2023年建设工程劳务代理合同（份范本）.docx

《2023年建设工程劳务代理合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程劳务代理合同（份范本）.docx（144页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建设工程劳务代理合同（份范本） 书目 第1篇建设工程劳务分包合同参考文本 第2篇建设工程劳务服务合同 第3篇北京市建设工程劳务合同书范本 第4篇建设工程劳务大包施工合同书 第5篇商场建设工程劳务分包合同书 第6篇建设工程劳务合同范本 第7篇建设工程劳务施工合同通用版 第8篇市区建设工程劳务分包合同 第9篇建设工程劳务施工合同 第10篇建设工程劳务分包合同简易模板 第11篇商场建设工程劳务用工合同 第12篇南京建设工程劳务清包合同 第13篇建设工程劳务施工合同最新 第14篇建设工程劳务分包劳动合同 第15篇建设工程劳务分包合同参考协议 第16篇建设工程劳务分包合同通用 建设工程劳务分包

2、合同参考文本 承包方（甲方）： 住址： 分包方（乙方）： 住址： 依据 民法典 、中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律、 法规 ，遵循同等自愿和诚恳信用原则，双方就-_建设项目的工程 劳务分包 合作事项协商一样，签订本劳务分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程工期： 安排开工日期：_年_月_日，安排竣工日期：_年_月_日，总工期_天。 4、承包方式： 5、 工程造价 ： 二、工程价款的结算方式 甲方收到建设单位拨付的 工程款 后，按劳务酬劳总额占工程总造价比例向乙方支付。 三、材料供应 本工程由甲方按工程施工的进度安排供应材料，其规格、型号等均由

3、甲方核验后乙方点交签证。 四、质量条款 本项目的质量标准为省级优良。乙方应坚持工程质量标准，严格根据设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求细心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 五、 平安条款 1、乙方应加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安。 2、加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 六、甲方责任 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行平安、质量、文明施工、综合治理等方面的教化，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的

4、交底。 3、负责对乙方施工人员的平安、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定刚好做好验收工作。 4、甲方委派驻工地代表，监督乙方的工作。 5、根据合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 七、乙方责任 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，细心组织施工。 2、按甲方的工期安排要求，仔细编制施工作业安排，每月应按时完成甲方下达的月工期安排。 3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员 工资 。 4、严格执行平安协议书中的规定，落实施工现场平安生产措施，做好各项基础工作。 5、乙方应派驻工地代表监督工人施工，主动协作甲方驻工地代表的工作。 八、劳务分包人资质 1、资质

5、证书编号：_； 2、资质专业及等级：_。 九、考核验收 乙方完成施工时，刚好向甲方发出验收通知。甲方收到验收通知后_天内要刚好组织人员验收，未阅历收不得运用，如若运用则视为验收完成，工程质量符合要求。 十、 违约责任 1、当发生下列状况之一时，甲方应担当违约责任： （1）甲方不按约定核实乙方的工程量、或不按约定支付劳务作业工程款、或不按约定支付工程款尾款时，应按乙方同期向 银行贷款利率 向乙方支付拖欠劳务作业工程款的利率，并按拖欠金额向乙方支付违约金； （2）甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金_元，甲方应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。 2、当发

6、生下列状况之一时，乙方应担当违约责任： （1）乙方因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向甲方支付_元的违约金； （2）乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付_元的违约金； （3）乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付_元的违约金，乙方应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。 3、一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方在担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 十一、 争议 解决 甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。 十二、附则 1、本合同自双方

7、代表签字盖章后生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后失效。 2、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。 3、本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 甲方： 代表人： 身份证号： 联系方式： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 乙方： 负责人： 身份证号： 联系方式： 签订地点： 签订时间：_年_月_日 建设工程劳务服务合同 合同法全文 xml:namespace; 甲 方：_ 地 址：_ 电话：_ 电传：_ 法定代表人：_ 职务：_ 国籍：_ 乙 方：_ 地 址：_ 电话：_ 电传：_ 法定代表人：_ 职务：_ 国籍：_ 以_ 公司(总部设于_ )为一方 ， 甲

