2023年工作施工合同（8份范本）.docx

《2023年工作施工合同（8份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工作施工合同（8份范本）.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工作施工合同（8份范本） 书目 第1篇高速马路施工作业平安合同 第2篇高空施工作业合同 第3篇工程承包施工作业员劳务合同 第4篇高空施工作业电动吊篮租赁合同 第5篇设备安装施工合同增加工作量补充协议 第6篇劳务施工作业项目合同 第7篇施工班组平安生产治安消防工作合同书 第8篇2023年监理工程师合同管理考点：施工质量限制工作程序 高速马路施工作业平安合同 甲方：_（以下简称甲方） 乙方：_（以下简称乙方） 依据_省高速马路养护施工作业管理规定及补充规定等相关法律 法规 的规定，现就乙方在_高速马路施工作业平安一事达成如下协议： 1此协议所称施工平安范围包括施工车辆、施工人员、施工机具

2、等设施平安。 2乙方应确保在_年_月_日至_年_月_日的有效施工期间内在_高速马路_方向_公里进行平安施工作业。 3经标记核检合格的施工单位，乙方应根据补充规定中的相关规定，向甲方供应书面申报材料，并保证供应的施工车辆及现场平安标记符合有关技术指标。保证供应材料真实有效，如有不符，甲方有权不予发放车辆上路施工许可证。 4乙方应设有负责平安、文明施工的专职管理人员，定期检查，发觉问题刚好整改；对甲方等监督单位提出的其他有关平安、文明施工等方面问题必需主动协作，仔细执行。 5乙方施工现场平安标记摆放方式和间距，应严格根据_高速马路养护施工作业管理规定的补充规定中的相关规定进行现场维护。 6乙方施工

3、车辆应自觉遵守交通平安法规，不得违章行驶，严禁在高速马路上随意调头、逆行。确需调头、逆行时应支配一名专职平安员指挥，并设置专用的平安标记。 7乙方施工车辆到达施工现场后，应将施工车辆停放置施工作业区内指定地点，不允许随意停靠，影响其它车辆正常通行。 8乙方施工期间，施工车辆必需开启作业标记灯及双闪示警灯（在作业区内作业除外）。 9乙方施工作业区应为施工车辆供应平安进、出口，并设有专人负责。施工车辆进出作业区时，应当留意视察并避让其它过往车辆。 10乙方必需遵守高速马路中心隔离带与防护栏的运用规定，施工期间如需开启，必需按审批程序，进行逐级审批，经指挥调度中心审批后，按相应程序进行开启或运用。

4、11乙方施工材料、机具、设备等应根据有关规定摆放整齐、有序，不得零乱堆放，影响道路平安畅通。 12乙方负责施工作业区环境卫生，刚好清除施工垃圾，不得随意倾倒施工废物，确保路容路貌整齐。 13乙方施工作业区内长、大型设备进行施工作业时，应保证吊钩、传送带等悬出部分不能伸出作业区，不得影响其他车辆正常通行。 14乙方作业区与车道之间应根据_高速马路养护施工作业管理规定中的相关规定，实行平安隔离措施。 15乙方施工作业现场夜间不能撤离的，施工单位应根据_高速马路养护施工作业管理规定中的相关规定，实行平安保障措施。 16乙方施工人员必需在封闭区域内进行施工作业操作，应统一着施工作业服（平安员着反光背心

5、）施工人员不得横跨、穿行高速马路，严禁在路上拦截、搭乘其它过往车辆。 17乙方施工车辆进出省内高速马路时，必需根据车辆上路施工许可证、高速马路施工车辆通行证中规定的有效时间及规定收费站出入，不得私自随意更改；未根据指定收费站及有效时间通行高速马路则正常缴纳通行费。 18乙方在高速马路施工作业中，接受高速马路管理部门的检查与监督。检查中若发觉平安隐患，将无条件接受高速马路主管部门的处理。 19乙方未根据_高速马路养护施工作业管理规定及补充规定要求施工作业、运用中心活动护拦而引发平安责任事故，将担当一切事故责任。 20本协议一式三份，双方各持一份，施工作业现场备案一份。 21本协议双方签字后生效。

