2023年施工建设工程合同（5份范本）.docx

《2023年施工建设工程合同（5份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年施工建设工程合同（5份范本）.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年施工建设工程合同（5份范本） 书目 第1篇绿化工程施工建设 第2篇工程施工建设监理合同 第3篇建筑施工建设工程勘察合同 第4篇电力工程施工建设机械租赁平安合同 第5篇农村建筑装饰工程施工建设合同 绿化工程施工建设 合同编号：_ 项目名称：_ 建设地点：_ 建设单位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 签约时间：_年_月_日 签约地点：_ 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。 第一条 工程概况 (一)工程名称：_私家花园工程。 (二)建设地点：_ (三)工作内容：约100平方米环境绿化工程，详细工

2、作详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。 其次条 工期 该项目工程总工期_天。开工时间从甲方批准的开工报告次日起计。 (一)如遇下列缘由工期顺延： 1、 未刚好签审施工图纸和施工组织安排; 2、 设计变更; 3、 甲方未能按期提交施工场地; 4、 连续4小时遇雨和停水、停电; 5、 未按合同规定时间拨付工程款项; 6、 遇不行抗拒因素。 (二)竣工验收： 1、 甲方在收到乙方竣工报告的 日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算; 2、 若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上款。 第三条工程合同总价及支付方式 (一)结算依据： 1、 依照 年颁布的全国统一建

3、筑工程基础定额重庆市基价表中土建、水电、装饰、园林、安装等相关定额执行，劳动保险费按c级取费，工程类别按定额说明执行。定额缺项部分由乙方报价，双方共同确定价格后按实计算;小品项目按市场价定价; 2、 甲方签审的施工图、施工图预算以及未计价材料确认价; 3、 甲乙双方签署的工作签证单以及涉及调整(更改)部分变更通知书; 4、 竣工图。 (二)合同金额： 1、 本合同暂定造价6万元; 2、 工程竣工验收后按实结算。 (三)合同金额的支付时间： 1、甲方在乙方进场后一周内，向乙方支付合同总金额的15%作为的备料款。 2、工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同总额的40%; 3 、工程竣工验收后一个月内

4、办理竣工结算，结算办理完成后三个月内甲方付至结算价的95%，余额5%作为质保金，保活期到后支付3%，保修期满后甲方付清余款。 第四条 关于设计调整(更改) 本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同原则第三条进行增减。 第五条 质保期 (一)质保期：从递交竣工报告后的第七日起算。保修期按建设部 年第80号令执行，一般植物保活期半年，珍贵植物(1000元以上)保活期为一年，工程的其它部分保修期为一年。 (二)成活率：植物管护移交时按行规达到_%的成活率。 第六条 双方的责任 (一)甲方责任： 1、保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电; 2、

5、合同签定后三日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方; 3、负责帮助办理施工的各项进场手续; 4、负责协调现场各施工单位间的关系; 5、若施工变更应以书面形式通知乙方; 6、按合同规定时间按时付款。 (二)乙方责任： 1、按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工; 2、接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理; 3、留意与外装饰单位施工现场的协作工作; 4、文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工; 5、负责施工中的成品爱护。 第七条 甲、乙双方现场代表及责任 (一)甲方施工负责人：_ 现场代表：_ (二)乙方施工负责人：_ 土建：_ 绿化：_ 现场

6、代表：_ (三)甲方代表作为现场签证代表;乙方代表作为接受甲方书面通知的代表。 第八条 材料的认定及选购 (一)乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。 (二)设计材料变更须经设计单位和甲方共同认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。 第九条 违约责任 (一)甲方违约责任： 1、甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失; 2、甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失; 3、甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按

7、合同总额的_向乙方支付逾期违约金。 (二)乙方违约责任： 乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。 第十条 争议解决方式 在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。 第十一条 本合同经双方签字盖章后生效。 第十二条 未尽事宜，双方协商解决。 第十三条 本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 法人代表：_ 法人代表：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ _年_月_日 _年_月_日 工程施工建设监理合同 工程建设监理合同（gf950202） _（以

8、下简称“业主”）与_（以下简称监理单位）经过双方协商一样，签订本合同。 一、业主托付监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下： 工程名称： 工程地点： 工程规模： 总投资： 监理范围： 二、本合同中的措词和用词与所属的监理合同条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本合同的组成部分： 监理托付函或中标函； 工程建设监理合同标准条件； 工程建设监理合同专用条件； 在实施过程中共同签署的补充与修正文件。 四、监理单位同意，根据本合同的规定，担当本 工程合同 专用条件中议定范围内的监理业务。 五、业主同意根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理单位支付酬金。 本合同的监理业务自年月日起先实施，

