2023年土地使用权购买合同（3份范本）.docx

《2023年土地使用权购买合同（3份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年土地使用权购买合同（3份范本）.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年土地使用权购买合同（3份范本） 书目 第1篇土地运用权购买合同 第2篇房地产及土地运用权购买合同 第3篇房屋及所占土地运用权购买合同 土地运用权购买合同 2023土地运用权购买卖方： 买方： 甲方依据中华人民共和国城市房地产管理法及有关规定，已依法通过划拨方式取得_市_区地块的国有土地运用权，土地面积为_平方米，国有土地运用证件为_。甲方在上述地块上建设的项目名称为_，现已竣工，取得房屋全部权证，经_市房屋土地管理局审核，准予上市销售，_市经济适用住房销售许可证号为京房内证第_号。 乙方自愿购买甲方的_房屋，甲方情愿出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地运用权转让

2、给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合同。 第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米，共有共用部位详见附件二。土地运用面积为_平方米。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。 其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元，价款合计为人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整_元。乙方预付的定金_元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。 第三条乙方同意_年_月_日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。 甲方指定银行：_ 银行账号为：_ 第四条甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的_市建设工程质量合格证书，并办妥全

3、部交接手续。交付地点：_。甲方同意按建设工程质量管理方法、_市建设工程质量条例及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方托付的管理公司负责管理。 第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到_市_房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。 第七条本合同生效后，除不行抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_向乙方支付违

4、约金。逾期超过_日甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。 第八条本合同生效后，除不行抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日其次日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之_向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过_日乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。 第九条本合同由双方签之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同

5、的附件和双方签订的补充协议，为本合同不行分割的组成部分，具有同等的法律效力 第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_种方式解决纠纷。 提交_仲裁委员会仲裁。 任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。 第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本_份，房地产交易管理部门壹份，_。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 身份证号码：身份证号码： 地址：地址： 联系电话：联系电话： 邮政编码：邮政编码： 代理人：代理人： 联系电话：联系电话： _年_月_日_年_月_日 房地产及土地运用权购买合同 2023房地产及土地运用权购买甲方：姓名：国籍身份证

6、号码护照号码居住地址：托付代理人姓名：国籍身份证号码护照号码地址：邮政编码： 乙方：姓名：国籍身份证号码护照号码居住地址：托付代理人姓名：国籍身份证号码护照号码地址：邮政编码：依据国家和省法律、法规和有关规定，甲、乙双主在同等、自愿、协商一样的基础上就下列房地产买卖达成如下协议： 第一条买卖房地产状况 甲方拟将位于的房地产转让给乙方。乙方对甲方拟转让的房地产作了了解，情愿购买该房地产。 该房地产共用自用土地运用权面积为_平方米，土地运用权用权类型为，房屋建筑面积为_平方米，其中套内整层内的建筑面积为_平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积为_平方米。该房地产甲方于_年_月_日向申请产权登记，领

7、取了房地产权证，证书号码为，房地产权共有证号码为。 其次条买卖房地产价格、付款方式 甲、乙双方议定该房地产交易总金额为仟佰拾万仟佰拾元整。乙方应于合同签订后天内支付甲方定金仟佰拾万仟佰拾元整。 乙方于_年_月_日前支付其次期房款 元整。 最终一期付款 元整，在办理好转让手续并核发新的房地产权证时付清。已付定金将在最终一期付款时冲抵，付款方式：现金支票汇款。 第三条登记过户手续办理 本合同签订之日起三十日内，甲、乙双方应携带有关资料到办理过户手续。乙方支付最终一期购房款时，甲方应同时将办理过户后的房地产权证交付给乙方。 第四条房地产交接双方同意于_年_月_日由甲方将该房地产交付给乙方运用。 第五

8、条权利保证约定 甲方保证上述房地产没有产权纠纷和财务纠纷或其他权利限制，若发生买卖前即已存在任何纠纷或权利障碍的，概由甲方负责处理，并担当相应法律责任，由此给乙方造成经济损失的,由甲方负责赔偿。 第六条违约责任 甲方确定中途不卖及逾期15天仍未交付房地产时，作甲方中途悔约处理，本合同即告解除，甲方应在悔约之日起七日内将所收定金及购房款退还给乙方，另赔偿乙方仟佰拾万仟佰拾元整的违约金。 乙方确定中途不买及逾期15天仍未付清庆缴购房款时，作乙方悔约处理，本合同即告解除，乙方所交定金，甲方不予退回，已付购房款甲方在七日内退回乙方，另赔偿甲方仟佰拾万仟佰拾元整的违约金，由甲方在乙方已付房款中扣除。 第