6、 甲方：_省高速马路 乙方：_ 指挥调度中心（公章）_（公章）_ 法定代表人_ 托付授权人签名：_ _年_月_日_年_ 月_日 高空施工作业合同 2023高空施工作业甲方：乙方： 施工范围： 一、甲方责任： 1、甲方负责为乙方开据施工任务单，协作乙方为施工创建条件。 2、甲方工程部及物管保安部门负责检查工程的文明施工。消防、平安等状况，刚好制止施工现场中存在的各种违章现象，并依据有关规定，按情节轻重对乙方及当事人做出处理。(按小区管理有关规定执行) 3、甲方、物管、业主负责整改后的验收工作。 二、乙方责任： 1、进入小区的全部工人必需遵守小区的规章制度;全部工人必需拿身份证复印件和登记照片到项

7、目部登记。 2、严禁任何人在小区内乱接、乱搭电源电线; 3、非工作人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业; 4、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋; 5、乙方在施工中不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及楼宇平安疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱放。 6、对施工中遗留的各种废料及物品，应做到当天施工当天清理，保证现场和小区楼宇内的清洁卫生。 7、未经物管处负责人许可，不准随意拆除小区平安防护设施和平安标记; 8、严禁在高空向下抛掷任何物品，高空作业必需拴好平安带 9、乙方在施工中杜绝赤膊光脚等不文明现象，施工人员要搞好个人卫生，不得蓬头垢面。 10、乙方违反上述各条款如出

8、现现场混乱，造成小区公告设施和业主室内损失及事故，由乙方负责照价赔偿，严峻的甲方除有权令其停工整顿，将追究有关人员的刑事责任。 11、乙方在施工过程中，随时留意平安，期间所发生的一切大小事故，都由乙方自己负责经济和法律责任，甲方不负责任何责任。 12、乙方必需明确施工负责人为第一平安责任人，现场施工负责人为现场平安责任人，乙方第一平安责任人对施工人员及现场平安负全责。 13、凡是在施工过程中因违规操作而造成的一切平安事故均由乙方负全责。 14、乙方必需有国家认可的相关施工资质，施工人员需有“人生意外损害保险”。 15、施工人员施工时必需严格根据高空作业平安规程施工，对教化仍不听从管理者，甲方有

9、权进行惩罚，对情节严峻者甲方有权将其清理出商场。 16、乙方施工人员夜间进场施工，应到楼层办理夜间装修申请，凭出入证进场施工，并从商场规定的入口进出，保安有权对夜间装修进出人员进行管理。 17、施工现场严禁吸烟，发觉烟头100元/只，当场发觉吸烟罚款1000元 18、施工时现场严禁动用明火，确需动用明火时必需到商场平安管理部消控室办理动火手续，经批准的动火现场必需有专人进行现场监护，配备水和灭火器材后方可施工;否则造成的全部损失均由乙方担当，情节严峻者将追究法律责任。 19、动用小区各类电器、线路和接照明动力电源，必需报项目部电工审批，经批准方可施工，施工中严禁楼面积水，防止水下漏，否则造成的

10、后果均由乙方负责。 20、施工时不得损坏原结构的承重柱和梁，及其他公共设施，严禁动用和损坏楼内各类消防设施，擅自动用者视情节罚款1000-10000元，造成消防设施及其他公共设施损坏的，按价赐予赔偿，造成报警和喷淋功能不能运作而发生事故的，乙方除担当事故全部损失外，甲方有权将乙方移交公安部门追究刑事责任。 21、施工人员不得到非施工营业场地厚楼内乱窜、闲逛，凡是损坏楼内设施及用户物品的将按售价2倍赔偿，夜间到其他营业场地一经发觉甲方有权将其清理出场及停止乙方施工，并处以500元以上的罚款。 22、本协议书一式二份，甲乙双方各一份。 时效：年月日至年月日 甲方负责人签字盖章：乙方负责人签字盖章：

11、 工程承包施工作业员劳务合同 2023工程承包施工作业员劳务甲方：_(以下简称甲方) 乙方：_(以下简称乙方) 依据民法典和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点该工程为_楼工程，地点在_。 二、承包方式与要求该工程甲方实行分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。 要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容经双方协商，该_工程按 _元/(、3、)的承包单价由乙方进行承包，其

12、承包单价包括以下内容：完成建设方供应的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍协作等内容。 四、工程质量与平安依据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必需确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当赐予嘉奖，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方担当，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必需听从甲方管理人员的支配，必需严格遵守平安操作规程，为使工人增加平安意识，带队及班组负责人每天支配工作量，要进行平安交底教化，强调平安操作，带好平安帽，装好

