2023年小型工程建设合同（5份范本）.docx

《2023年小型工程建设合同（5份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年小型工程建设合同（5份范本）.docx（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年小型工程建设合同（5份范本） 书目 第1篇建设工程施工合同（小型工程参考文本） 第2篇北京市建设工程施工合同（小型工程本） 第3篇建设工程施工合同 （小型工程本） 第4篇小型工程建设工程施工合同2 第5篇北京市建设工程施工合同书(小型工程本) 建设工程施工合同（小型工程参考文本） 建设工程施工合同（小型工程示范文本） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成如下协议： 第1条 工期 11 本合同工程（详细承包范围详见13.2款）暂定于_年_月_日开工；于_年_月_日竣工。合同工

2、期日历天数为_天。实际开工日期以发包方发出的开工通知载明的日期为准。 12 承包方为提前工期实行的相应措施及因此增加的经济支出：发包方明确要求承包方赶工的，应担当承包方因赶工额外发生的费用。 13 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_ 第2条 图纸 发包方应于_年_月_日，向承包方供应_套图纸。 第3条 发包方、承包方驻工地代表。 发包方工程师姓名：。 承包方项目经理姓名：_。 第4条 发包人工作 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的须要，向承包方供应施工现场工程

3、地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与座标限制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木和地下管线的爱护及施工扰民问题，合同签订后_3_天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方供应的施工组织设计（或施工方案）和进度安排后_5_天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定供应相应的防护措施，并担当相关的经济支出。 第5条 承包人工作 51 每月 5日向发包方报送月度施工安排和己完工程进度统计报表。 52 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责平安保卫、清洁卫生等各

4、项工作，做好施工现场四周建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木和地下管线的爱护。发觉地下障碍和文物时，刚好报告有关部门并实行有效爱护措施，按有关详细规定处置，发包方担当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后5天内向发包方提交施工组织设计 （或施工方案）和进度安排。 承包方不按合同约定完成各项工作时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第6条 工程质量检查及验收。 61 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参与，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可

5、视为发包方己经批准，承包方可进行隐藏或接着施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确订正或其它非承包方缘由引起的经济支出，由发包方担当。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方担当。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方担当，相应顺延工期。 62 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用。 发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监

6、督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 第7条 设计变更及合同价款的调整 71 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，依据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方担当，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正值理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。 72 本工程按可调整的承包方

7、式对承包造价作如下调整：_发包方要求承包方实施本合同约定承包范围外的工程，应对合同价予以调整。 第8条 工程价款及结算 81 双方同意，本工程合同价为人民币 元，在合同生效后，发包方按下列约定分_次向承包方预付或支付工程款： 预付款： 进度款： 预付款的扣回： 结算：工程竣工验收合格双方办理结算。 质量保证金：结算价的3%，质量保证金的返还期限：工程竣工验收合格之日起24个月。 双方办理结算后发包方不按时拨付工程款，从应付之日起按中国人民银行同期贷款利率担当应付款的利息。 第9条 材料设备的供应。 91 发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表（附后）供应材料设备，如与一览表不符时，担当相应

8、违约责任。 92 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，供应产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新选购符合要求的产品，各自担当由此发生的费用。 93 承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，由此增减的费用双方议定。 第10条 争议 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以实行下列第种方式解决： 第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁； 其次种争议解决方式：向_人民法院起诉。 第11条 违约 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责

9、任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 第12条 合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_份。 第13条 补充条款如下： 13.1工程名称： 13.2承包范围： 13.3价款方式：固定总价+洽商变更 以上文本仅供参考。 北京市建设工程施工合同（小型工程本） 发包方：_ 承包方：_ 工程名称：_ 工程地点：_ 建筑面积：_ 平方米；层数：_ 结构类型：_ ；檐高/跨度：_米 批准文号：（有权机关批准工程立项的文号）_ 工程性质：（指基建、技改、合资等

10、）：_ 承包范围：_ 承包方式：_ 质量等级（优良或合格）：_ 工程承包造价（金额大写）：_ ￥：_ 元 北京市工商行政管理局 北京市城乡建设委员会 监制 一九九五年八月 北京市建设工程施工合同（小型工程本）是依据建设工程施工合同示范文本（gf一99-0201）拟定的，适用于建筑面积在2000平方米以内或承包造价在50万元以内的建筑工程。 北京市建设工程施工合同协议条款 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成如下协议： 第1条 工期 11 本合同工程定于_年_月_日开工；于_年_月_日

