2023年工地施工承包合同（4份范本）.docx

《2023年工地施工承包合同（4份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工地施工承包合同（4份范本）.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工地施工承包合同（4份范本） 书目 第1篇建筑工地施工承包合同 第2篇江苏建设工程工地施工承包合同 第3篇建筑工地施工承包合同书 第4篇建设工程工地施工承包合同 建筑工地施工承包合同 2023建筑工地施工承包发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，依据有关法律、法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、自愿的基础上协商一样，达成如下条款，并共同遵守执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包内容：工作量清单。 4、承包范围：水电工、木工、漆工、瓦工。 5、承包方式：包清工，电动工具及零配件由乙方自备。 6、质量要求：5021

2、0-建筑装饰装修工程质量验收规范、31/30-住宅装饰装修验收标准。 7、工期要求：年月日至年月日。 二、甲方工作： 1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、平安文明等工作进行监督、检查。 2、负责向乙方供应临时水电。 三、乙方工作： 1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，根据甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，听从甲方工地代表的监督和管理。 2、做好承包范围内各相关工种间的交叉协作工作，竣工验收交钥匙前的成品爱护工作由乙方负责。 3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。 四

3、、关于质量的约定： 1、乙方须严格根据甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范(50210-、50303-、50242-、50327-等)作为本工程的质量评定验收标准。 2、如因乙方责任缘由造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。 五、关于工期的约定： 1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。 2、如因乙方责任造成中途无故

4、停工、窝工而影响工期，工期不顺延。 3、因业主等不行抗力的因素而影响工期，工期顺延。 六、关于价款和结算的约定： 1、双方商定本工程合同承包价格元(人民币)。 2、本承包价格包含人工费、机械费、进退场、垃圾清运、材料上运费等。 3、付款方式：、开工后8日内，甲方付款30%元作为乙方的前期进场费。、水电工程隐藏验收后，甲方付款30%元、瓦工及木基层、木饰面验收后、漆工进场时，甲方付款15%元。、竣工验收合格后，甲方付款20%元。、余款5%元待壹年保修期满后结清。 七、关于材料的约定： 1、甲方负责同业主联系刚好供应乙方所需材料，并按时到场。经乙方验收入库后，由乙方负责保管。如因乙方保管不善而造成

5、损坏，由乙方照价赔偿。 2、乙方须在预算定额范围内运用材料(包括临时电)，材料损耗按定额计，超支的不合理材耗由乙方自行担当，并在承包价格中相应扣减。3、全部进场的业主供材，乙方不得擅自挪用。 八、关于平安生产的约定： 1、甲乙双方另行签订平安协议，作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。 2、乙方须严格遵守甲方和物管部门的规章制度，以及对文明现场和平安生产的要求。 甲方： 江苏建设工程工地施工承包合同 2023江苏建设工程工地施工承包甲方：_ 乙方：_ 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，现就本建设工程详细施工

6、事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一样，达成如下合同条款： 一、工程概况工程名称：_工程地址：_承包范围和内容：_ 二、合同价款：金额(大写)：_ 三、双方一般权利和义务 甲方责任： 1.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。 2.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。 3.甲方应按时支付工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付应付货款违约金。 乙方责任： 1.严格按图施工，工程质量符合设计要求，甲、乙双方验收，确保工程质量.做好现场文明施工、平安生产。 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。 3.在施工过程中，乙方缘由造成的事故由乙方负责。 4.听从甲方统一支配指挥。

7、 5.由乙方缘由造成工期拖延每天支付应付货款违约金。 四、合同工期本合同工期总日历天数天。以合同签订之日起起先计算。如遇以下状况，工期相应顺延： 1.甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度; 2.一周内非乙方缘由停电、停水8小时以上，影响正常施工; 3.甲方缘由影响下一道工序施工; 4.未按合同规定支付工程款而影响施工工期; 5.不行抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期; 6.甲方代表同意工期顺延的其它状况。 五、工程质量乙方必需严格根据施工方案图施工，接受监理方及甲方代表监督。乙方在施工中若发生质量问题，就刚好报告甲方代表，协同解决。 六、工程款的

8、支付和结算本合同签订生效后，甲方支付乙方合同价款：计人民币作为预付款;钢构材料进场付合同款计人民币：;彩板进场付合同款计人民币，余款计人民币在工程竣工验收合格后七天内付清。余款作为工程保质金，待保质期满后三日内付清。 七、施工与设计变更 1.经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。 2.甲方须要变更设计的，必需作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必需另行协商。 八、纠纷解决方法任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。 九、附则本合同双方签字确认后即生

9、效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍旧保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方(盖章)_乙方(盖章)_ 负责人(签字)_负责人(签字)_ 日期：_日期：_ 建筑工地施工承包合同书 甲方：_(发包方) 乙方：_(承包方) 经甲乙双方协商，甲方将_承包给乙方施工，为使工程能够顺当进行，特订立此协议，双方共同遵守。 一、承包方式本工程实行大包干做法(发放乙方工程量由甲方支配为准)。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、平安、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的全部费用由乙方自行支付并完成， 二、工期从_年_月_日-_年_月_日，共

