2023年园林景观工程合同书（份范本）.docx

《2023年园林景观工程合同书（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年园林景观工程合同书（份范本）.docx（52页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年园林景观工程合同书（份范本） 书目 第1篇园林景观工程施工合同书 第2篇园林景观工程施工热门合同书样书 第3篇园林景观工程施工合同书通用版 第4篇园林景观工程承包合同书 第5篇园林景观工程施工合同书3 第6篇园林景观工程承包合同书范本 第7篇园林景观工程合同书 第8篇园林景观工程施工合同书范本3 第9篇园林景观工程承包合同书通用版 第10篇2023园林景观工程承包合同书 园林景观工程施工合同书 发包方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名

2、称：别墅园林景观工程。 2.工程地点：润成科技院内 3.工作内容：别墅周边约5000平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条工期 本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 (一)如遇下列缘由工期顺延： 1.未刚好签审施工图纸和施工组织安排; 2.设计变更; 3.甲方未能按期提交施工场地; 4.连续4小时遇雨和停水、停电; 5.未按合同规定时间拨付工程款项; 6.遇不行抗拒因素。 (二)竣工验收： 1.甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则

3、视为默认工程合格并进行竣工结算; 2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。 第三条工程合同价款及支付方式 1.经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价50元(预算详见“合同附件一”); 2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算; 3.结算工程量以现场实际收方量为准。 4.合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整; 5.工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。 第四条关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工

4、程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。 第五条保修期 1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。 2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。 第六条双方的责任 (一)甲方责任： 1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方; 3.负责帮助办理施工的各项进场手续。 4.负责协调现场各施工单位间的关系; 5.若施工变更应以书面形式通知乙方; 6.按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任： 1.按甲

5、方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; 2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工; 4.负责施工中的成品爱护; 第七条甲、乙双方现场代表及责任 1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表; 2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表 第八条材料的认定及选购 1.乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条违约责任 (一)甲方违约责任： 1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生

6、的实际损失; 2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失; 3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条未尽事宜，双方协商解决。 第十三条本合同一式四份，双方各执二

7、份，均具同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 代表人： 代表人： 园林景观工程施工热门合同书样书 发包单位：公司(以下简称甲方) 承包单位：xx公司 (以下简称乙方) 甲方托付乙方担当公司部分环境景观绿化工程的施工。甲、乙双方本着相互协作，紧密协作的原则，订立本施工意向合同。 一、 工程概况 1、 工程名称：公司院内环境景观绿化工程 2、 工程地点：市县路号 3、 工程承包方式：包工、包料、护成活、包工期、保质量、保平安 二、 工程价款 1、 合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为万 元整，竣工后据实结算。 2、 合同价款涵盖内容为： (1) 绿化包括起苗、包装、运

8、输、挖坑、换土、选购杂肥、栽种、清场、 直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、护等全部内容。 (2) 绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到现场测量 后，方可外运。 三、施工工期 1、本工程计开工时间年月日。 2、本工程预料完工时间年月日。 3、如遇不行抗剂因素和自然灾难，或甲方缘由，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。 4、因乙方缘由拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币 元。甲方可从乙方的工程款内扣付。 四、工程支付 苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。 五、工程质量 1、所栽苗木质量必需符合工程要求，不得擅

9、自变更苗木品种、规格及质量，全部苗木必需经过甲方验收合格后方可栽植 2、施工过程中，乙方必需听从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责 3、乙方在施工中要细心组织，确保平安，如有事故发生，后果自负 4、乙方要确保施工现场清洁，刚好清理废弃物。 5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。 六、甲方责任 1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。 2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。 3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。 4、按合同约定支付工程款。 七、乙方责任 1、按甲方审定的设计图纸、工程量

10、清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。 2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。 3、乙方需办理好施工的一切相关手续，听从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。 4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的爱护工作。 5、施工应听从甲方及监理统一管理及协调。从甲方指定的水电接驳点接驳，施工用水、电费用由乙方担当。 6、合同规定由乙方完成或供应协作的工作(包括合同、会议纪要约定的内容、通知以及设计变更等规定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可支配其他单位完成，所发生的费用从乙方当期工程款中扣除，影响工期的责任由乙方负责。 7、施工中由

11、于乙方施工缘由发生的平安事故，概由乙方负责。 8、施工中乙方应留意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行爱护，如因乙方缘由造成的损失及严峻后果，概由乙方负责赔偿，并担当一切责任。 9、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方有权终止合同。 10、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。 八、材料的供应 1、工程所需的苗木由乙方自行选购，到现场后，必需经甲方检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。 2、乙方所购苗木必需是簇新、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂密丰满，无病症现象。 3、工种所用材料，必需先向甲方供应样品及各