13、平安网系好平安带，做好各项平安防护工作，杜绝平安事故的发生。 凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责，甲方不担当任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必需遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、奢侈材料，如发觉在分清责任后赐予罚款。 同时，乙方负责人必需管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必需听从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。 将身份证、安排生育证报甲方。 未满法定年龄，不得来工地做工。 如全部违反规定者，参照

14、项目部相关规定惩罚。 六、付款方式与工期：该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方依据工程进展状况借给乙方肯定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的50%.工程竣工付至劳务费的 70%.办完工程结算付至劳务费的90%.留10%待保修期满后一个月内付清。 由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_万元。 乙方在施工现场必需根据甲方确定的工期限制点，仔细组织，细心施工，保证工期目标的实现，如因乙方缘由造成工期延误。 除扣工期保证金外，将依据甲方与业主签订的合同赐予惩罚。 七、双方权力与义务 (一)甲方 1、甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合

15、同条款内容实施惩罚，经济赔偿及辞退的权力。 2、甲方依据工程要求，支配乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。 3、甲方供应给乙方尽可能便利的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款状况支付劳务费。 4、甲方对乙方供应来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。 (二)乙方 1、乙方必需向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动担当合同内容的全部工作，确保工程质量。 2、乙主必需按甲方的要求进行平安生产、乙方不得擅自违反平安操作规程，对于违反平安操作规程出现的人身损害及死亡事故，乙方必需担当全部责任，甲方概不负责。 3、乙方有权拒

16、绝甲方不符合平安生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。 4、乙方不得运用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自运用。 同时乙方应供应人员名单、身份证。 5、乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。 一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。 6、为确保工期，乙方必需按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。 八、违约责任与其他 1、以上条款双方必需严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必需追究违约方责任。 2、如因乙方缘由损害公司信誉、现场设备及对工程造成肯定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。 3、属于乙方自备设备，自

17、带工具用具等，乙方必需自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方担当。 4、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经双方签字后生效。 本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。 甲方：_代表：_年_月_日乙方：_代表：_ 高空施工作业电动吊篮租赁合同 2023高空施工作业电动吊篮租赁承租方：(以下简称甲方) 出租：_建筑机械有限公司(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典，及其相关条例的规定。甲、乙双方经友好协商就 工程甲方向乙方租赁吊篮设备事宜签定合同如下： 一、甲方租赁吊篮设备规格、数量 甲方预定租赁吊篮设备规格、数量如下表，实际租赁吊

18、篮设备规格、数量以乙方送货单或验收单为准。 规格3m4m6m 额定载荷：630kg额定载荷：560kg额定载荷：420kg 台数台台台 二、租赁期限及运用地点 1.租期自年月日起，即合同签订日起至吊篮送还之日止。 2.运用地点 甲方所租用吊篮设备的运用地点 三、租赁日期计算方法 1.租期自合同签订日起计算至承租方送还吊篮到出租方指定地点止，不满天按 天计算，天以上连续计算。 四、吊篮设备租金 1.租金元/台天 2.进、出场费元/台 3.压金元/台(提货时给付) 五、有关资料或图纸 甲方应向乙方供应建筑物的有关资料或图纸，乙方须按时供应质量完好且满意高处作业吊篮(gb19155-_)规格要求的吊

19、篮。 六、吊篮设备的管理 租用期间吊篮设备的管理(包括平安管理)由甲方负责。甲方须指定专人对甲方租赁的吊篮设备妥当管理，并严格遵守平安协议、吊篮平安操作规程、运用说明书及平安交底(由乙方供应)正确运用。归还时应确保吊篮完好无损，并除净施工残留脏物。 七承租方、出租方责任及义务 承租方责任及义务 1、保证现场租赁物安装及操作所需工作面，主动协作出租方的安装技术指导人员食宿问题; 2、派工人在出租方技术人员的指导下安装、拆卸和垂直运输; 3、负责对租赁物四周阻碍租赁物工作的电线、电缆防护工作; 4、供应租赁物须用的电源及屋面三级箱; 5、严格遵守平安操作规程，任何人不得以任何借口强迫操作人员违章作

