2023年土建工程施工合同（份范本）.docx

《2023年土建工程施工合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年土建工程施工合同（份范本）.docx（260页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年土建工程施工合同（份范本） 书目 第1篇水利水电土建工程施工合同 第2篇延吉市土建工程施工合同补充协议 第3篇水利水电建筑土建工程施工合同 第4篇重庆市水利水电土建工程施工合同新整理版 第5篇土建工程施工劳务合同 第6篇土建工程施工监理服务合同 第7篇重庆市水利水电土建工程施工合同书 第8篇土建工程施工合同 第9篇高碑店市水利水电土建工程施工合同 第10篇土建工程施工承包合同 第11篇水电土建工程施工合同条件 第12篇水利水电土建工程施工合同通用版 第13篇重庆市水利水电土建工程施工合同 第14篇水利水电土建工程施工合同条件 第15篇土建工程施工合同书 第16篇重庆市水利水电土建工程

2、施工合同示本 水利水电土建工程施工合同 2023水利水电土建工程的施工甲方：_ 乙方：_ 经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，详细内容如下： 一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目接着承包给乙方，甲方供应水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。 乙方责任：按甲方指定项目内容进行施工，保证工程质量和施工进度，做好四周建筑防护，遵守平安生产管理规定组织施工，遵守平安规定，遵守甲方一切规定制度。 二、增项土建工程内容： 1、拆除旧锅炉房及设备基础、烘干塔设备基础及废渣余土外运。 2、建设完锅炉房，烘干设备机座四周地面混凝土。 三、工程质量：检验标准以

3、企业质量评定的标准为依据为合格工程。 四、工程时间：施工时间从_年4月15日至_年5月30日。 五、合同价款：拆除锅炉房设备基础，烘干塔设备基础废渣及土外运，依据甲乙双方负责人现场测量为依据，并根据国家预算定价为人民币92163.22元。(祥见明细)。 六、工程竣工及结算：工程结束后，甲方找相关人员验收后，一次性结算付清工程款。 七、争议及解决：出现争议时，双方另行协商解决，协商不成可向当地仲裁委员会申请仲裁，也可向当地人民法院起诉。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同遵守，不得违约，此合同自双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签

4、字)：_ _年_月_日 _年_月_日 延吉市土建工程施工合同补充协议 甲方：_实业发展有限公司 乙方：_建筑工程公司 甲乙双方本着同等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价： 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮4.8%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至_年_月_日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结

5、算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。 5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工平安及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%(主要设备费除外)收取总分包协作费、管理费，并由甲方从各专业工程工程

6、款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计探讨院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程： 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、凹凸压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、

7、消防工程、燃气工程、空调工程、凹凸压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付： 1、在_年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出0.00及甲方领到项目预售许可证后三日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审核完毕，并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。 2、_年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后30日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。 3

8、、地下室工程完工出0.00后10日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在30日内审核完，并支付结算款的65%，其余的35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后30日内支付。 4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款，砌筑工程依据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在7日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后5日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。 5、工程竣工验收完后60日内按工程合同

9、暂定造价付至85%，在工程结算审定后100日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除5%保修款)。当结算时间超过2个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%， 四、本合同工程凡需乙方帮助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方供应有关手续后15日内办妥交给甲方。 五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。 六、本协议为报建合同不行分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。 七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。 甲方：_乙方：_ 代表：_代表：_ 水利水电

10、建筑土建工程施工合同 2023水利水电建筑土建工程施工发包人： 法定代表人： 承包人： 法定代表人： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围： 三、合同工期 开工日期：_年_月_日; 竣工日期：_年_月_日; 合同工期总日历天数为_天。 四、质量标准：合格，争创优良。 五、合同价款：_万元(主体工程预算价)。 六、执行中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的建设工程施工合同中通用条款相关规定。 七、发包人

11、工作 1、图纸发包人在承包人进场前一周内供应盖章生效施工图三套。 2、动工前供应施工所需的水、电，管、线接至施工现场50m之内。施工期中不间断供水、供电。 3、供应砼拌和场地、砂厂料堆放场地、钢筋、模板加工场地。 4、供应施工人员生活福利住房和临时库房、工棚。供应生活水、电供应。 八、承包人工作 1、进场后一周内提交施工组织设计，逐月供应建设安排报表。 2、负责尾水闸孔的围堰填筑、拆除及其基坑排水工作。发包人担当费用。 3、负责1#、2#机组之间施工隔墙构筑和拆除，运行机组爱护棚架的搭设和拆除。发包人担当费用。 九、材料 全部永久和临时工程的建筑材料均由承包人负责选购、运输、保管、运用。材料用

