2023年安装工程总承包合同（4份范本）.docx

《2023年安装工程总承包合同（4份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年安装工程总承包合同（4份范本）.docx（48页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年安装工程总承包合同（4份范本） 书目 第1篇建筑安装工程总承包合约 第2篇安装工程总承包合同通用版 第3篇安装工程总承包合同 第4篇安装工程总承包合同范本 建筑安装工程总承包合约 发包人： 承包人： 工程名称：项目建筑安装工程 签约地点： 签订日期：_年_月_日 依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方经协商一样订立本合同。 第1条：工程概况 工程名称：项目。 工程地点：。 工程内容：项目建筑安装工程，总建筑面积约平方米。 承包方式：乙方以包工、包料、包工期、包质量、包平安、包验收、包保修

2、的方式履行建筑、安装总承包责任。 第2条：承包范围 乙方承包范围： 按甲方供应的施工图纸、设计说明以及图纸会审记录和有关变更文件、资料及所包含的内容，依据国家、省、市的有关规范、规程、标准等的要求进行施工，除甲方明确干脆发包工程外，均由乙方负责施工，详细内容如下：建筑、结构、给排水、电气照明及相关配套(包括协作发包方售楼的有关通道、防护栏)等工程(详见附件一)。 未经甲方同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包或将其承包的全部工程转包给第三方，否则视为乙方违约，所造成的一切损失由乙方担当。 甲方可指定发包的专业工程，不托付乙方施工： 大型土石方、地下室通风、首层住户大堂装修、户内豪华装修、铝合金

3、门窗、阳台栏杆、入户门、防火门、人防设备、楼宇白蚁防治、凹凸压配电、弱电工程、空调通风、煤气、智能化系统及周边防范、电信(包括宽带网)、电视、电梯及监控系统、幕墙、消防、市政园林工程、幕墙、中心空调及配套工程的专业设备安装等项目由甲方指定的分包单位承包，由甲方与专业工程公司签订施工分包合同，乙方须担当总承包管理及协作施工的责任。 甲供材料、甲定乙供材料： 等为甲供材料，详见附件。 等为甲定乙供材料，详见附件。 第3条：工程质量标准 工程质量标准按国家现行施工验收规范及省市验收合格标准。 保修期自本工程竣工验收合格并完成竣工备案手续之日起计。保修期限根据年6月中华人民共和国建设部第80号令房屋建

4、筑工程质量保修方法执行。 第4条：保修期 本工程保修期为： 1、基础工程及主体结构工程为设计年限。 2、防水工程5年。 3、管线设备工程2年。 4、装修工程2年。 保修期内的返修工作，乙方必需听从甲方或甲方托付的物业管理公司的管理，详见附件保修期内修理工作管理的约定。 第5条：工期 总工期：天(本工期为从甲方下发的开工文件起到完成建筑工程竣工验收备案的时间，包括不属于乙方承包范围的各专业工程的工期)。 开工日期：_年_月_日，详细开工日期以甲方或甲方托付的监理公司下发的正式开工令为准。 节点工期： 合同文件中提及的工期，应包括劳动假日、公众假日、星期六、星期天和恶劣天气日子。 第6条：承包方式

5、 本工程采纳定额计价形式由乙方承包，即乙方采纳包工包料、包质量、包工期、包平安、包风险、包经国家有关部门验收的形式进行总承包施工。 在施工期间,其它有须要由乙方承包施工的项目(合同外项目),以甲方的书面通知为准,计费和付款依本合同的约定执行,总工期应经双方确认后调整。 第7条：合同价 合同暂定总价 本工程含税暂定总价为￥元(大写：人民币亿仟佰拾万仟佰拾元角分)。 乙方在收到甲方确认的施工图纸后45天内报送工程预算书及具体完整计算底稿(含电子版)送甲方审核，甲方在收到乙方报送的资料后45天内，甲乙双方按经甲方审核的工程施工图纸核对的工程量及按本合同附件计算本工程造价，然后双方可签订调整本合同建筑