11、竣工。合同工期日历天数为_天 。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为_天。 12 承包方为提前工期实行的相应措施及因此增加的经济支出：_ 13 工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定：_ 第2条 图纸 发包方于_年_月_日，向承包方供应_套图纸。 第3条 发包方、承包方驻工地代表。 发包方工程师姓名：_ ； 项日经理姓名：_ 。 第4条 发包人工作 开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的须要，向承包方供应施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关

12、证件、批件的合法手续，将水准点与座标限制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木和地下管线的爱护及施工扰民问题，合同签订后_天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方供应的施工组织设计（或施工方案）和进度安排后_天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定供应相应的防护措施，并担当相关的经济支出。 第5条 承包人工作 51 每月_日向发包方报送月度施工安排和己完工程进度统计报表。 52 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责平安保卫、清洁卫生等各项工作，做好施工现场四周建筑物、构筑物 （含文

13、物爱护建筑）、古树名木和地下管线的爱护。发觉地下障碍和文物时，刚好报告有关部门并实行有效爱护措施，按有关详细规定处置，发包方担当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后_天内向发包方提交施工组织设计 （或施工方案）和进度安排。 承包方不按合同约定完成各项工作时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第6条 工程质量检查及验收。 61 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参与，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方己经批准，承包方可进行隐藏或接着施

14、工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确订正或其它非承包方缘由引起的经济支出，由发包方担当。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方担当。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方担当，相应顺延工期。 62 工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方供应完整竣工资料和竣工验收报告，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用。 发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承

15、包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 第7条 设计变更及合同价款的调整 71 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5天内，依据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的经济支出和承包方损失，由发包方担当，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正值理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。 72 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整：_ 第8条 工程价款

16、及结算 81 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在合同生效后，发包方按下表约定分_次向承包方预付或支付工程款，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起担当应付款的利息。 第9条 材料设备的供应。 91 发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表（附后）供应材料设备，如与一览表不符时，担当相应违约责任。 92 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，供应产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新选购符合要求的产品，各自承 担由此发生的费用。 93 承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，由此增减的费用双方议定。 第10条 争议 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或

17、者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以实行下列一种方式解决： 第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁； 其次种争议解决方式：向_人民法院起诉。 双方约定按第_种争议解决方式解决。 第11条 违约 发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 第12条 合同份数。本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本_份。 第13条 补充条款如下：_

18、 工程发包方供应材料设备一览表 本合同订立时间：_年_月_日（即日起生效） 发包方 （章）_ 地址：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 电话：_ 开户银行：_ 帐号：_ 邮政编码：_ 承包方（章）_ 建设工程施工合同 （小型工程本） 编号： 北京 市建设 工程施工合同 （小型工程本） 发包方： 承包方： 工程名称： 工程地点： 建筑面积： 平方米；层数： 结构类型： ；檐高/跨度： 米 批准文号：（有权机关批准工程立项的文号） 工程性质：（指基建、技改、合资等）： 承包范围： 承包方式： 质量等级（优良或合格）： 工程承包造价（金额大写）： ￥： 元 北京市建设工程施工合同协议条款 依据中华人

19、民共和国 合同法 、中华人民共和国 建筑法 及其它有关法律、行政 法规 ，就本项工程建设有关事项，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商达成如下协议： 第1条 工期 1.1 本合同工程定于 年 月 日开工；于 年 月 日竣工。合同工期日历天数为 天。工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为 天。 1.2承包方为提前工期实行的相应措施及因此增加的经济支出： 1.3工期提前或延误的奖罚，由双方协商后在合同中约定： 第2条 图纸。发包方于 年 月 日，向承包方供应 套图纸。 第3条 发包方、承包方驻工地代表。发包方工程师姓名： ；项目经理姓名： 。 第4条 发包人工作。 开

20、工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物 拆迁 ，地上及架空、地下障碍物清晰，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的须要，向承包方供应施工现场工程地质和地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标限制点位置以书面形式提交给承包方，并于现场交验，协调、处理施工现场四周建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木和地下管线的爱护及施工饶命问题，合同签订后 天内组织会审图纸和设计交底，在收到承包方供应的施工组织设计（或施工方案）和进度安排后 天内予以确认。凡在有毒有害环境中施工时，发包方按有关规定供应相应的防护措施，并担当有关的经济支出。