12、量依据实际完成工程最按建筑定额计算耗用量结算。材料价格按经发包人同意的实际发生的市场价格、运杂费、选购保管费结算。 十、质量和验收 中间验收尾水室、蜗室基坑开挖结束后，必需作隐藏工程验收，厂房旧屋顶拆除结束后，作中间验收。凡中间验收和隐藏工程验收项目必需合格签证后方能进行下一施工程序工作。 十一、平安施工 承包人按水利水电工程平安施工规程施工，平安事故按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当责任和所发生的费用。 十二、合同价款及支付 1、按设计预算单价作为合同单价结算基数。 2、人工费补贴：按实际计量的人工工日数，发包人每工日补贴10元。 3、材料费价差：按实际计量计算材料用量，计算实际发生价

13、扣除预算价，等于材料价差，计算材料价差金额及其税金，由发包人支付承包人。机械用油差也参照此规定执行。 十三、工程预付款 合同签订后，发包人支付伍万元工程预付款给承我人，用作进场人员调进、临时工程材料打算、部份工程材料打算和施工机械配备等项工作费用。此预付款在第一台机组完工结算时扣回。 十四、进度工程款支付 每月25日进度工程计量。承包人凭发包人月计量签证报送月工程量结算申报表，发包人在次月5日前支付90%进度款给承包人。 十五、完工结算 完工验收合格后，发包人颁发工程移交证书给承包人，承包人报送工程完工结算申请书，发包在一月内审批支付到完工结算造价97%的尚金额给承包人。 十六、质量保修金 完

14、工结算总价的3%扣作工程质量保修金，保修期_年。保修期满后半月内结算保修金。 十七、违约、索赔、争议 1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。 2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。 3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由_人民法院进行裁决。 十八、本合同经双方签字生效，工程质量保修金结算后失效。 十九、未尽事宜，双方另行协商。 二十、本合同一式_份，双方各执_份。 发包人： 居处： 代表： 电话： _年_月_日 承包人： 居处： 代表： 电话： _年_月_日 重庆市水利

15、水电土建工程施工合同新整理版 工程名称：_ 发包人：_ 发包人：_ 承包人：_ 运用说明 1重庆市水利水电土建 工程施工合同 示范文本与水利部、国家电力公司、国家工商行政管理总局联合颁发的水利水电工程施工 招标 文件、水利水电工程施工合同技术条款（gf-xx-0208），建设部、国家工商行政管理总局颁发，并经水利部办公厅以办建管xx122号转发的建设工程施工专业分包合同（示范文本）（gf-xx-0213）、建设工程施工 劳务分包 合同（示范文本）（gf-xx-0214）配套运用。即将水利部范本（gf-xx-0208）中的 “本合同通用合同条款第xx款”、“本合同通用合同条款第xx条、”“通用合

16、同条款”等改为“重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本”。 2水利水电土建工程在编制招标文件和施工合同文件时，应全文引用重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本，不得删改；可依据工程实际状况，对其进行补充，但不得违反公正、公允原则。 3招 投标 结束后按重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本签订施工合同。 合同编号：_ 重庆市水利水电土建工程施工合同示范文本 发包人：（全称）_ 地址：_ 法定代表人：_ 委派现场代表：_ 联系电话:_ 承包人：（全称）_ 地址：_ 法定代表人：_ 项目经理：_ 联系电话:_ 总工程师：_ 质量负责人：_ 监理人：（全称）_ 地址：_ 总监理工程师：_ 联系电话:

17、_ 监理工程师：_ 发包人拟修建_工程，接受了承包人的投标，双方依据中华人民共和国 合同法 及有关法律 法规 的规定，遵循自愿、同等、公允和诚恳信用的原则，经协商一样，订立本合同。 一、工程概况 11 工程名称：_ 12 工程地点：_ 13 可研文件名称、文号：_ 14 初设文件名称、文号：_ 15 工程规模：_ 建设任务：_ 16 工程概算审批总投资_万元；资金来源：_ 二、工程承包范围及合同工程量 21 工程承包范围：（包括永久工程、 临时工 程名称；其中渠系或堤防工程，必需标注起止里程桩号）_ 22 主要合同工程量：（以招投标文件为准）_ 三、合同价款 31 合同价款承包方式：_（详见合

18、同附件3） 32 合同总价人民币（大写）：_万元 （人民币小写_万元）。其中：永久工程_万元；临时工程_万元；平安措施费_万元；技术措施费_万元（详见合同附件2） 四、合同工期及进度 41 开工日期：_竣工日期：_ 42 合同工期总日历天数：_天 43 为满意本工程总工期的要求，承包人承诺实行一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满意限制性工期要求。 关键项目限制性工期表 序号 关键项目名称 最迟完工日期 备注 44 承包人在保证工程质量的前提下，发包人要求按合同规定的完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工嘉奖金计算方法：_ 五、双方的义务和责任