20、业，对于承租方违章指挥，出租方有权予以拒绝; 6、由于出租方人员不能忠实履行合同义务，承租方有权随时要求出租方更换或增加安装技术指导人员，并不得给承租方造成损失。 7、在合同租赁其内对租赁物负有完全的保管责任，担当在此期间发生丢失、非正常损坏赔偿责任; 8、租赁物在首次安装验收后，若再次移动租赁物水平工作位置，承租方必需通知出租方检查。 9、承租方在施工中须要增加或调换其他规格租赁物，需提前三日通知出租方。 10、承租方通知出租方退租之时，出租方拆除技术指导人员必需刚好到承租方工地指导承租方人员拆除租赁物，承租方人员必需刚好拆除退租租赁物运至出租方指定位置。 出租方责任及义务 1、供应租赁物的

21、机械性能和技术参数、资料并符合现行国家规范要求，供应高处作业吊篮平安运用规程; 2、租赁物安装完毕后，承租方应组织有关部门验收，验收合格后，出租方供应各种资料交承租方备案，供应国家及北京市检查所需的各种资料; 3、出租方供应安装、拆卸技术指导服务，出租方配备的安装技术指导人员均，应具备丰富的操作阅历，满意本工程施工、平安生产须要，责任心强，听从承租方的合理指挥、支配、现场协调; 4、在承租方起租时，出租方对承租方吊篮安装及操作人员进行培训，保证承租方正常运用租赁物; 5、出租方必需保证驻现场人员遵纪遵守法律，遵守承租方现场的各种管理规定; 6、出租方要强化平安意识，抓好平安生产和杜绝一切事故发

22、生以及打架斗殴、酗酒闹事、偷窃、违章、违法等不良事务，由于出租方缘由造成施工中工程、财产、人身损害(包括第三者人身伤亡和财产损失)及所发生的一切费用均由出租方担当，出现平安事故，要根据规定爱护现场马上上报，不得私自隐瞒，并根据政府有关部门的处理要求处理; 7、出租方供应的租赁物应满意工程施工、平安生产的须要，配备的附件必需齐全有效; 8、承租方租用日期终止前48小时提前通知出租方，明确吊篮退场的详细时间， 9、出租方负责供应屋面配电箱以外的电线、电缆及配电箱。 八、运输及搬运 乙方负责吊篮设备的进、出场的运输，其进、出场费由甲方负担(支付标准见第四条吊篮设备租金)。甲方负责协调并按时供应吊篮进

23、、出场时工地地面至屋顶的运载电梯或塔吊等必要的垂直运输工具、吊篮设备专用电源及相应的劳务人员。 九、架设及拆卸 1、乙方负责吊篮设备的进、出场时的架设、拆卸，其费用已包含在进、出场费中，甲方负责按时供应相应的劳务人员。 十、操作及移位 1、吊篮设备的操作及移位由甲方自行解决，移位期间按连续计费。 2、甲方在移位时遇到技术困难，乙方可供应技术指导。甲方租用吊篮设备超过10台，乙方可免费派遣技术人员一名常驻现场供应技术指导(详细工作时间由双方商定)。 十一、施工现场清理 1、甲方应在吊篮设备进场前清理施工现场，确保吊篮设备顺当安装和平安运行。 2、施工现场不具备条件影响乙方安装交付进度的，吊篮设备

24、租赁费自合同签订日起自动计费。 十二、修理、保养 租用期间，乙方负责正常状况下的吊篮设备的修理、保养，并担当其费用。 1.吊篮设备发生故障时，甲方须马上停止运用并通知乙方技术人员进行检修。 2.如因甲方人员无证、违规操作、运用不当、管理不善或人为造成设备缺损及发生事故的，其责任及费用由甲方负担(吊篮零件缺损赔偿标准由乙方供应)。 3.吊篮投入运用满两个月后，乙方按高处作业吊篮(gbi91552023)9.1.1条款规定内容对吊篮的平安性能进行检查。 4.吊篮投入运用满六个月后，乙方按高处作业吊篮(gbi91552023)9.1.1条款规定内容对吊篮的平安性能进行检查。 5.如因不行抗力因素而引

25、起设备损坏的，由双方协商解决。 十三、严禁事项 1.未经乙方同意，甲方不得在吊篮上曾减或更换任何部件，不得更改吊篮设备任何部件的结构(为防止事故发生，主、副钢丝绳严禁交换运用并严禁运用非乙方供应的主、副钢丝绳)由此造成的一切后果均由甲方担当。 2.为确保吊篮设备的平安运用，吊篮设备进场安装后，未经甲乙双方在设备交付运用凭单上签字认可前，甲方严禁运用设备，否则由甲方担当由此引起的一切事故责任。 3.租用期间，甲方不得将运用权转让给第三方或作为财产抵押，也不得迁移至其他工地运用。 十四、风险责任 1、如因乙方设备自身故障引发事故造成甲方或第三者损失的，其责任由乙方担负。 2、如因甲方缘由引发事故造