12、种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必需刚好向甲方报验，经检查合格后，才能施工。 九、工程质量检查验收 1、施工质量等级验收评定执行当地园林绿化工程质量检验评定标准有关规定，本园林绿化工程施工质量要求能满意上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工缘由造成的苗木枯死，乙方无条件重植。 2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方供应竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内赐予批准或提出整改看法，乙方按要求整改并担当由自身缘由造成的相应损失。 3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲

13、方检查、签证后才能施工下道工序。 十、违约 1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方担当赔偿。 2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延乙方违约，工期不得顺延。 3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除担当赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必需向对方支付合同价款3%的违约金。 十 一、养护 1、 乙方派人负责对本工程进行为期两年的养护工作。 2、 乙方应向甲方递交两年养护期的绿化工程养护安排书。 3、 如乙方派人养护苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方应补种。 4、 因死亡而重新更

14、换的苗木，需经过_年的养护后予以确认。 十 二、未尽事宜，双方另行协商解决，本合同在履行过程中如发生争议，由 双方当事人协商解决，协商不成时可向_市仲裁机构申请仲裁，仲裁结果为最终结果。 十 三、本合同一式四份，双方各执两份，均具同等法律效力，双方法定代表人签字盖章后可生效，养护期满付清尾款后自行失效 园林景观工程施工合同书通用版 以下简称甲方) (以下简称乙方) 依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就 ，同意订立本合同，达成协议如下： 一、项目概况： 1、项目名称： 2、项目地址： 二、本合同施工范围： 项目园区施工

15、图纸范围内的园林景观绿化进行建设。 三、合同工期： 开工日期：_年_月_日 竣工日期：_年_月_日 四、 合同价款及付款方式 总造价为610万元，增减项依据甲方看法进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清全部尾款，保修期为_年。 五、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 六、甲方向乙方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 七、各方权力及义务： 1、甲方的权力及义务： (1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐藏工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，

16、负责协调现场各施工单位之间的协作与协作工作。 (2)、协调总包单位向乙方供应施工所需场地和水电接驳点，并说明运用留意事项。 (3)、按合同的约定刚好支付乙方工程款。 (4)、按规定供应施工场地并供应有关隐藏、障碍物资料。 (5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的期限办理竣工结算。 2、乙方的权利及义务： (1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。 (2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好选购、运输、爱护等工作。 (3)、按施工平安规范规定，实行施工保卫平安等技术措施，确保现场施工人员及第三者平安。 (4)、接受甲方监督和管

17、理并听从总包单位对工程总进度安排的支配与施工协调。 (5)、严格按审批后的图纸和国家现行的施工及技术验收规范进行施工，确保工程质量和合同工期。 (6)、参与工程竣工验收，竣工验收合格后，应按甲方要求刚好办理竣工资料的移交，编制工程结算。 (7)、刚好向总包单位支付施工、生活用水、电费用。 (8)、在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。 八、质量与验收 1、本工程按国家现行基础设施工程施工及验收规范进行检查验收，园建工程按建设工程施工质量验收统一标准(gb50300-)及其他相应国家规定标准验收。中标质量标准即合同质量标准，竣工验收如未能达到中标质量标准的，乙方应向甲

18、方支付工程总造价5%的违约金，因此给甲方造成的其他损失乙方应据实赔偿。 2、乙方必需严格按施工图、国家施工规范和附属设施有关专业验收标准细心施工，确保质量。各分项工程，隐藏工程，尤其是中间验收必需严格按规范要求规定进行逐项检查验收，并提前48小时通知业主、监理、设计等部门派员参与，质量不合格的承包单位无条件返工，直到合格为止。 九、合同生效 合同订立时间：_年_月_日 本合同双方约定 签字盖章 后生效 十、合同一式肆份，甲方执贰份、乙方执贰份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 园林景观工程承包合同书 发包方（以下简

19、称甲方）： 承包方（以下简称乙方）： 依据中华人民共和国民法典及有关规定，甲方将_工程的园林景观结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工作内容： 二、工期 1、本工程工期为_天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 2、工期顺延： （1）未刚好签审施工图纸和施工组织安排； （2）设计变更； （3）甲方未能按期提交施工场地； （4）连续4小时遇雨和停水、停电； （5）未按合同规定时间拨付工程款项； （6）其他。 三、工程合同价款及支付方式 1、

20、经双方商定本项目免收设计费，本工程暂定造价_元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。 2、合同签订后_日内，甲方支付乙方工程预付款_元整。 3、工程竣工并验收合格后_日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_%，余结算总额的_%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。 四、设计调整 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。 五、保修期 1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第_日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_年，工程部分保修期为_年。 2、成活率：植