19、51 发包人的义务和责任 511 发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应担当相应的责任。 512 发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并托付监理人于_年_月_日前向承包人发布开工通知。否则，担当工程延误责任。 513 发包人应在开工通知发出前支配监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络方式通知承包人。 发包人主要人员的职权表 序号 姓名 职务 在合同中的主要职权 联络方式 514 发包人应按合同约定的用地范围和期限，办清或协调 征地 移民责任单位办清施工用地范围内的征地移民，按时向承包人供应施工用地。否则，担当工期延

20、误责任。 供应的用地范围为：_ 期限：_ 515 发包人应按合同规定，完成由发包人担当的施工打算工程，并按合同规定的期限供应承包人运用。否则，担当工期延误责任。 供应承包人运用的工程为：_ 期限：_ 516 发包人应按招投标文件中技术条款的有关规定，托付监理人向承包人供应现场测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。 517 发包人应向承包人供应已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料，但只对资料的真实性负责，不对承包人运用上述资料所作的分析、推断和推论负责。 518 发包人应托付监理人在合同规定的期限内向承包人供应应由发包人负责供应的图纸。 发包人负责供应的图纸和期限 序号 图纸名称 提交日

21、期 份数 备注 519 发包人应按合同约定按时支付合同价款。 5110 发包人应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工、治安保卫、施工作业平安以及消防、防汛和抗灾等工作。发包人对文明施工的统一管理和协调工作不免除承包人应负的责任。 5111 发包人应按环境爱护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境爱护工作，负责审查承包人所实行的环境爱护措施，并监督其实施。 5112 发包人应协调处理施工场地四周地下管线、接近建筑物、构筑物、古树名木的爱护工作，并担当有关费用；帮助承包人办理爆破、平安以及特种行业许可手续。 5113 发包人应按合同规定负责办理由发包人投保的保险。发包人负责办理的保

22、险有：_ 5114 发包人应按现行水利水电工程验收规定，组织或主持有关验收工作。 5115 其它责任：_ 52 承包人的义务和责任 521 承包人应遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章，并担当相应的责任。 522 承包人依据招标文件的约定按时向发包人提交履约担保证件或现金。本合同履约担保金额为人民币（大写）_万元。履约担保证件在保修责任终止前有效，并在有效期结束后14天内退还给承包人； 履约保证金 在工程验收合格后14天内返还承包人。 523 承包人应在接到开工通知后_日内，按投标文件刚好向工地调遣或雇佣人员和调配施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工打算工作。若承包人未按合同要求

23、按时调遣人员、设备、材料，或擅自变更投标文件中承诺的项目经理或总工程师，应担当相应 违约责任 。 承包人向工地调遣或雇佣主要人员 序号 姓名 职务 在合同中的主要职责 到达现场时限 一 主要人员 项目经理 总工程师 3 质量负责人 4 平安负责人 二 现场管理人员（人） 行政管理 技术管理 三 作业人员工种（人） 土石方工程 混凝土工程 3 灌浆工程 4 钢筋安装 5 金属结构安装 6 设备安装 7 其他 四 特种作业人员（人） 塔机机手 放炮员 平安员 质检员 承包人向工地调配施工设备和材料 一 主要施工设备名称 规格型号 数量 用途 到达现场时间 3 二 主要材料 3 524 承包人应仔细

24、执行监理人发出的与合同有关的任何指示，严格按监理审批的施工图纸进行施工。 525 承包人应按招投标文件中技术条款规定的内容和期限，编制施工组织设计、施工措施安排和由承包人负责的施工图纸，报送监理人审批，并对现场作业和施工方法的完备和牢靠负全部责任。 承包人负责提交的图纸和文件表 序号 图纸和文件名称 提交时限 提交发包人份数 施工组织设计报告 施工技术措施安排 年、月进度报表 质量检测与评定资料 工序开仓（开工）资料 竣工图及验收资料 结算资料 承包人应供应的施工图 526 承包人按有关规定负责办理由承包人投保的保险。 527 承包人应按国家有关规定文明施工，避开施工对公众利益的损害，保证工程