6、、装修、安装工程暂定造价的补充合同。 计价方式 除合同另有约定，计价方式如下：按工程施工图、竣工图和说明，结合实际执行的施工方案(须甲方及其托付的监理确认)、图纸会审记录、设计变更、隐藏验收记录及签证，依据国家、省、市相关计价规定计算实际完成工程量(不包括乙方造成的奢侈)。 土建工程套用;装修工程套用;安装工程套用;按规定取费，地区类别按类地区，计价费率有浮动范围的取中值。 本工程人工、材料(如钢筋、混凝土等)、机械单价按工程同期(市)造价管理部门发布的指导价格以加权平均计算，其中土建、装修工程材料不上下浮，安装材料下浮%。甲供材料的材料价不计入分部分项工程费。经甲方指定价格的部分水电材料，其

7、材料费不参加总价上下浮(以施工过程中甲方定价联系单为准)，其余人工、材料、机械费均按本款约定参加总价上下浮。 在乙方有效履行了施工总承包管理义务之前提下，甲方向乙方支付总承包服务费，总承包服务费按甲方指定专业发包工程总造价(电梯工程为电梯安装费，外电工程为低压部分，不含发电机及环保工程、泵房供水设备工程)的_%计取。在乙方有效履行了甲供材料管理义务之前提下，甲方向乙方支付甲供材料管理费，甲供材料管理费按甲供材料总价值的_%计取。总承包服务费及甲供材料管理费在结算时支付。乙方不得再向甲方指定的分包单位收取服务费、协作费、协调费、甲供材管理费、采保费等。 第8条：合同生效 合同订立时间：_年_月_

8、日。 合同订立地点：。 本合同自双方签字并盖章后生效。 本合同文本正本贰份，甲方、乙方各壹份;副本陆份，甲方、乙方双方各执叁份，各份均具同等法律效力。 第9条：其它约定 甲方付予乙方的工程款，乙方须优先支付工人工资;若乙方拖欠建筑工人工资，甲方有权从工程款中干脆支付。乙方与其工人之间的争议与甲方无关，甲方不担当任何责任。 本工程的平安防护、文明施工措施费，乙方须符合国家或省、市等的规范要求，且须保证平安防护、文明施工措施费专款专用。否则甲方有权停止平安防护、文明施工措施费的支付，索回已经支付的平安防护、文明施工措施费;因乙方未履行上述约定而造成的任何损失和责任，概由乙方担当。 乙方向甲方承诺根

9、据本合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。 甲方向乙方承诺根据本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同。 本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方分别保存一份。 本合同副本份数，由双方依据须要在专用条款内约定。 甲方：(盖章) 法定代表人： 乙方：(盖章) 法定代表人： 安装工程总承包合同通用版 企业承包合同 的主要条款包括：承包的形式、期限，上交利润或削减亏损的数额，技术改造任务与国家资产的维护和增殖，产品质量及其他主要经济技术指标，留利运用、贷款归还、承包前的 债权债务 处理、双方当事人的权利和义务，对企业经营者

10、的奖罚， 违约责任 等。今日我要与大家共享的是：安装工程总承包合同相关范本。详细内容如下，欢迎参考阅读! 安装工程总承包合同范本一 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国 合同法 及国家相关法律、 法规 和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。 第一条 工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条 工程承包范围 _ 第三条 工程工期 1.安排开工日期：_年_月_日，安排完工日期：_年_月_日，总日历天数_天 2.主要节点工期：_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。 第四条 工程质量标准

11、所承包工程范围内的工程质量必需达到_ 第五条 组成合同文件及说明依次 组成本合同的文件及优先说明依次如下： 1.本合同 2.本合同附件 3.招 投标 文件 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范 注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条 标准规范 本合同适用标准规范：_ 第七条 甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作

12、联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。 4.刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用： 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条 乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到

13、约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按 招标 文件要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到100% 4.听从甲方和业主的监督、检查、管理接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持

14、证上岗状况 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施： 7.按国家政策规定与每个务工人员签订 劳动合同 并按合同所约定的条款支付务工人员 工资 (务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果 8.为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品) 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等

15、条件禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金短暂不到位，业主未能按时拔付 工程款 的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 第九条 环境爱护、平安生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工加强对现场操作工人的平安教化仔细落实平安措施，实行

16、必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。 发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染避开对公众和 第三方财产造成损害和阻碍。 第十条 材料、