21、第5条 承包人工作。 5.1 每月 日向发包方报送月度施工安排和已完工程进度统计报表。 5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责平安保卫、整齐卫生等各项工作，做好施工现场四周建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木和地下管线的爱护。发觉地下障碍和文物时，刚好报告有关部门并实行有效爱护措施，按有关详细规定处理，发包方担当由此发生的费用，延误的工期相应顺延。在图纸会审和设计交底后 天内向发包方提交施工组织设计（或施工方案）和进度安排。 承包方不按合同约定完成各项工作时，应担当由此造成的经济损失，工期不予顺延。 第6条 工程质量检查及验收 6.1 当工程具备覆盖、掩

22、盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检、并于48小时前通知发包方参与，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。工程质量符合规范要求，发包方不在验收记录签字，可视为发包方已经批准，承包方可进行隐藏或接着施工。验收不合格，承包方在限定时间内修改后重新验收。因发包方不正确订正或其它非承包方缘由引起的经济支出，由发包方担当。检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检验不合格，影响正常施工的费用由承包方担当。除此之外影响正常施工的经济支出由发包方担当，相应顺延工期。 6.2工程具备竣工验 收条 件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，向发包方供应完整竣 工资 料和竣工验收报告

23、，发包方10天内组织验收。发包方不能按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管责任及应支付的费用。 发包方、承包方办理工程竣工验收手续后，发包方于5日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案本合同即告终止。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 第7条 设计变更及合同价款的调整。 7.1 施工中发包方对原设计进行变更，经批准后，发包方应在变更前10天向承包方发出书面变更通知，否则，承包方有权拒绝变更。承包方按通知进行变更，并于5日内，依据约定的可调整承包方式提出变更价款报告的完整资料，因变更导致的

24、经济支出和承包方损失，由发包方担当，发包方收到变更价款报告之日起5天内予以签认，无正值理由不签认时自变更价款报告送达之日起5天后自行生效，由此延误的工期相应顺延。 7.2 本工程按可调整的承包方式对承包造价作如下调整： 第8条 工程价款及结算。 8.1 双方按国家和本市有关主管部门现行规定，在 合同生效 后，发包方按下表约定分 2 次向承包方预付或支付 工程款 ，发包方不按时拨付工程款，从应付之日起担当应付款的利息。 拨付工程款时间 （工程进度、部位） 占合同承包造价 百 分 比 金 额 人民币（元） 第9条 材料设备的供应。 9.1 发包方按双方约定的发包方供应材料设备一览表（附后）供应材料

25、设备，如与一览表不符时，担当相应 违约责任 。 9.2 发包方、承包方双方应对各自负责供应的材料设备，供应产品合格证明；如与设计和规范要求不符的产品，重新选购符合要求的产品，各自担当由此发生的费用。 9.3 承包方需运用代用材料时，须经发包方代表批准方可运用，由此增减的费用双方协定。 第10条 争议 发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以实行下列一种方式解决： 第一种争议解决方式：向 仲裁委员会申请仲裁； 其次种争议解决方式：向 人民法院起诉。 双方约定按第 种争议解决方式解决。 第11条 违约。 发包方或承包方不能按本协

26、议条款约定内容履行自己的各项义务及发生运用合同无法履行的行为，应担当相应的违约责任，包括支付 违约金 ，赔偿引起违约给对方造成的全部经济损失。 除非双方协议将 合同终止 ，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 第12条 合同份数。 本合同正本两份具有同等效力，由发包方承包方双方分别保存；副本 份。 第13条 补充条款如下： 工程 发包方供应材料设备一览表 序号 材料或设备名称 规格型号 单位 数量 单价 供应时间 送达地点 备注 年 月 日 本 合同订立 时间： 年 月 日（即日起生效） 发包方 （章） 承包方 （章） 地址： 地址： 法定代表人：法定代表人：

27、 托付 代理 人：托付代理人： 电 话：电 话： 开 户 银 行：开 户 银 行： 账 号：账 号： 邮 政 编 码：邮 政 编 码： 小型工程建设工程施工合同2 （gf20230201） 建设工程施工合同 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局 合同协议书 金华市*社区居委会 （发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 金华市*休闲广场景观绿化工程 （项目名称），已接受 金华市*建设有限公司 （承包人名称，以下简称“承包人”）对项目金华市*休闲广场景观绿化工程 施工的投标。发包人与承包人达成如下协议。 1、本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书； （2）投标函及投标函附录； （