25、施工和人员的平安。 528 承包人应遵守环境爱护的法律、法规和规章，按有关规定实行必要措施爱护工地及其旁边的环境，免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏和人员损害及财产损失，避开施工对公众利益的损害。 529 承包人应严格按施工图纸和本合同招投标文件中技术条款规定的质量要求完成各项工作。 5210 承包人应按监理人的指示为其他人在本工地或旁边实施与本工程有关的其它各项工作供应必要的条件。 5211 承包人应在工程通过完工验收后 天内完成工地清理并撤退其人员、施工设备和剩余材料。 5212 其它责任： 六、监理人的职责 61 监理人应履行合同规定的职责。 62 监理人可以行使合同

26、规定的和合同中隐含的权力，若发包人要求监理人在行使某种权力前必需得到发包人批准，则应在合同或补充协议中予以规定，否则监理人行使这种权力应视为已得到发包人的事先批准。 63 监理人负责工程的进度限制、质量限制、投资限制；负责设计变更审核和合同管理；协调建设各方关系；工程分包、工期调整、设计变更等，监理人在作出确定前，应得到发包人的批准；属重大设计变更的，应按行政审批部门批准的设计变更进行限制。 64 总监理工程师是监理人驻工地履行监理职责的全权负责人。总监理工程师应全面负责发包人托付的监理工作。组织施工组织设计审查，签发施工图纸、监理文件，组织工程质量检查评定与分部工程验收、隐藏工程验收，审签工

27、程进度结算资料。 65 监理工程师在总监授权范围内开展监理工作。 66 监理人的指示应盖有监理人授权的现场机构公章和总监或其授权监理人员签名。 监理人的指示 序号 监理指示名称 监理指示主要内容 开工通知 监理人根据有关规定，向承包人发布单位工程、分部（分项）工程、单元工程等开工通知。 监理审批文件 施工组织设计审批文件，施工导流及度汛方案审批文件，工程质量评定项目划分审批文件，试验报告及质量标准审批文件，签发施工图纸等。 3 工序及隐藏工程验收签证 重要工序及隐藏工程必需经监理工程师批准后，才能进行下一工序施工。 4 施工过程质量限制指令 要求承包人供应试验和检测成果；停止各种违章作业行为；

28、停止不合格的材料、设备、设施的安装与运用；要求对不合格工序进行补工或返工；对造成质量事故或多次严峻违规的责任人提出处理看法；质量缺陷或质量事故处理方案审核看法等。在紧急状况下，监理可以做出口头指令，并在48小时内赐予书面确认。 5 施工过程进度限制指令 承包人加快工程建设进度或加速施工的指令，督促承包人做出调整支配、编报赶工措施报告，报监理批准，并督促实施。 6 工程造价限制指令 工程量审定表、工程进度结算表、完工结算审签资料等。 7 现场协调指令 工程变更、价格调整、工程停工或缓建、 合同终止 、违约责任划分，多家承包人交叉作业干扰，现场冲突协调等指令。 七、质量 71 承包人应在工地设置特

29、地的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人在接到开工通知后_天内，向监理人提交工程质量检查安排和措施报告报送监理人审批。 72 承包人应严格按招投标文件中技术条款的规定和监理人的指示，仔细履行质量检查职责，具体作好质量检查记录，编写质量检查报表，每_个月向监理人提交质量自检报告。 73 监理人有权对全部工程的全部部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验，承包人应为监理人的质量检查和检验供应一切便利。监理人的检查和检验不免除承包人按合同规定应负的责任。 74 承包人负责选购的材料和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收， 验收时应同时查验材质证明

30、和产品合格证书。承包人还应按招投标文件中技术条款的规定进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人担当。 75 发包人负责选购的材料和工程设备，应由发包人和承包人在合同规定的交货地点共同进行交货验收，并由发包人正式移交给承包人。在验收时，承包人应按监理人指示进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，并将检验结果提交监理人，其所需费用由承包人担当，若抽检不合格时，由发包人担当。发包人负责选购的工程设备安装后，若发觉工程设备存在缺陷时，应由监理人与承包人共同查找缘由，如属设备制造不良引起缺陷应由发包人负责；如属承包人运输和保管不慎或安装不良引起的损坏应由承包人负

31、责。 76 承包人应在工地建立自己的试验室，开展施工检测工作，施工检测方案在工程开工前 日内报市水利工程质量监督机构审核后实施。施工检测所需费用由承包人担当。 承包人无条件和实力建立现场试验室，承包人应托付有水利工程质量检测资质和资格的检测单位担当现场材料和现场工艺试验等施工检测工作，签订施工检测合同。施工检测所需费用由承包人担当，检测费在工程开工后_个月内，由发包人在支付给承包人的月进度付款中扣除，按检测合同规定支付给检测单位。 77 隐藏工程和工程的隐藏部位必需按相关规定经监理人验收合格后，承包人才能进行覆盖。承包人私自将隐藏部位覆盖，监理人有权指示承包人采纳钻孔探测以至揭开进行检验，由此

