2023年土方运输协议书(7篇).docx

《2023年土方运输协议书(7篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年土方运输协议书(7篇).docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年土方运输协议书(7篇) 书目 第1篇土方运输协议书正式版 第2篇土方运输协议书范本 第3篇土方运输协议书模板一 第4篇土方运输协议书 第5篇土方运输协议书样板 第6篇土方运输平安协议书 第7篇土方运输协议 土方运输协议书正式版 甲方：_身份证：_(以下简称甲方) 乙方：_身份证：_(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：_运输地：_ 要求乙方车辆：_车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距：公里运费：_元/一公里 结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算) 此协议双方认同，在约定时间内于

2、_年_月_日乙方将施工车辆支配到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_% 违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程支配，违约方应付给乙方违约金每车_元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：_乙方：_ 代表人：_代表人：_ 日期_年_月_日 土方运输协议书范本 甲方：身份证：（以下简称甲方） 乙方：身份证：（以下简称乙方） 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。 乙方负责运输：运输地： 要求乙方车辆：部（解放、

3、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米 运距：公里运费：元/ 结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算） 此协议双方认同，在约定时间内于年月日乙方将施工车辆支配到现畅 甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的% 违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程支配，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。 此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：乙方： 代表人：代表人： 土方运输协议书模板一 甲方：_ 身份证 ：_ 车队(以下简

4、称乙方)：_ 身份证：_ 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。 二、运输地：_ 三、要求乙方车辆：_部 车箱长_米、车箱宽_米、车箱高_米。 四、运距：_ 五、运费：_ 六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)。 七、此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆支配到现场。 八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 九、甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_ %。 十、违约 罚金 ：乙方车队按约定到达后甲方如无工程支配，违约方应付给乙方 违约金 每车_元/天。乙方车队没按约定到达工地

5、并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。 十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：_ 乙方：_ 代表人：_ 代表人：_ 土方运输协议书 甲方(托付方)：_ 乙方(承运方)：_ 为确保_铁矿矿石正常运输，防止意外事故的发生，经双方协商，就矿石运输问题达成如下协议： 一、甲方_矿山所产矿石，由乙方负责拉运，拉运起止地点为吴xx货场至甲方指定货场。 二、货物运输价格统一为_元/吨(含税)，若市场柴油价格波动，可适当调整。此运输价格包含乙方的平安风险。 三、双方的责任及义务：甲方负责运输道路的日常维护，确保运输正常，并依据吴xx货场矿石储存量，刚好通知乙方拉运。乙方应确保运输车辆的运用正

6、常，依据甲方通知随时拉运货物， 四、平安责任：因矿山道路陡峭狭窄，为保证乙方人身、道路及车辆运输平安，在拉运矿石过程中，乙方应限制每车拉运矿石数量在国家限载范围之内，不得超载拉运。乙方要保证运输车辆的运用平安，并托付有驾驶资质的人员驾驶汽车。配备必要的平安设施。平安自保、责任自负。若出现平安意外，甲方不担当一切责任 五、保证条款：甲方保证每月_日左右对乙方上月_运输费进行结算。乙方必需保证甲方的货物刚好运输，若出现因乙方运输不力，造成甲方_货场货物积压，视为违约(天气、自然灾难等人力不行抗拒的因素除外)。 六、违约责任：若有一方违反保证条款内容，视为违约。若甲方违约，未刚好结算运费，应赔偿乙方

7、当月运输费总金额10%的违约金若乙方违约，造成甲方工程队无法正常生产，导致_货场矿石积压，乙方应赔偿甲方的实际损失、或者依据货场矿石积压量在乙方下次运输时按_元/吨的标准支付该批积压货物的运输费。 七、此平安运输协议书自_年_月_日起起先执行。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土方运输协议书样板 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方依据中华人民共和国民法典及相关法律法规的规定，双方本着自愿、公允、诚恳信用的原则，就乙方承包甲方的土石方运输工程相关事宜达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、项目工程名称：_ 二、项目工程地点：

8、_ 三、运输要求、方式： (1)要求运输车辆依据挖机状况定， (2)全部车辆由_。 (3)以车箱容积为标准，平车方量为_方。 四、工期： 本项目工程期限拟自_年_月_日起至_年_月_日止，如遇不行抗力，自然灾难、气候异样、任何第三方干涉或其他缘由而影响施工进度的，则工期相应顺延。 开工时间为_年_月_日，总工期为_日历天，以甲方正式开工下令为准，开工时间延后的，工期相应顺延。 五、单价、结算 (1)以车厢容积为标准算方(加高部分不另行计算立方)，运距每车为超出红线外零至一公里内加3元/m，超出1.1-2.0公里内加1元/m，超出2.1-3.0公里内加1元/m，3.1-4.0公里内加1元/m，甲