10、计_天。 三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：项目负责：_;联系电话：_;业务负责：_;联系电话：_;施工负责：_;联系电_。 四、乙方责任 1.派驻现场代表负责工程管理和协调工作，乙方现场代表指定为：项目负责：_;联系电话：_;业务负责：_;联系电话：_;施工负责：_;联系电话：_。 2.听从甲方指挥，接受甲方监管，按质量完成工作; 3.对施工平安负全部责任，对乙方人员的平安负全部责任; 4.遵遵守法律纪，文明施工; 5.负责供应自乙方施工用水、电接口以后的全部乙方自用临时水、电设施设备的供应，安装和运用维护管理; 6.负责乙方施工用水电的水电费; 7.负责乙方

11、全部人员的吃、住、交通支配; 8.负责乙方自用临时设施的搭建、自用工具设备的管理; 9.道路起点接_公司路口便道，终点在一号中。 10.路面结构采纳0-5mm碎石面层(15cm厚)，级配开山石基层(50cm厚)，路面宽6米。 11.临时路面的平整度必需严格按设计及施工验收规范要求施工。 12.路面的密实度达到90%. 13.临时路两边各修一排水明沟，明沟内不允许出现倒坡积水等，边坡要求机械拍打。 14.负责(_)年的工程质量保证维护。乙方担当工程完工后(_)年内的质量保证和质量维护，保质期内发生事故，乙方需在接到甲方电话或书面通知后24小时内赶到现场修理，若发生需马上抢修、无法等乙方到来的状况

12、，甲方也可托付第三方抢修。事故修理或抢修的费用，若事故属施工质量问题引至，由乙方负责。 五、惩罚责任 1.因甲方未能刚好供应其责任范围的施工条件或其他甲方责任造成误工时间工期顺延。 2.因乙方责任发生平安事故，造成人员伤亡或财产损失的，乙方担当一切责任，赔偿损失，并罚款_元/次，属重大平安事故的，甲方并有权终止责任书。 3.因乙方未能遵守平安文明施工规定，不听从甲方劝阻的，罚款_元/次，在平安文明施工检查中被政府有关部门惩罚的，乙方除需担当所惩罚金额外，并罚款_元/次，被登报点名指责的，甲方并有权终止责任书。 4.因乙方责任工程未能按合同工期完工，乙方除需担当甲方因此受到罚金外，并罚款_元/天

13、，造成甲方总工期延误超过_天的，甲方有权终止本责任书。 5.保质期内，乙方未能按时对工程进行维护，或发生事故时乙方未能在规定时间到场修理，罚款_元/次。 6.工程途中全部机械设备以及承包方人员不得退出，不得讨价还价。否则，全部工程量不予结算，当作赔偿。 六、工作内容及单价 1.临时便道长度暂定_m，总价_圆，结算时按实际长度按比例多除少补。 2.乙方负责k1+040处砼排水管的安装(管材由甲方供应)，不再给乙方增加费用。工程款_。 七、付款方式乙方必需于工程完成后将工程进度报给甲方，甲方_日内审核完毕并将结果通知乙方，工程完成_%后支付_万圆工程款给乙方，余下工程款验收合格后两个月付清。 八、

14、其他 1.该协议一式四份，甲乙双方各执二份， 2.未尽事宜双方可另行协商解决; 3.该协议自双方签字起生效，工程完工，工程款支付完毕后失效。 甲方(签字)：_甲方(签字)：_ 建设工程工地施工承包合同 2023建设工程工地施工承包发包方： 承包方： 本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺当实施，保质保量，平安文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。 一、工程项目名称： 二、工程施工工期：自年月日至年月日，工期为30天竣工。(因自然灾难及不行抗力除外)。 三、承包方式：由乙方包工的形式自行组织施工。外墙按每平方米￥元(大写：)，一次性包断。内墙阳台按每平方米￥元(大写：)，女儿墙按

15、每平方米￥元(大写：) 四、工程质量：严格根据国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(50210-20_)标准验收。 五、工程拨款方式：该工程项目在建设单位组织验收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。工程施工期间不预支生活费，如中途终止合同将不收方计量。 六、施工方法：施工做法按西南11516-91-5313、5314图集施工。 七、结算方式：该工程外墙按外墙尺寸滿算量方计量结算。(本工程不扣除门、窗平方面积)。外墙花架按绽开平方计量结算。内墙滿算量方计量结算。(本工程不扣除门、窗平方面积)。女儿墙按实际收方结算 八、平安文明竣工要求： 1.乙方在施工时，严格根据国家平安操作

16、规范及文明施工条例要求标准施工;2.乙方在施工时必需佩戴平安帽上下班，如发觉未佩戴平安帽上下班每次每人罚款100.00元，罚款在工程款中扣除。 3.乙方在施工时不得喝酒上班工作，如发觉喝酒上班人员，每次每人罚款500.00元，罚款在工程款中扣除。 4.乙方在施工期间，严格实行平安施工爱护措施，造成作业职工及有关人员的人身损害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方担当全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关; 5.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。 九、违约责任： 甲方： 1.供应工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等详细规范标准要求; 2.工程施工中如

17、需变更技术等规范要求要刚好与乙方说明。 3.甲方在工程验收后十个工作日内付清乙方工程款4.在施工期间保证乙方材料供应足够，(如遇人力不行抗力除外)应提前一天通知乙方进行人员支配，工期顺廷。 乙方： 1.严格根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关; 2.如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方担当; 3.如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并担当相应的违约金。 4.如乙方每日上班人数少于6人，连续达到两天甲方有权终止合同不予以收方。 十、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。 十一、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_