17、设备供应与管理 1.甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拔制，依据工程安排须要向乙方供应。 2.乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放)因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当材料节约部分，由甲乙双方按_比例分成。 第十一条 承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用各类材料的场内二

18、次倒运自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等)平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等)文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工)承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用 3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。 第十二条 结算方法及付款方式 1.每月_日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，_日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依

19、据。 2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数) 3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。 第十三条 施工验收 1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期

20、，并担当由此导致的甲方的相关损失。 竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2.乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收甲方或施工场地内 第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作 第三方工作的费用另外协商) 第十四条 工程保修 1.保修范围、期限：_ 2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 第十五条 保险 1.乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理 意外损害保险 ，并为施工

21、场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。 第十六条 争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果 2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同 2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受 2.3 仲裁机构要求停止合同工作 2.4 法院要求停止合同工作。 第十七条 合同 履约保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2.合同履约保证金所含内容

22、应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、平安、环境爱护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付 农夫工 资，遵纪遵守法律等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。 3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在_月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十八条 不行抗力 1.不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。 2.不行抗力事务发生

23、后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。 3.因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。 4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 第十九条 合同解除 1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。 2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。 其次十条 合同终止 双方履行合同全部义务劳务酬劳价款支付完毕乙方向甲方交付本合同承包工

24、程作业成果，并经竣工验收合格后保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 其次十一条 合同份数 本合同一式_份， 甲方_份乙方_份。 其次十二条 补充条款 _ 其次十三条 合同生效 本合同双方约定_后生效。 合同签订时间：_ 合同签订地点：_ 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 安装工程总承包合同范本二 甲方： 乙方： 依据施工须要，甲方将 工程以包工不包料方式分包给乙方进行施工。为便于班组间施工作业的交叉管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，加强施工进度的限制，保证工程顺当进行，经双方共同协商订立如下合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承

25、包范围： 施工图纸范围以内框架主体的模板工程的全部施工内容，施工过程中(含施工前)的一切图纸变更，技术更改随变，已包在承包范围以内。 四、工程内容： 模板制作、安装、模板拆除、清理分类堆放、板面清理、板缝隙密封处理、起钉子等一切模板施工工序。工程完工周转材料清理、分类归堆。 五、工程承包方式： 1、本工程采纳包工不包料的形式承包施工(即包人工、包质量、包进度、包平安、包文明施工、包材料节约)。手提电动工具及手工工具乙方负责。 2、按施工图纸，包括变更等部分模板工程人工费按实际绽开面积计价。 六、质量要求： 严格要求按图施工，符合规范要求，质量等级必需满意合格。 1、模板及其支架必需具有足够的刚

26、度、强度和稳定性，其支架的支承部分必需有足够的支承面积。，漏浆由木工班组清理干净，浇砼时木工必需支配专人看模，漏下砼浆用水冲洗干净，否则每次罚款200元。 七、施工工期： 乙方施工必需满意流水作业须要，按时完成甲方进度安排支配，且不得因自身缘由延误其它班组施工进度。 八、付款方式： 九、工程管理双方责任： a、 甲方责任 1、供应有效的施工图纸，处理施工技术问题 2、供应外脚手架及平安防护网 3、负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他状况下发生的冲突问题，尽量避开因协作不到位造成返工、返修，乙方必需听从甲方的处理看法 4、刚好将支模用的材料供应至现场 5、负责模板工程质量跟踪检查及质量监

27、督，负责模板分项工程质量评定及验收 6、 依据规范、标准、合同及施工图要求，甲方为分项、分部工程质量的最终确认者 7、组织有关人员在拆模后刚好对砼表面平整度、垂直度、夹渣漏浆状况等方面进行实测，按现行验收规范及评定标准进行质量评定，并以实际评定结果作为对乙方模板安装质量的奖罚依据 8、供应施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿 9、按合同约定进度支付工程款。 、乙方责任 1、施工前，必需熟识图纸，对工人进行平安技术交底，全部工人必需是娴熟工人，特别工种操作必需持证上岗。遵遵守法律规和甲方的各项规章制度、管理条例，听从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由犯难甲方人员 2、熟识图纸，按图纸