9、七条税务担当 办理上述房地产过户所需缴纳的税费，由甲、乙双方按规定各自负责。 第八条合同争议的解决方法 本合同履行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，按下述第种方式解决： 1、提交仲裁委员会仲裁。2、依法向人民法院起诉。 第九条本合同未尽事宜处置及生效 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 第十条本合同一式三份，甲、乙方双方各存一份，当地房地产管理部门存一份。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 托付代理人：托付代理人： 交易所监证：监证代表： _年_月_日 房屋及所占土地运用权购买合同 2023房屋及所占土地运用权购买卖方：_买方：_

10、甲方根据_市实施中华人民共和国_镇国有土地运用权出让和转让暂行条例方法的规定，已合法取得_市_区_地块的土地运用权，土地运用面积为_平方米，土地运用期限_年，自_年_月_日至_年_月_日止，国有土地运用证号为_。甲方在上述地块上建设项目的名称为_，现已具备规定的预售条件，经_市房屋土地管理局批准，准予上市预售，外销预售许可证号为_。乙方自愿购买甲方的_房屋，房屋用途为_。甲方已于_年_月_日收到乙方预购房屋的定金_元。双方经友好协商，就上述房屋的预售预购事项，订立本契约。 第一条_房屋，建筑面积为_平方米，国有土地运用面积_平方米，土地运用期限自房屋产权过户之日起至_年_月_日为止。上述各项面

11、积为甲方暂测面积，房屋竣工后以_市房屋土地管理局实测面积为准。 其次条甲乙双方同意，该商品房交付时，房屋的实际面积与暂测的差别不超过暂测面积的_%时，根据本契约 第三条所述房屋售价进行结算实测面积与暂测面积之差超过暂测面积的177_%时，自甲方向乙方出示_市房屋土地管理局实测面积文件之日起_日内，乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约解除后_日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息按中国人民银行固定资产贷款利率或按中国人民银行外汇贷款利率计算。 第三条双方同意上述预售房屋售价为每建筑平方米_币_元，价款合计为_币_仟_佰_拾

12、_万_仟_佰_拾_元整。乙方同意按附件二所列的方式付款，并按期将购房价款汇入甲方指定银行帐号。乙方已支付的定金在乙方最终一次付款时转为购房价款。甲方售楼款监管银行为_，银行帐号为_。 第四条乙方如未按本契约附件二所列付款方式规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追索违约金，违约金应自本契约约定的付款之日起至实际付款之日止。每延期一天，乙方按延期交付价款的万分之_向甲方支付延期付款违约金。 第五条乙方如未按本契约附件二所列付款方式规定的时间付款，逾期超过_日乙方未付款的，甲方有权解除本契约。契约解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。甲方将乙方已付的房价款退还给乙

13、方。 第六条甲方须于_年_月_日前，将房屋交付给乙方。甲方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监管部门出具的工程质量竣工核验证书。 第七条除不行抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自房屋应交付之日起 其次天起至实际交付日止，每延期一天，甲方按房价款总额的万分之_向乙方支付违约金。 第八条除不行抗力外，逾期_日甲方未交付房屋的，乙方有权解除本契约。契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约解除后_日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按中国人民银行固定资产贷款利率或按中国人民银行外汇贷款利率计算。 第九条因不

14、行抗力甲方未按期交付房屋的，逾期最多不超过_日，超过时，乙方有权解除本契约，契约解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方应将乙方交付的定金、房价款及利息退还给乙方。 第十条甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的，乙方有权解除本契约，甲方应在契约解除后_日内向乙方双倍返还定金，并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方。甲方交付房屋的装修、设备未达到附件三规定的装修、设备标准的，甲方同意按未达到部分的差价双倍向乙方补偿。 第十一条甲方同意按建设工程质量管理方法_市建设工程质量条例及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。 第十二条乙方同意在物业管理委员会未选定物业管理公司之前

15、，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。 第十三条本契约由双方签字后，境内的应于_日内，境外的应于_日内，由双方持契约共同到_市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售、预购登记手续。 第十四条本契约登记后至_年_月_日前，乙方如转让其预购的房屋，须与转受让人在本契约上背书，并按规定到_市房屋土地管理局房地产市场管理处办理预售契约转让登记手续。 第十五条双方同意房屋交付后_日内共同到_市房屋土地管理局房地产市场管理处办理房屋买卖过户审批手续。 第十六条办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。 第十七条本契约的订立、效力、说明、履行及争议的解决均受中华人民共和国法律的管辖，凡因履行本契约所发生的或与本契约有关的一切争议，双方同意按以下第_种方式解决纠纷。 因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交_市仲裁委员会仲裁。因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十八条本契约未尽事项，双方可签定补充协议。本契约的附件为本契约不行分割的组成部分，具有同等的法律效力。 第十九条本契约正本壹式两份，甲乙双方各执壹份，副本共_份，_市房屋土地管理局存两份。 甲方：_乙方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 地址：_地址：_