28、3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工程量清单； （8）其他合同文件（含招标文件）。 2、上述文件相互补充和说明，如有不明确或不一样之处，以合同约定次序在先者为准。 3、签约合同价：人民币（大写） 肆拾陆万贰仟壹佰捌拾柒 元（￥ 462187.00元 ）。 4、承包人项目负责人： 5、工程质量符合 合格 标准。 6、承包人承诺按合同约定担当工程的实施、完成及缺陷修复。 7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 8、承包人应根据监理人指示开工，工期为 45 日历天。 9、本协议书一式 捌 份，合同双方各执肆份。 10

29、、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 发包人： 盖单位公章（法人章） 承包人： 盖单位公章（法人章） 法定代表人或其托付代理人： （签字） 法定代表人或其托付代理人： （签字） 年 月 日 年 月 日 附件一 通用合同条款 通用条款按九部委56号令执行。 专用合同条款 1、承包方式：本工程承包方式采纳包工包料，承包人应按招标文件的要求实行造价、质量、工期、平安、文明施工管理等全面承包方式。 2、 材料及设备供应 2.1全部材料由承包人自行选购，其中规定主材按发包人指定的厂家及品牌购买，所用材料必需有质保书、合格证书或试验报告，符合国家规定的相关技术标准及环保标准，并

30、按规定程序复试检验合格后方可运用，否则发包人有权拒绝。 2.2水泥品牌（如有）：采纳“金圆、红狮、立马牌”等回转窑工艺生产的散装或袋装水泥，实际施工时业主方如要求运用其他品牌水泥，结算时按实调整。 2.3彩瓦品牌（如有）：采纳“古方、十里丰、星阁” 2.4电缆品牌（如有）：“菊花”、“中策”、“杭策” 3、付款方式 本工程不支付预付款和进度款 3. 1待工程竣工验收合格后一周内凭收款凭证付至合同价款（扣除未实施的分部分项工程价款）的80%（联系单增减部分费用待决算审计后同口径支付），工程竣工验收后（资料齐全），经审计完成后扣除总造价的5%质量保修金，其余工程款一次性结清。 5%质量保修金保修期

31、满后按比例支付。竣工验收合格并竣工结算资料上交齐全后十个工作日内凭收款凭证退还履约保证金（不计利息）。 4、竣工结算审核 4.1竣工结算审核由发包人托付，并按审核结果办理最终结算。 4.2竣工结算审核的收费方法执行浙江省物价局关于进一步完善工程造价询问服务收费通知（浙价服202384号）文件的标准费率。承包人提交竣工结算造价不得超过最终审定结算造价的5%，否则超过部分的审核费用由承包人担当。承包人不支付审核费时，发包人有权在工程款中扣除后干脆支付给审核单位。 5、合同价款及竣工结算 5.1本合同价款采纳 固定综合单价方式 确定。 5.2竣工价款的结算： （1）工程量方面：工程量按竣工图重新计算

32、。 （2）综合单价方面： 发包人供应的工程量清单有数量误差，或经发包人批准的设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，执行承包人的投标综合单价。 发包人供应的工程量清单漏项或经发包人批准的设计变更产生新的工程量清单项目，组价原则为：其相应综合单价由承包人提出，并按投标文件中的组价原则，组价出新的综合单价，经发包人（或发包人托付有相应资质的审价机构）确认后作为结算的依据；投标人自行漏项的不做调整。 （3）施工技术措施费除模板及脚手架费用按实调整外，其余均一次性包干，竣工结算时不再另行调整。 （4）施工组织措施费按招标文件中的费用实行一次性包干，竣工结算时不再另行调整； （5）人工补差按人工工日调

33、差表中费用一次性包干，竣工结算时不再另行调整。 （6）在施工过程和工程结算期间，如遇国家及地方政策性调整，本工程概不考虑。 5.3 竣工结算在以下状况下不能调整： 承包人为便利施工而更改施工方案或施工方法而增加的费用。 中标人在工程量清单报价中与招标文件供应的工程量清单比较少算、漏算的工程量和费用（如：工程量清单中某个项目的数量为100m3，投标人的投标文件报价为10m3，而竣工实际完成工程量为110m3，则此项目因承包人的少算工程量90m3将不再调整，其结算数量应为10m3+（110m3-100m3）=20 m3）。 承包人未填报单价的项目，视为其费用己包含在其他项目中，其费用不能调整；承包