26、成乙方设备、人员或第三者损失的，其责任由甲方担当。 十五、付款方式 1、甲方同意以：口支票口银行转帐口现金向乙方支付吊篮设备租金及其他应付费用。 2、甲方同意在吊篮设备租赁协议签定、设备进场之日支付设备押金元。 3、甲方同意在每月前结清上月租金及相关费用。 4、甲方同意在吊篮施工结束后的内结清剩余相关费用。 5、甲方同意如不能按时付清吊篮设备应付租金及其他应付费用的，超期付款须按日加收应支付款额千分之三的滞纳金。如甲方在所承诺的付款期仍未付款的，则乙方有权终止甲方的设备运用，并有权收回出租的设备，追回所欠租金，由此引起的一切损失由甲方担当。 十六、本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决，

27、协商不成的，依法向出租方属地人民法院提起诉讼。 十七、其他约定 十八、 1、本合同书未尽事宜，由甲、乙双方经友好协商，妥当解决。 2、附件一“平安协议”、附件二“吊篮平安操作规程”及附件三“吊篮零件缺损赔偿标准”为本合同的附件，与本合同有同等法律效力。 3、本合同书一式两份，甲、乙双方各执壹份。由甲、乙双方盖章、签字后生效。本合同条款执行完毕后自行失效。 甲方单位盖章乙方单位盖章 甲方代表签字：乙方代表签字： 设备安装施工合同增加工作量补充协议 设备安装施工合同增加工作量补充协议 建没单位(甲方)：xxxiii有限公司 施工单位(乙方)：xxxiii有限公司 合同编码： 合同签订地址：甲方公司

28、 签订日期：2023年1月10日 经双方友好协商，甲方将2000吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯睛、1000吨/年对氰基苯酚产品项目承包给乙方。依据中华人民共和国合法中华人民共和国建筑法双方本着同等互利，互信的原则，签订本施工合同。 1、工程名称：2000吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯腈、1000吨/年对氰基苯酚产品项目 2、工程地点：永椿化工新材料有限公司厂内。 3、施工内容：详见附件工作内容清单 工程期限： 自本工程供应满意安装条件之日起年9月30日至2023年1月15日完工。如甲方在满意乙方安装条件下，乙方不能按期完工，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违

29、约金，该款从工程款中扣除，由于甲方设备，材料供应延误工期由甲方担当。 质量标准： a.按图施工，安装工程质量等级合格。 b.设备安装必需符合国家相关设备安装，检验及验收规范。 c.国家现行的其他制作，安装，施工技术规范。 6、甲乙双方驻工地代表 甲方驻工地代表及联系方式：赵光全13960695676 乙方驻工地负责及联系方式：李光有18602623030 7、工程承包方式 本工程安装采纳包工不包料，甲方供应主材，乙方自备安装机具及辅材(焊接、电动葫芦等)，货到现场：甲方负责现场场地及道路的协调，乙方负责卸货。 8、结算方式 a、固定总价：本工程总造价300000元，叁拾万元(3%增值税发票)。

30、 b、付款方式，乙方进场后一周内支付工程总价的10%，吊装结束具备管架安装条件后支付合同总价40%，试生产结束后支付工程总价的40%（若当年不能进行试生产，此款应在当年农历的12月20日前完成支付)。余款10%验收完成后一年后付清。 9、监检、竣工验收： 乙方负责办理须要报检的设备及管道安装报检手续，报检费用由甲方担当，在验收中出现的质量问题，乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金。 10、其他事项： a、甲方在开工前供应施工现场的安装条件(电通，水通)，甲方在厂区类总配电房供应电源，乙方负责到运用现场的电缆及二级箱。 b、施工中假

31、如甲方提出工程更改，变更，增加，由甲方现场负责人签证工程量按实结算(若按人工签证，签证人工按300元/工日）。 c、本工程施工过程中，乙方必需遵守国家有关平安生产的法律法规和甲方的平安管理规章制度，听从甲方现场平安监督管理，乙方须同时和甲方签订安装施工平安协议。 d、本工程施工期间的水，电费由甲方担当。 e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。 f、乙方施工人员现场食宿自理。 11、本合同一式肆份，甲乙双方各持貳份，在印章齐全后，至工程竣工验收，收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。 12、违约责任：按合园法执行或双方协商解决，协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当