28、要求提前配好模板，尽量削减余料 3、在施工过程中发觉图纸设计问题，刚好向甲方工长汇报，不得擅自更改设计 4、甲方供应的大件施工工具、机械等，乙方在运用过程中要留意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的平安事故由乙方负责 5、按图纸及工艺要求提前做好材料安排，报甲方工长审批 6、乙方必需严格遵守平安技术操作规程及有关平安法规，造成的平安事故责任由乙方担当 6、文明施工，做好施工组织、管理，切实做到工完场地清、模板起钉、材料分类归拢，堆放整齐有序。特殊要留意检查柱头、梁沟等，务必清理干净 7、提前支配好浇砼期间的木工值班工作，浇砼过程中要常常检查，如发觉有变形、松动等现象要刚好修补加固 8

29、、因质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应担当由此引起的工机料损失。 9、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得有意刁难 10、工地内不得闹事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发觉处100元罚款，情节严峻者扭送公安机关处理。 1 1、合理运用模板，未经主管工长同意不得随意切割成形大块模板，违者视其情节轻重每次罚款200元以上。 1 2、本工程乙方和 第三方签的任何协议、合同，属乙方自已责任，与甲方无关，甲方不予认可。 1 3、施工过程中本班工人因自已缘由或违章出现的一切平安事故(含 第三者)均由乙方负责全部责任。 1 4、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损

30、失配电设施的行为及违反平安用电的行为，发生一切后果由乙方担当。 1 5、甲方严格禁止乙方擅自拆、改、移动平安防护设施、以及损坏平安防护设施的行为及违反平安操作的行为，发生一切后果由乙方担当。 1 6、进入施工现场不按规定运用平安帽和平安带，甲方责令未改者，处以50元罚款。 1 7、乙方负责人必需坚守工地，支配工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作平安规范要求，保质、保量按进度安排要求进行施工。凡管理不善，管理失职所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人担当，经三次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的工程款不作结算。 十、工程变更： 增加施工项目或由于图纸变更施工内容改

31、变大，造价增加较大，原合同条款不能言表的，可协商签订补充协议。 十 一、保修责任： 保质、保修期内，甲方通知乙方限定时间内不整改，甲方将另派请人保修，费用在保质金中扣除。 本协议一式两份，双方各执一份，签订之日起生效。 甲 方：乙 方(施工责任方)： 签约地点： 签约日期： 安装工程总承包合同 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国民法典及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条 工程概况 工程名称：_ 工程地点：_其次条 工程承包范围 _第三条 工程工期1.安排开工日期：_年_月_日，安排完

32、工日期：_年_月_日，总日历天数_天;2.主要节点工期：_3.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。第四条 工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需达到_第五条 组成合同文件及说明依次 组成本合同的文件及优先说明依次如下：1.本合同;2.本合同附件;3.招投标文件;4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。第六条 标准规范 本合同适用标准规范：_第七条 甲方责任和义务1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排

33、表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4.刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用：7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第八条 乙方责任和义务1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健

34、康平安、劳动爱护等工作。2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3.应按招标文件要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到100%4.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技

35、术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施：7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果;8.为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安

36、帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品);9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。10.甲方在资金短暂不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。第九条 环境爱护、平安生产和文明施工1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。2.乙方应遵守工程建设

37、平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。 发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护

38、现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻碍。第十条 材料、设备供应与管理1.甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拔制，依据工程安排须要向乙方供应。2.乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当;材料节约部分，由甲乙双方按_比例分成。第十一条 承包方式、价格及包含的内容1.承包方式及单价2.承包价格所包含的

39、内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(平安网、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。第十二条 结算方法及付款方式1.每月_日由甲方按乙方实际完

40、成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，_日按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数)3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。第十三条 施工验收1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验

41、收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。 竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。2.乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商)第十四条 工程保修1.保修范围、期限：_2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方

42、担当。第十五条 保险1.乙方负责人必需为从事危急作业的人员办理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。第十六条 争议1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。2.发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果;2.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;2.2 调解要求停止合同工作，且为双方接受;2.3 仲裁机构要求停止合同工作;2.4 法院要求停止合同工作。第十七条 合同履约

43、保证金1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。2.合同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的承诺条件，如：工期、质量、平安、环境爱护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪遵守法律等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额;若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在_月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。第十八条 不行抗力1.不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。2.不行抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。3.因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应