2023年工程勘察建设合同(份范本).docx
《2023年工程勘察建设合同(份范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年工程勘察建设合同(份范本).docx(98页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年工程勘察建设合同(份范本) 书目 第1篇岩土建设工程勘察合同 第2篇建设工程勘察合同(四) 第3篇建设工程勘察合同模板 第4篇建设工程勘察合同新整理版 第5篇建设工程勘察合同专业版 第6篇房屋建设工程勘察合同 第7篇建设施工工程勘察合同 第8篇深圳市建设工程勘察合同范本 第9篇建设工程勘察合同常用版 第10篇建设工程勘察合同样式 第11篇2023建设工程勘察合同 第12篇建设工程勘察合同书范本 第13篇建设工程勘察合同样书经典版 第14篇建设工程勘察合同文本 第15篇市建设工程勘察合同 第16篇建设工程勘察合同(治理监测) 岩土建设工程勘察合同 2023岩土建设工程勘察发 包 人:_
2、 勘 察 人:_ 签 定 日 期: 年 月 日 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 制定 发包人: _ 勘察人: _ 发包人托付勘察人担当_ 任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定,结合本工程的详细状况,为明确责任,协作协作,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一样,签订本合同,共同遵守。 第一条:工程概况 工程名称:_ 工程建设地点:_ 工程规模、特征: 工程勘察任务托付文号、日期: 工程勘察任务(内容)与技术要求:按现行国家岩土工程勘察规范及其它相关规范进行勘察,查明建筑场地的工程地质条件及水文地质条件,为拟建工程的地基基础设计、变形及稳定计算、基础施工供应有关岩土技
3、术参数和建议。 承接方式:承包 预料勘察工作量:_ 其次条:发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料,并对其准 确性、牢靠性负责。 供应本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工勘察许可等批件(复印件)。 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形 图、建筑总平面布置图。 供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电 讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细位置分布图。 发包人不能供应上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条:勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人
4、提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 开工及提交的勘察成果资料的时间。 本工程的勘察工作定于_ 年_ 月_ _日开工, 年 月日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时,按本合同第六条规定办理。 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时,工期顺延。 收费标准及付费方式 本工程勘察收费标准按广西工程勘察收费项目及标准指导性看法(20xx年版)价格文件执行;或以“预算包干”、“中标价加签证
5、”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人另行议定。 本工程勘察费预算为 元(大写 ),合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金,计元(本合同履行后,定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程进度 %时,向勘察人支付预算的 %的工程进度款,计元;勘察工作外业结后 天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的 %,计 元;提交勘察成果资料 天内,发包人应一次付清全部工程费用。 第五条:发包人、勘察人责任 发包人责任 发包人托付任务时,必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按其次条规
6、定供应文件资料。 在勘察工作范围内,没有资料、图纸的地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,若因未供应上述资料、图纸,或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时,由发包人担当民事责任。 发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等),并担当其费用。 若勘察现场须要看管,特殊是在有毒、有害等危急现场作业时,发包人应派人负责平安保卫工作,按国家有关规定,对从事危急作
7、业的现场人员进行保健防护,并担当费用。 工程勘察前,若发包人负责供应材料的,应依据勘察人提出的工程用料安排,按时供应各种材料及其产品合格证明,并担当费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起验收。 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件,并担当费用;如不能供应时,应一次性付给勘察人临时设施费 元。 由于发包人缘由造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费(计算方法见);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付元计算加班费。 发包人应爱护勘察人的
8、投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况,发包人应负法律责任,勘察人有权索赔。 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 勘察人责任 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,关对其负责。 由于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另托付其他单位时,勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察
9、质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外,并依据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的30 %。 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 在工程过程中,依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法,并办理正式变更手续。 在现场工作的勘察人的人员,应遵守发包人的平安保卫及其他有关的规章制度,担当其有关资料保密义务。 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 第六条:违约责任 由于发包人未给
10、勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格,不能满意技术要求时,其返工勘察费用由勘察人担当。 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付
11、勘察费的千分之一逾期违约金。 由于勘察人缘由未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。 第七条:本合同未尽事宜,经发包人勘察人协商一样,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。 第八条:其他约定事项: 第九条:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列其次种方式解决: (一)提交钦州市钦北区仲裁委员会仲裁; (二)依法向人民法院起诉。 第十条:本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;发包人、勘察人
12、认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 本合同一式肆份,发包人 贰份、勘察人贰份。 发包人名称: 勘察人名称: (盖章) (盖章) 法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 托付代理人:(签字) 托付代理人:(签字) 住 所: 住 所: 邮政编码: 邮政编码: 电 话: 电 话: 传 真: 传 真: 开户银行: 开 户: 银行帐号: 银行帐号: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 建设工程勘察合同(四) 建设工程勘察合同(四) 岩土工程设计、治理、监测 工程名称:_工程地点:_合同编号:_(由承包人编填)勘察证书等级:_发包人:
13、_承包人:_签订日期:_ 中华人民共和国建设部监制 国家工商行政管理局 发包人:_ 承包人:_ 发包人托付承包人担当_ 工程项目的岩土工程任务,依据中华人民共和国民法典及国家有关法规,经发包人、承包人协商一样签订本合同。 第一条:工程概况 1.1工程名称:_ 1.2工程地点:_ 1.3工程立项批准文件号、日期:_ 1.4岩土工程任务托付文号、日期:_ 1.5工程规模、特征:_ _ 1.6岩土工程任务(内容)与技术要求:_ _ 1.7承接方式:_ 1.8预订的岩土工程工作量:_ _ _ 其次条:发包人向承包人供应的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第三条:承包人应向发包
14、人交付的报告、成果、文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 第四条:工期 本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工,工期为_天。由于发包人或承包人的缘由,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。 第五条:收费标准及支付方式 5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。 5.2本岩土工程费总额为_元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20,计_元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费
15、)。 5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起担当应拨付工程费的滞纳金。 拨付工程费时间(工程进度) 占合同总额百分比 金额人民币(元) 第六条:变更及工程费的调整 6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认,如不确认或不提出修改看法的,变更文件资料自送达之日起第_天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人担当。
16、 6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整:_ _ _ 第七条:发包人、承包人责任 7.1发包人责任 7.1.1发包人按本合同其次条规定的内容,在规定的时问内向承包人供应资料文件,并对其完整性、正确性刚好限性负责;发包人供应上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。 7.1.3发包人应为承包人现场工作人员供应必要的生产、生活条件;如不能供应时,应一次性付
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 工程 勘察 建设 合同 范本
限制150内