32、地法院起诉 甲方(盖章)： 托付代理人(签字）： 电话： 开户行： 账号： 社会信用代码： 地址： 乙方(盖章)： 托付代理人(签字）： 电话： 开户行： 账号： 社会信用代码： 地址： 设备安装施工合同增加工作量补充协议 建没单位(甲方)：xxxiii有限公司 施工单位(乙方)：xxxiii有限公司 合同编码： 合同签订地址：甲方公司 签订日期：2023年1月10日 经双方友好协商，甲方将2000吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯睛、1000吨/年对氰基苯酚产品项目承包给乙方。依据中华人民共和国合法中华人民共和国建筑法双方本着同等互利，互信的原则，签订本施工合同。 1、工程名称：

33、2000吨/年氯苯苄系列、1000吨/年2、6-二氯苯腈、1000吨/年对氰基苯酚产品项目 2、工程地点：永椿化工新材料有限公司厂内。 3、施工内容：详见附件工作内容清单 工程期限： 自本工程供应满意安装条件之日起年9月30日至2023年1月15日完工。如甲方在满意乙方安装条件下，乙方不能按期完工，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金，该款从工程款中扣除，由于甲方设备，材料供应延误工期由甲方担当。 质量标准： a.按图施工，安装工程质量等级合格。 b.设备安装必需符合国家相关设备安装，检验及验收规范。 c.国家现行的其他制作，安装，施工技术规范。 6、甲乙双方驻工地代表 甲方驻工地代表及

34、联系方式：赵光全13960695676 乙方驻工地负责及联系方式：李光有18602623030 7、工程承包方式 本工程安装采纳包工不包料，甲方供应主材，乙方自备安装机具及辅材(焊接、电动葫芦等)，货到现场：甲方负责现场场地及道路的协调，乙方负责卸货。 8、结算方式 a、固定总价：本工程总造价300000元，叁拾万元(3%增值税发票)。 b、付款方式，乙方进场后一周内支付工程总价的10%，吊装结束具备管架安装条件后支付合同总价40%，试生产结束后支付工程总价的40%（若当年不能进行试生产，此款应在当年农历的12月20日前完成支付)。余款10%验收完成后一年后付清。 9、监检、竣工验收： 乙方负

35、责办理须要报检的设备及管道安装报检手续，报检费用由甲方担当，在验收中出现的质量问题，乙方要限期在一个月内解决解决。乙方在限期一个月内不能解决，每延迟一天按1000元/天向甲方支付违约金。 10、其他事项： a、甲方在开工前供应施工现场的安装条件(电通，水通)，甲方在厂区类总配电房供应电源，乙方负责到运用现场的电缆及二级箱。 b、施工中假如甲方提出工程更改，变更，增加，由甲方现场负责人签证工程量按实结算(若按人工签证，签证人工按300元/工日）。 c、本工程施工过程中，乙方必需遵守国家有关平安生产的法律法规和甲方的平安管理规章制度，听从甲方现场平安监督管理，乙方须同时和甲方签订安装施工平安协议。

36、 d、本工程施工期间的水，电费由甲方担当。 e、甲供设备、材料由乙方负责卸车。 f、乙方施工人员现场食宿自理。 11、本合同一式肆份，甲乙双方各持貳份，在印章齐全后，至工程竣工验收，收款结清前有效。扫描件具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方协商解决。 12、违约责任：按合园法执行或双方协商解决，协商不成提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地法院起诉 甲方(盖章)： 托付代理人(签字）： 电话： 开户行： 账号： 社会信用代码： 地址： 乙方(盖章)： 托付代理人(签字）： 电话： 开户行： 账号： 社会信用代码： 劳务施工作业项目合同 2023劳务施工作业项目甲方： 乙方： 为了高标准、高质量、