8、乙方代表通过友好协商于_ 年_ 月_ 日签订本合同 。 第一条 总 则 1.甲方负责实施本工程 ， 乙方公司负责为本工程供应劳务 。 2.本合同自签字之日起生效 ， 直至双方间全部遗留问题 ， 包括财务问题处理完毕之日止 。 其次条 人 员 1.乙方公司应按本合同附件一“供应劳务明细表”和附件二中商定的工程人数技术条件派遣日期和工作期限 ， 为本工程派出其授权代表各类技术人员工人管理和服务人员(以下简称“人员”) 。 2.附件一和二为本合同的组成部分 ， 其内容在本合同签字生效后一般不得变更 。在特别状况下雇主要求变更时 ， 经乙方公司同意应按下述规定办理： (1)人员离境之前如需变更时 ，

9、甲方应将变更内容提前一个月书面通知乙方 ， 如甲方变更安排未能刚好通知乙方公司 ， 而乙方公司已按安排集中人员和订购机票 ， 甲方应负担因此造成的损失 。 (2)人员工作期限期满之前 ， 如需终止雇佣 ， 甲方应在终止雇佣之日前_ 个月书面通知乙方 。 (3)人员工作期限如需延长 ， 甲方应在期满之前_ 个月书面通知乙方 。 3.乙方授权代表负责组织人员在工地履行本合同规定的中国公司的义务 ， 并负责管理人员的内部事务 。 第三条 签证和其他证件 1.乙方应按中国政府的有关规定办理人员出入中国国境的一切必要手续 ， 并担当其费用 。 2.甲方应按项目所在国政府的有关规定办理人员出入项目所在国及

10、居留工作许可证机动车驾驶执照等必要手续 ， 并担当费用 。 甲方为人员办理上述手续 ， 应向乙方详细明确提出由乙方供应的全部必要的证件 ， 如因甲方的要求不明确而引起证件不足致使人员不能入境或无法获得居留和工作许可证 ， 则乙方不负责任 。 3.假如甲方未能为人员获得在项目所在国的居留工作许可证和机动车驾驶执照等 ， 而使人员无法进行工作 ， 应付给人员在此期间的合同工资 。如人员因此被迫返国时 ， 甲方应负担人员的回程旅费 ， 并支付每人_个月合同工资的赔偿费 。 乙方公司没有按甲方要求供应全部必要的证件 ， 从而使甲方无法为人员办理在项目所在国的居留和工作许可证等使人员无法工作或被迫返回中

11、国 ， 人员工资回程旅费等由乙方公司负担 。 4.乙方公司应按本合同附件一和二将人员的姓名诞生地和日期职称护照号码发照日期和单位动身日期通知甲方或甲方在项目所在国的授权代表 。甲方应在接到乙方公司的通知后即向项目所在国政府办理申请入境的必要手续 ， 并通知乙方公司 。同时甲方应通过项目所在国有关机构通知该国驻华使馆 ， 以便办理入境签证 。 北京市建设工程劳务合同书范本 编号：_ 发包人：_ 承包人：_ 分包工程名称：_ 施工地址：_区(县) 北京市建设委员会 二0_年印制 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、

12、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：_ 1.2 工程概况：_ 1.3 分包工作内容：_ 范围包括：_ 1.4 工程监理单位(全称)：_ _ 其次条 作业人员 承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名。 第三条 合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条 合同价款 4.1 合同价款为：_元(人民币)大写：_元 4.2 合同价款的确定原则(在确认的方式前划)： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认： ( )4.2.1 本合同价款为固定价格，在约定的风险