9、方应当于每个工作日给乙方车队开票一次。 (2)甲方按每月结算一次给乙方车辆，每月支付方式按甲方主合同方式执行。 六、双方的权利义务 (一)甲方的权利义务 1、在乙方施工过程中，加遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预的，甲方全权负责解决，超限、超载、城管罚款等产生的一切费用全部由甲方担当。 2、如遇施工当地环保、交警、路政等相关单位干预，甲方没有协调解决好，造成乙方待工、停工等窝工损失由甲方全部担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。 3、甲方负责协调与施工场地当地群众的关系，仔细解决乙方在施工过程中与当地群众发生的纠纷。如遇因纠纷解决不好造成乙方待工、停工等窝工

10、损失由甲方负责担当，以每辆车每天赔偿300元计算，连续停工超过八小时的以一天计算。连续停工超过两天以上甲方因支付以上条款。 4、甲方应派代表长期进驻施工工地，刚好按施工进度进行技术监督指导，并负责办理有关施工签证、验收及按时支付进度款等相关事宜，解决甲方权利义务范围内的各项事宜。 (二)乙方的权利义务 1、乙方车辆司机必需听从管理，听从指挥，运输中不能挑肥拣瘦，装卸货物要依次排队，行车中遵守交通规则，严禁酒后驾车和超速行驶，做到文明礼貌，优质服务。乙方对其所供应的车辆司机自行管理，运输车辆在施工期间发生平安事故由乙方自行处理。 2、在协议期限内，乙方全部车辆未经甲方允许不得到甲方以外的施工场地

11、从事运输工作，不得以任何理由要求甲方提高运费，刁难甲方，凡消极怠工无理取闹的，按违约处理，甲方有权扣除该车辆的当日运输费作为违约金。 3、乙方车辆必需按甲方指定路途把材料运到指定地点。 4，乙方以甲方名义对外发生的全部债权债务、乙方自行发生的全部债权债务，全部由乙方自行处理，甲方概不负责。 5、乙方不担当开具任何形式正式发票的义务，不担当工程的任何税费及场地管理费、土地资源费等费用，全部由甲方担当。 6、乙方供应的车辆必需满意甲方的下列要求：年检合格，手续齐全，每辆车有两名以上有正式有效执照且身体健康的驾驶员。 七、违约责任 1、如遇甲方不按时支付工程款，从应付款日起，拖延付款达到三天，则从第

12、三天起先，每天向乙方支付违约每辆车300元。 2、如乙方未按甲方下达的施工方案保质保量完成工作的，甲方有权向乙方提出书面异议，乙方累计三次违反该义务，则甲方有权单方解除协议，责令乙方退场。 八、争议解决方法 本协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成的，任何一方均可向项目工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 九、其他 1、本协议未尽事宜，由双方另行协商，签订补充协议。 2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 土方运输平安协议书 甲

13、方： 以下简称甲方 乙方：驾驶员 以下简称乙方 为了确保土方运输平安，增加驾驶员平安意识，甲方特与乙方(驾驶员)签订本平安协议书： 一、驾驶员按时进入运输现场，听从甲方统一调度。 二、驾驶员必需具备准驾车型的资质; 三、驾驶员不开快车、报废车，不疲惫、酒后驾车; 四、驾驶员负责土方运输期间的平安; 五、驾驶员必需定期不定期的对车辆进行修理和保养，始终保持车况良好; 六、如在运输和卸土过程中出现一切事故与甲方无关，一切由乙方负责; 本协议从签订之日起执行，至整个土方工程运输结束失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日

14、土方运输平安协议书 土方运输协议 土方运输协议 土方运输协议 甲方：_ 身份证：_ 车队(以下简称乙方)：_ 身份证：_ 经甲乙双方友好协商达成如下协议： 一、甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。乙方负责运输。 二、运输地：_ 三、要求乙方车辆：_部 ;车箱长_米、车箱宽_米、车箱高_米。 四、运距：_ 五、运费：_ 六、结算方式：按车次结算，24小时结算一次(以现金方式结算)。 七、此协议双方认同，在约定时间内于_年_月_日乙方将施工车辆支配到现场。 八、甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。 九、甲方支配乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的_ %。 十、违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程支配，违约方应付给乙方违约金每车_元/天。乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金_元/天。 十一、此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。 甲方：_? 乙方：_ 代表人：_? 代表人：_