37、按期完成施工任务，依据甲方施工支配和进度安排，乙方需供应肯定数量的劳务人员以及机械设备，帮助甲方平安高效地完成施工任务，本着公允、公正、自愿、诚信地原则，经甲乙双方协商一样，达成如下协议： 第一条：施工作业协议内容概况 施工作业地点(桩号)、内容：_ 作业时间：_年_月_日至_年_月_日。 施工操作规程：乙方必需在甲方指导下，根据交通部颁发的现行有效马路工程技术标准、规范、规程和本项目技术规范标准要求，按规程操作，按程序作业。 价款结算时，以甲方技术人员现场测量核算数量，经甲方合同管理人员、技术负责人、项目经理签认，并经乙方签认后为准。详细单价见施工作业单价表。 其次条：甲、乙双方代表 甲方代

38、表(即项目经理)： 乙方代表(即劳务队负责人)： 甲方代表易人，由甲方刚好通知乙方;乙方代表在协议执行期间，不得易人。在劳务费用结算、财务支付中以乙方代表签字为准。若乙方代表易人，协议自动终止。 第三条：甲方的权利和义务 甲方负责制定施工进度安排，对乙方所担当的施工作业任务，从技术、质检、试验、材料、平安、环境等方面进行全面的管理。负责施工项目的技术放样、进度管理、质量限制、平安生产、环境管理、资源配臵、现场协调等现场管理工作，刚好向乙方进行技术、平安交底和供应技术指导;组织劳务人员进行质量、平安、环保的教化和相关法律法规的培训，以及岗前技能再培训。以交通部颁发的马路工程技术标准、规范、规程，

39、项目建设单位技术标准、规范为准则，对乙方施工工序、工艺以及生产的半成品、成品进行全面指导和监督检查，并依据工作进度及施工质量刚好下达工作指令，乙方必需无条件接受甲方的工作指令，并严格执行。 甲方负责各方面的协调工作，刚好解决施工中存在的外围干扰等问题。 甲方应依据工程的整体进度，负责向乙方按工程进度刚好供应工程所需的原材料及半成品。其名称、规格、单价见甲供材料单价表。 甲方有权对乙方进场的施工劳务人员、施工机械设备提出明确要求，随时对乙方人员、设备等进行检查确认。乙方在人员、机械设备状况发生改变时，应刚好报甲方备案认可。若乙方不能满意施工实力要求，经甲方两次书面通知要求补充施工力气后，7日内仍

40、未刚好补充施工力气的，甲方有权勒令乙方退场，并刚好办理确认书;由于乙方违约给甲方造成损失，由乙方担当相应的赔偿责任。 甲方依据乙方施工作业进展状况，刚好进行价款结算。结合本合同段整体计量支付状况，向乙方支付劳务费用。 甲方有权对乙方劳务人员工资发放状况进行动态监控;对拖欠当月劳务人员工资者，甲方有权在下月支付结算时扣留所欠付的劳务人员工资，待其发放后予以返还。在本合同段整体计量支付正常的状况下，每月支付劳务费用结算款的95%，扣除每月劳务费用结算款的5%作为农夫工工资发放保证金，年底待乙方完全支付当年农夫工工资后返还每月扣除保证金总和的90%，剩余10%待工程结束后返还给乙方。否则，甲方有权扣

41、留该保证金，直至乙方完全履行该条义务为止。 如因乙方拖欠劳务人员工资导致甲方涉诉，由此而给甲方造成的全部损失均由乙方担当甲方因此遭遇的损失。 第四条：乙方的权利和义务 乙方在施工作业结算后，有依据劳动成果取得酬劳的权利。 乙方供应的劳务人员须具备如下条件： 乙方必需办理劳务用工许可证和外来人员就业证。劳务用工许可证和外来人员就业证必需报甲方备案，待本协议终止后退回乙方。劳务人员个人必需身份清楚，并持有效的居民身份证，且身体健康、无传染性疾病、具有马路工程施工的基本技能。 劳务人员年龄必需在1850周岁之间，严禁运用18周岁以下的未成年工。对于特别工种，必需持有有效的岗位资格证书。 劳务队的人员在施工作业期间必需保持相对稳定。 乙方必需自付费用为劳务人员办理团体意外损害保险及意外医疗保险并报甲方备案，以降低劳务人员自身风险。乙方有为劳务人员配备适当的劳动防护用品的义务，有爱护劳务人员在施工过程中身心健康的义务。 乙方所需进出场费用、临时设施(包括乙方驻地建设)费用等均已分摊且包含在施工作业单价内，不再另行计价。 乙方在取得甲方价款结算支付款后，必需刚好支付劳务人员工资，不得拖欠。并将工资发放表于甲方支付结算后10日内上报