32、增加的费用和工期延误责任由承包人担当。 78 工程运用的一切材料和工程设备均应满意招投标文件中技术条款和施工图纸规定的品级、质量标准和技术特性。监理人有权禁止运用不合格的材料和工程设备，可以随时发出指示要求承包人马上实行措施进行补救，直到彻底清除工程的不合格部位以及不合格的材料和工程设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包人担当。若承包人无故拖延或拒绝执行监理人的上述指示，则发包人有权托付其他承包人执行该项指示，由此增加的费用和利润以及工期延误责任，由承包人担当。 79 承包人对施工质量负责。工程施工质量必需达到合格标准，对施工质量缺陷或施工质量事故，承包人应无条件地按监理人的指示实行有效措施

33、进行整改，直至施工质量达到合格为止，由此产生的费用全部由承包人担当。 八、平安 81 发包人应负责与当地公安部门协商，建立现场治安管理机构，统一管理全工地的治安保卫事宜，负责履行本工程的治安保卫职责。 82 发包人应按水利工程建设平安生产管理规定（水利部令第26号），仔细履行本工程的平安管理职责，负责统一管理本工程的施工作业平安以及消防、防汛和抗灾等工作，组织编制保证平安生产的措施方案和抢险预案，与承包人等参建各方签订平安管理目标 责任书 ，在工程开工15日内报有 管辖权 的水行政主管部门备案。 83 监理人应按有关法律、法规和规章及本合同的有关规定，检查、监督施工平安工作的实施，审查施工组织

34、设计中的平安技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，对本工程建设平安生产担当监理责任。 84 承包人对本工程的平安施工负责。承包人应仔细实行施工平安措施，确保工程和由其 管辖 的人员、材料、设施和设备的平安，防止工地旁边建筑物和居民的生命财产遭遇损害。 85 承包人必需依法取得平安生产许可证（平安生产许可证编号为_），并按要求设置平安管理机构，配备专职平安人员_名。 86 承包人单列的施工平安措施费经监理人批准后，专款用于施工平安防护用具及设施的选购、更新，平安施工措施的落实以及平安生产条件的改善，不得挪作他用。 87 对本工程发生的重大、特大及特殊重大平安事故，发包人和承包人应按重

35、庆市水利行业重大特大及特殊重大平安事故现场处置程序（试行）的相关规定进行处置。 88 发包人和承包人应为执行本合同所各自雇用的全部人员担当 工伤事故 责任，并按各自的责任进行赔偿。 九、工程计量与结算 91 计量 911 本合同的计量单位，均采纳国家法定的计量单位。 912 计量方法应按本合同招投标文件中技术条款的有关规定执行。 913 本合同工程量清单中所列的工程量是合同的估算工程量，结算的工程量应是承包人实际完成的并按有关计量规定计量的工程量。 914 工程量的计量必需经发包人、承包人、监理人三方代表签字认可。 92 支付 921 工程预付款 （1）工程预付款总金额为合同价格的_%，分两次

36、支付给承包人。第一次支付预付款总额的_%，其次次支付金额为该预付款总额的_%。 （2）第一次预付款应在本合同签署后_天内，并在承包人向发包人提交了经发包人认可的预付款保函后支付；其次次预付款需待承包人主要设备进入工地后，其估算价值已达到本次预付款金额时，由承包人提出书面申请，经监理人核实后出具付款证书提交给发包人，发包人收到监理人出具的付款证书后的_天内支付给承包人。 （3）工程预付款由发包人从月进度付款中扣回。在合同累计完成金额达到合同价格的_%时起先扣款，直至合同累计完成金额达到合同价格的_%时全部扣清。在每次进度付款时，累计扣回的金额按下列公式计算：_ 式中-每次进度付款中累计扣回的金额

37、； -工程预付款总金额； -合同价格； -合同累计完成金额； f1-按合同条款规定起先扣款时合同累计完成金额达到合同价格的比例； f2-按合同条款规定全部扣清时合同累计完成金额达到合同价格的比例。 上述合同累计完成金额均指价格调整前且未扣保留金的金额。 922 工程材料预付款 （1）形成本合同永久工程的_等主要材料到达工地并满意以下条件后，承包人可向监理人提交材料预付款支付申请单，要求赐予材料预付款。 材料的质量和储存条件符合招投标文件中技术条款的要求； 材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库； 承包人应按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件。 （2）预付款金额为经监理人审核后的实际材料价的_，在月进度付款中支付。 （3）预付款从付款月后的