13、范围内合同价款不再调整。 ( )4.2.2 以( )年施工预算或( )年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦工_元/工日结构木工_元/工日装修木工_元/工日钢筋工_元/工日砼工_元/工日油工_元/工日抹灰工_元/工日架子工_元/工日水暖工_元/工日电工_元/工日壮工_元/工日_按建筑面积确定承包价_元/平方米其中，地上结构：_元/地下结构：_元/初装修：_元/水电：_元/_ 分项工程承包： 外墙面砖：_元/屋面防水：_元/ 水磨石地面：_元/水泥砂浆：_元/ 内墙一般抹灰：_元/_。 ( )4.2.3 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日(以实际发生，书面签证资料为准) ( )4.2.

14、4 因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计超过八小时的按_标准补偿。 4.3 对合同价款内容的明确：_ 第五条 合同价款的结算和支付 5.1 结算、决算资料： 5.1.1 发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 5.1.2 承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 5.1.3 有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 5.2 合同价款的结算和决算： 5.2.1 发包人应于每月_日对承包人完成的工程

15、量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 5.2.2 工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 5.3 合同价款的支付： 5.3.1 合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 5.3.2 分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清。 5.3.3 合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费。 5.3.4 办理支付的手续为：承包人为外地进京施工企业的，应向发包人出据“北京市外地

16、进京施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员。 第六条 平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 6.1 平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 6.2 重大伤亡及其他平安事故处理： 6.2.1 发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 6.2.2 根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事

17、故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 6.3 对本工程的平安生产标准，双方约定如下：_。 第七条 工程质量、验收与保修 7.1 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 7.2 承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 7.3 分包工程验收

18、以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。 7.4 对本工程的质量标准，双方约定如下：_。 第八条 工期延误 8.1 对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力 设计变更和工程量增加 发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行 承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行 一周

19、内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时 发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2 承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。 8.3 非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定： 第九条文明施工 9.1 发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 9.2 发包人应向承包人供

20、应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 9.3 对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_。 第十条 材料机具供应 10.1 本工程由发包人供应的机械设备为：_承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当。 10.2 由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。 10.3 承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。 10.4 对本工程材料机具的

21、运用、维护，双方约定如下：_ 第十一条 文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施。发觉文物后隐瞒不报的，由责任人依法担当行政的、法律的责任。因爱护文物发生的费用，由发包人担当。 第十二条 发包人的权利及义务 12.1 负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。 12.2 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 12.3 负责组织施工检查、验收，监督承包人的工

22、程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 12.4 负责解决施工中存在或发生的技术问题。 12.5 负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查承包人编制的具体施工作业安排。 12.6 负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改看法，督促承包人进行整政。 12.7 负责组织工程的验收工作。 12.8 本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。 第十三条 承包

23、人的权利和义务 13.1 承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 13.2 承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 133在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。 13.4 当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 13.5 承包人必需按施工图纸

24、及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具。 13.6 承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化，自觉遵守发包人现场管理规定，听从发包人有关人员的指导、教化、监督和检查，并刚好向发包人供应有关状况和资料。 13.7 承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。 第十四条 违约责任 14.1 发包人违约责任 14.1.1 由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任

25、务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 14.1.2 由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 14.1.3 发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 14.1.4 发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内

26、与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任。 14.2 承包人违约责任 14.2.1 因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 14.2.2 承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 14.2.3 因承包人责任造成质量事故和延误工期，其

27、工料损失概由承包人担当。 第十五条 合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向_人民法院起诉。 第十六条 合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十七条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事

28、项，其他事项与正文具有同等效力。 在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效。 建设工程劳务大包施工合同书 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 甲方将小区高层住宅楼建设工程施工发包给乙方，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲乙双方共同协商一样达成如下协议。 一、工程名称： 二、工程概况：商业群房为框架结构，住宅为剪力墙结构，建筑面积约_ 三、工程地址： 四、工程范围及内容： 乙方承包的小区商住楼建设施工图所示，全部工程内容(除门窗安装工程，给水、排水工程、通风消防、强弱电工程、地基土方开挖和桩基础工程外)以及