21、物管护移交时按行规达到_%的成活率。 六、双方的责任 （一）甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2、合同签订后_日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方； 3、负责帮助办理施工的各项进场手续； 4、负责协调现场各施工单位间的关系； 5、若施工变更应以书面形式通知乙方； 6、按合同规定时间按时付款。 （二）乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工； 4、负责施工中的成品爱护； 5、工程完工时，协作甲方完成验收。

22、 七、材料的认定及选购 1、乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 八、竣工验收： 1、甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。 九、合同的变更和解除 1、合同经双方签字后生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必需将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生气之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协

23、议无效。 2、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理解约手续。 3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，担当乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。 十、违约责任 （一）甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总

24、额的_%向乙方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的_向甲方支付违约金。 十一、争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 十二、附则 1、本合同经双方签字盖章后生效。 2、未尽事宜，双方协商解决。 3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方： 居处： 代表人： 联系电话： 工程所在地： _年_月_日 乙方： 居处： 责任人： 联系电话： 工程所在地： _年_月_日 园林景观工程施工合同书3 发包人(全称)： 承包人(全称)： 依照中华

25、人民共和国民法典及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设工程施事项协商一样，订立本合同。 第一条：工程基本概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工程立项批准文号： 5、资金来源： 其次条：工程承包范围 1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的全部内容; 2、绿化工程承包范围内种植土的人工整理、苗木栽植; 3、苗木的养护管理，保证养护期内苗木、地被植物正常生长。并保持良好的景观效果。 4、土建工程质量保修。 第三条：施工工期限共 个工作日。 议定自_年_月_日开工，至_年_月_日全部栽植结束。(如遇雨、雪和其他缘由不能施工时工期可以顺延)。

26、 第四条：工程质量标准： 在工程进中、承包方应根据本工程施工详图、施工说明书细心施工，仔细执行现行国家施工及验收规范。何等好隐藏工程、分项工程的验收工作。如因施工缘由造成的质量不符要求而发生的返工费用，由承包人负责。 第五条：材料和设施供应：凡包工包料工程由乙方负责选购调运进场;并应保证其所供应的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件刚好更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，给发包人造成损失的，承包方应足额赔偿。 第六条：工程价款及付款方法：本工程款按下列方法分期付款。 1、本工程采纳 承包方式; 2、工程价款 元(暂定价以决算价为准)。 3、付款方式： 第七条：组成本合

27、同的文件 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标及其附件 4、标准、规范及有关技术文件 5、图纸 6、工程量清单 7、工程报价单和预算书 第八条：双方的权利和义务 1、工程师：在工程施工中，发包方托付 为施工监理;承包方指派 为工程项目负责人，承包方应接受发包方及监理单位的现场管理和对绿化工程养护的监督考核; 2、发包人工作：做好施工场地的三通一平，制图会审及设计交底;协调处理地下管线、邻近建筑物;古树名木的爱护工作; 3、承包人工作：担当施工平安保卫工作和负责爱护地下管线和邻近建筑物，施工场地的清理工作;供应施工组织设计和进度安排。 第九条：种植要求 1、种植地平整要符合设计意图和种植标

28、准; 2、苗木要保证质量，由监理工程师验收合格后，方可进行栽植; 3、按图施工，如需变动，经发包方、承包方书面确认之后，方可改动。 第十条：初步验收：承包人在根据规定的施工期限完成栽植工程3个月，提出初步验收书面申请，发包人在接到书面申请_日内组织有关部门进行初验，并出具书面看法。 第十一条：工程变更：承包人在工程变更14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更价款按下方法进行; 1、合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款; 2、合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款; 3、合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人供应适当

29、变更价格，经发包人确认后执行。 第十二条;检验标准、方法、地点及期限; 1、工程施工验收标准：_市绿化工程施工及验收规范c82-99; 2、养护管理：发包人对承包人的栽植养护管理(即质量保修)工作进行定期考核 。 第十三条：竣工决算： 1、工程养护期(即保修期)结束时为竣工时间，在工程竣工后_日内，承包方提出竣工验收书面申请和完整的结算资料，双方应会同有关部门进行竣工验收，并根据合同约定价款和调整变更的内容，进行工程竣工决算。 2、发包人收到承包人递交的竣工决算报告及结算资料后28天内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。发包人确认竣工结算报告后，支付工程竣工结算价款。 3、发包人收到竣工结算报

30、告及结算资格料后28天内无正值理由不支付工资结算价款，由发包人担当违约责任。 第十四条：质量保修：养护期为 个月，从施工结束之日起计算。双方应在签定合同时签定质量保修书，约定质量保修项目内容及范围、保修责任。质量保修书为合同的附件，须由双方法定代表人签字、加盖公章。 第十五条 履约保证金 承包人在签定合同时，向发包人交纳 元的履约保证金，待工程验收后一次性返还，无息。 第十六条 合同解除 1、发包方、承包方双方协商一样，可以解除合同; 2、发包方未按合同约定支付工程款导致施工无法进行，经承包方催要，发包方仍不支付工程款，承包方有权解除合同; 3、承包方将其承包的全部工程转包给他人或者支解以后以