34、人未填报单价的项目，结算时有数量增减，其增减部分的费用按投标文件的组价原则结合省定额有关子项重新组价出综合单价进行调整。 6、履约保证金 6.1履约保证金用于担保的项目，因承包人缘由造成的违约，按以下条款执行。其中： (1)工程质量占：30%，若未一次性通过竣工验收合格（整改时间除外）或未实现本合同综合的质量目标，扣罚工程质量部分的100%保证金，并将该施工单位及项目经理和授权托付人列入信誉不良名单，且依据有关规定进行惩罚。 (2)工期占：30%，因施工方的缘由未能按时交付工程运用，承包方每日支付违约金2000元人民币，上不限额；如交纳风险限制保证金的，因施工方的缘由未能按时交付工程运用，除支

35、付上述履约保证金中的工期违约金外，同时再从风险限制保证金中按每日2000元人民币扣除工期违约金，直至扣完60%风险限制保证金。并将该施工单位及项目经理和授权托付人列入信誉不良名单，且依据有关规定进行惩罚。 若中途实际施工进度严峻延期影响进度工期20%及以上时发包人有权中止合同，同时不支付工程款。 (3)项目负责人、技术负责人到位率占：10%，确保项目负责人到位率每周5天、每天8小时以上，如达不到，按2000天/天扣罚，技术负责人、施工员及项目班子人员到位率每周6天、每天8小时以上，如达不到，按1000元/天/人罚款，直至扣罚项目班子的100%保证金；假如确需更换项目负责人的,应征得建设单位同意

36、，并经有关行业行政主管部门备案，且更换后的项目负责人不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。每违法更换一次罚款10000元 (4)平安占：13%，若发生平安事故，一切责任由承包方担当，若发生平安生产重大责任事故，扣罚平安生产事故部分的100%保证金，并担当由此给建设单位造成的损失。如违反遵守厂区监管平安制度的，视情节扣罚平安保证金； (5)管理制度占：2%，在合同实施中，因承包人现场管理混乱，工程质量、进度和现场文明施工、平安生产达不到预定安排，发包人有权要求调整充溢力气，承包人必需无条件接受；当上述措施无效时，可视情节进行惩罚，直至终止合同，并担当由此引起的一系列经济损失； (6)设备

37、的到位率：5%，机械设备的到位率100%，如未达到，发包人有权视状况进行扣罚； (7)廉政保证金占：10% ，按实际发生计取，施工方不得以任何形式向与本工程相关管理单位人员赠送各种礼品、礼券或现金，一经查实扣除贿赂款5倍的廉政保证金，情节严峻者将移交相关执法部门处理，发包方并有权终止施工合同。 6.2工程履约保证金及廉政保证金退还金额按依据相关条款扣除后的金额，退还时间为竣工验收合格并上交竣工资料齐全后一周内。 6.3为防止投标人低价抢标，设置最高限价的85%作为风险限制价，凡低于该风险限制价中标的，承包人在提交履约保证金的同时必需额外提交中标价净值与风险限制价之差额作为风险限制保证金。 (1

38、) 工程质量占40%，若未通过竣工验收合格（整改时间除外）或未实现本合同综合的质量目标，扣罚40%风险限制保证金；在施工过程中，每发生一次未根据监理或者发包人提出的质量整改看法进行整改，扣罚2万元，直至扣完40%风险限制保证金； (2)工期占60%，因施工方的缘由未能按时交付工程运用，施工方每日支付给发包方违约金2000元人民币，直至扣完60%风险限制保证金；（与履约保证金中的工期违约金同时惩罚） (3)假如施工方有意拖延工期累计达到30天以上，发包人有权单方终止合同，并扣罚承包方全部风险限制保证金。造成其他损失的，发包人保留追偿的权利。 附件二 建筑工程施工平安合同协议书 为贯彻“平安第一，

39、预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，依据国家有关法律法规，经双方协商一样签订本协议。 第一条 工程项目：金华市*休闲广场景观绿化工程 其次条 施工地址：* 第三条 甲方平安责任 1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底。 2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在起先施工前报甲方备案。 3、甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出平安整改通知书，直至清退出场。 4、甲方指派同志负责与乙方联系平安生产方面的工作。 5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的平安措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。 6、甲方有权对乙方参加施工的人员进行平安技术学问和平安工作规程的抽考。 7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方马上通知当地政府和公安部门，要求派人爱护现场；并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理看法。 8、甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。 9、发生以下状况停工整顿，因