29、工程资料收集整理、材料试验复试。 五、 承包方式： 包全部施工内容内(含项目措施施工)施工劳务及机械，包除甲方供应材料外其余全部施工用料及周转材料(含施工项目措施用料)。即工程用料及项目措施用料除甲方供应的(甲方供应材料详细见第六条)外其余均由乙方供应。 六、甲乙双方约定甲方供应给小区商住楼材料详细为：施工图内所示的各类钢筋、水泥、商砼、砂石、土方、各类内、外墙乳胶漆、外墙石材、地面瓷砖石材、保温材料、楼梯扶手工程用料。其余机械工具耗材、工程耗材(含施工项目措施材料)均由乙方供应。 七、合同价款： 7.1 合同价款：按建筑面积计算438元/(大写每平方米肆佰叁拾捌元整)该价款含四项保险费在内，

30、甲乙方包干运用，并向有关机构交纳。 7.2 0.000以上建筑面积按陕西省99预决算定额相关规定规则进行计算。 7.3 0.000以下地下室建筑面积按陕西省99预决算定额面积计算规则计算乘以两倍作为地下室面积。 7.4 建筑结构变更，在建筑面积不发生较大改变状况下合同价款不予调整。 八、结算程序： 专业工长出具工程进度说明生产部门审核材料库管会签预算部门出具预算报告公司审核确认公司主管领导审批 九、付款方式： 按单栋楼核算，由乙方垫资完成主体10层封顶起先付进度款。10层封顶付给乙方10层以下已完成初验合格成品工程量70%进度款，10层以上按每月当月完成初验合格成品工程量70%支付当月进度款，

31、砖砌体完成并初验合格后总进度款付至总价80%，交工验收合格后一个月内付至总价95%，留5%质保金待质保期满后无质量问题，剩余质保金一月内一次付清。 十、工程质量标准：优良(工程验收标准执行国家和行业现行标准) 十一、本工程质保期一年，自正式交工竣工验收合格之日起计算。 十二、甲乙双方的权利与义务： 12.1 甲方权利与义务： 12.1.1 甲方负责工程报建手续。由于报建手续不齐全造成工程延误及损失由甲方负责。 12.1.2 乙方进入现场后，甲方负责对乙方进行工程质量、目标、安排、标准、图纸和工期要求及平安要求进行交底审批。 12.1.3 甲方向乙方供应施工图 套。 12.1.4 组织乙方与设计

32、单位、监理单位进行图纸答疑。 12.1.5 乙方进入现场后甲方对轴线限制、肯定高程0.000进行交底。 12.1.6 甲方根据进度要求安排，提前一天将甲供材料刚好足量，供应乙方。否则造成工期延误和损失由甲方负责。 12.1.7 甲方根据国家有关建筑工程管理规定制定文明施工管理方法、治安管理方法、平安防火管理方法，并监督乙方实行。 12.1.8 按合同约定完工后要求支付工程款。 12.1.9 监督乙方按规范和技术要求及平安文明施工要求进行施工，对乙方违反有关规定有权进行惩罚。 12.1.10 甲方有权依据有关建筑工程补充有关管理规定、规范要求和施工实际制定有关管理制度、规定并监督乙方无条件执行。

33、 12.2 乙方的权利与义务： 12.2.1 乙方有权利对甲方违约行为按合同约定进行索赔。 12.2.2 乙方在施工中必需仔细执行国家现行工程质量验收标准、施工规范、严格规范要求合理组织施工，无条件执行甲方现场管理规定和制度。 12.2.3 乙方对甲方供应的各种材料负责进行复试，复试合格后方可用于工程运用，若复试不合格刚好通知甲方予以更换，否则造成一切损失由乙方全部负责。 12.2.4 乙方必需保证进入施工现场人员身体健康，严禁施工人员酒后或带病工作，否则造成一切损失由乙方全部负责。 12.2.5 乙方全部进场施工人员必需由乙方按国家相关规定自觉办理各项保险，保险单复印件及施工人员劳务合同复印