31、分包名义转包给人，发包方有权解除合同。 4、因不行抗力导致合同无法履行，发包方、承包方可以解除合同; 5、因一方违约致使合同无法履行，另一方违约致使合同无法履行，另一方可以解除合同; 6、一方依据本条 2、 3、 4、5款的约定要求解除合同的，应当书面通知对方，并在发出通知前7天造知对方，通知到达对方时合同解除; 7、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 第十七条 合同的终止 发包方、承包方双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包方向发包方交付竣工工程后，本合同即告终止。 第十八条 平安施工 承包应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格根据平安标准组织施工，由于承

32、包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。 第十九条 违约责任 发包方、承包方双方应严格根据本合同的约定全面履行自已的义务，若一方违反合同约定，需支付另一方合同总价款5%的违约金，并足额赔偿给另一方造成的实际损失。 其次十条 争议的解决 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成，按下列(一) 种方式解决; (一)、提交仲裁委员会仲裁。 (二)、依法向人民法院起诉。 其次十一条 合同的生效和份数 合同的订立时间：_年_月_日 合同订立地点： 合同约定： 本合同一式肆份，发包方保存贰份，承包方保存贰份。 园林景观工程承包合同书范本 发包方（以下简称甲方）：

33、承包方（以下简称乙方）： 依据中华人民共和国合同法及有关规定，甲方将_工程的园林景观结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工作内容： 二、工期 1、本工程工期为_天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 2、工期顺延： （1）未刚好签审施工图纸和施工组织安排； （2）设计变更； （3）甲方未能按期提交施工场地； （4）连续4小时遇雨和停水、停电； （5）未按合同规定时间拨付工程款项； （6）其他。 三、工程合同价款及支付方式 1、经双方商定本

34、项目免收设计费，本工程暂定造价_元；按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算；结算工程量以现场实际收方量为准。 2、合同签订后_日内，甲方支付乙方工程预付款_元整。 3、工程竣工并验收合格后_日内，双方上述方式办理结算，结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的_%，余结算总额的_%作为保修金，保修期满后甲方付清余款。 四、设计调整 本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量据实计算，造价按本合同第三条进行增减。 五、保修期 1、保修期：从乙方递交竣工报告后的第_日起算，保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期_年，工程部分保修期为_年。 2、成活率：植物管护移交时

35、按行规达到_%的成活率。 六、双方的责任 （一）甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电； 2、合同签订后_日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方； 3、负责帮助办理施工的各项进场手续； 4、负责协调现场各施工单位间的关系； 5、若施工变更应以书面形式通知乙方； 6、按合同规定时间按时付款。 （二）乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工； 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理； 3、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工； 4、负责施工中的成品爱护； 5、工程完工时，协作甲方完成验收。 七、材料的

36、认定及选购 1、乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 2、设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 八、竣工验收： 1、甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算； 2、若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。 九、合同的变更和解除 1、合同经双方签字后生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议，在补充协议签订前，必需将本合同未经事宜清算，结清合同款项，在补充协议生气之日起，本合同失效。如未对本合同清算或结算合同款项之前，补充协议无效。 2

37、、合同签订后且项目定制前，甲方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理解约手续。 3、项目定制已进行或定制完工后，甲方提出终止合同，须向乙方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，担当乙方全部损失，订立终止合同协议，解除本合同。 十、违约责任 （一）甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失； 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失； 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的_%向乙

38、方支付逾期违约金。 （二）乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的_向甲方支付违约金。 十一、争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 十二、附则 1、本合同经双方签字盖章后生效。 2、未尽事宜，双方协商解决。 3、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方： 居处： 代表人： 联系电话： 工程所在地： _年_月_日 乙方： 居处： 责任人： 联系电话： 工程所在地： _年_月_日 园林景观工程合同书 发包方： 承包方： 依据建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结

39、合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：某园林景观工程。 工程地点：某小区内 工作内容：约 平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条工期 本工程工期为 天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。 (一)如遇下列缘由工期顺延： 未刚好签审施工图纸和施工组织安排; 设计变更; 甲方未能按期提交施工场地; 连续4小时遇雨和停水、停电; 未按合同规定时间拨付工程款项; 遇不行抗拒因素。 (二)竣工验收： 甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。 第三条工程合同价款及支付方式 经双方商定本项目免收设计费,本工程暂定造价10000000元(预算详见“合同附件一”;) 本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算 结算工程量以现场实际收方量为准。 合同签订后5日内,甲方支付乙方工程款50元整 工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第