34、件报甲方备案存档。 12.2.6 乙方依据施工图纸和甲方技术交底要求负责组织施工放线，每道工序进行前必需报甲方审验批复后要求进行施工，否则造成一切损失由乙方全权负责。 12.2.7 乙方负责施工现场及生活区日常卫生保洁管理(包括厕所、楼层内卫生保洁)。 12.2.8 乙方负责施工材料的卸车和甲方供应的剩余材料的退场装车。乙方依据甲方要求和现场有关材料管理规定，详细实施日常施工现场材料分类堆放。 12.2.9 乙方做好工程技术资料的收集、归类、整理、归档。各项资料做到与工程施工进度同步、真实、有效。 12.2.10 乙方负责并帮助与协作水电等安装工程分包单位人员做好安装工程预埋、留洞、局部开洞及

35、钢筋避让等工作。 12.2.11 乙方负责协作并帮助甲方做好政府质检等有关管理部门组织进行的各项检查验收、参观等有关活动。 十三、文明施工与平安管理： 13.1 乙方必需坚持文明施工，日常做到工完场清，施工现场达到市级文明工地规定要求。否则由乙方缘由给甲方造成一切损失由乙方全部负责。 13.2乙方应遵循工程建设平安生产管理有关规定，严格根据有关标准配备平安生产用具，配备专职平安管理人员，负责日常平安管理工作，平安管理落实，并随时接受行业平安管理人员依法实施的平安检查和甲方日常平安检查，各种平安防护措施刚好落实到位，消退各种平安隐患，杜绝一切担心全事故的发生。 13.3 乙方严格根据平安管理、平

36、安生产规范要求，做好施工人员平安生产日常教化工作，督促施工人员运用平安防护用品。 13.4合同价款中含平安生产管理费用，乙方必需严格按有关规定配备平安防护用品，搭设平安防护设施，做好施工人员平安教化工作，否则出现一切担心全事故责任由乙方全权负责。 13.5由于乙方平安措施落实不到位，平安教化工作不到位，造成发生担心全事故，甲方有权干脆从乙方工程款中支付平安事故处理有关费用，乙方不得有任何异议并无条件执行。 十四、其他约定： 14.1 施工过程，乙方不得以任何形式向甲方管理人员送礼，也不得宴请甲方管理人员，否则每次甲方处乙方2000-20000元罚款。 14.2由于乙方缘由造成施工质量、进度和平

37、安及文明工地任何一项达不到有关规范、规定标准要求或技术交底要求，经甲方指出后，仍无改观见效或见效不大，甲方有权勒令乙方停止施工或勒令乙方退场另选施工队，工程款按已完成阅历收合格施工量的50%计算(半成品或不合格品不予计算)，如对甲方造成损失的，扣除损失费用后余款在乙方人员退场后结算。 14.3 施工达不到工程质量要求标准而造成返工，返工费用全部由乙方担当，施工材料奢侈超用，甲方将按材料费的1.5倍处与乙方罚款。 14.4乙方应定期对现场施工人员进行法制教化，防止违法事务发生。乙方人员在施工现场外发生一切担心全事故或治安事务由乙方全权负责，甲方不担当任何责任，对甲方造成损失，甲方有权干脆从乙方工程款中扣除。乙方不得有任何异议。 14.5 甲供材料由乙方提前25天提出书面安排量，甲方审核后在安排用料前一天交给乙方，由于材料问题造成工期延误和其他损失，由责任方全权负责。 14.6 甲供材料依据图纸依99定额预决算定额规定配发乙方包干运用，超用或奢侈由乙方按14.3规定赔偿。 14.7 乙方不得拖欠施工人员工资，否则甲方有权干