9、至年月日完成。 工程建设监理合同标准条件 词语定义、适用语言和 法规 第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。 （1）“工程”是指业主托付实施监理的工程。 （2）“业主”是指担当干脆投资责任的、托付监理业务的一方，以及其合法 继承人 。 （3）“监理单位”是指担当监理业务和监理责任的一方，以及其合法继承人。 （4）“监理机构”是指监理单位派驻本工程现场实施监理业务的组织。 （5）“第三方”是指除业主、监理单位以外与工程建设有关的当事人。 （6）“工程建设监理”包括正常的监理工作、附加工作和额外工作。 （7）“日”是指任何一个午夜至下一个午夜的时间段。 （8）“月”是指公历从一个

10、月份中任何一天起先到下一个月相应日期的前一天的时间段。 其次条工程建设监理合同适用的法规是国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条监理合同的书写、说明和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同说明时，以汉语合同文本为准。 监理单位的义务 第四条向业主报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划，完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。 第五条监理机构在履行本合同的义务期间，应运用合理的技能，为业主供应与其监理机构水平相适应的询问看法，仔细、勤奋地工作。帮助业主实现合同预定的目标，公正地维护各方的合法权益。 第六

11、条监理机构运用业主供应的设施和物品属于业主的财产。在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品库存清单提交给业主，并按合同约定的时间和方式移交此类设施和物品。 第七条在本合同期内或 合同终止 后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、本合同业务活动有关的保密资料。 业主的义务 第八条业主应当负责工程建设的全部外部关系的协调，为监理工作供应外部条件。 第九条业主应当在双方约定的时间内免费向监理机构供应与工程有关的为监理机构所须要的工程资料。 第十条业主应当在约定的时间内就监理单位书面提交并要求作出确定的一切事宜作出书面确定。第十一条业主应当授权一名熟识本工程状况、能快速作出确定的常驻代表，负责与

12、监理单位联系。更换常驻代表，要提前通知监理单位。 第十二条业主应当将授予监理单位的监理权利，以及监理机构主要成员的职能分工，刚好书面通知已选定的第三方，并在与第三方签订的合同中予以明确。 第十三条业主应为监理机构供应如下帮助： （1）获得本工程运用的原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录。 （2）供应与本工程有关的协作单位、协作单位的名录。 第十四条业主免费向监理机构供应合同专用条件约定的设施，对监理单位自备的设施赐予合理的经济补偿。 第十五条假如双方约定，由业主免费向监理机构供应职员和服务人员，则应在监理合同专用条件中增加与此相应的条款。 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。

13、副本份，各执份。 业主：（签章） 监理单位：（签章） 法定代表人：（签章） 法定代表人：（签章） 地址： 地址： 开户银行： 开户银行： 帐号： 帐号： 邮编： 邮编： 电话： 电话： 年月日 年月日 签于 签于 建筑施工建设工程勘察合同 岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探 工程名称：_工程地点：_ 合同编号：_（由勘察人编填） 勘察证书等级：_发包人：_ 勘察人：_签订日期：_ 中华人民共和国建设部 监制国家工商行政管理局 发包人_ 勘察人_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察

14、质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。 第一条：工程概况 1.1 工程名称：_ 1.2 工程建设地点：_ 1.3 工程规模、特征：_ 1.4 工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：_ 1.6 承接方式_ 1.7 预料勘察工作量：_ 其次条：发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1 供应本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3 供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

15、2.4 供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及详细位置分布图。 2.5 发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条：勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条：开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效

16、期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况（设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等）时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2 本工程勘察费预算为_元（大写_），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20作为定金、计_元（本合同履行后，定金抵作勘察费）；勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_时，向勘察

17、人支付预算勘察费的_的工程进度款，计_元；勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_，计_元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条：发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3 发包人应刚好为勘察人供应并解决勘

18、察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。 5.1.4 若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等危急现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危急作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。 5.1.5 工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续

19、后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7 为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用；如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8 由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9 发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生

20、上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 电力工程施工建设机械租赁平安合同 承租单位：_以下简称甲方 出租单位：_以下简称乙方 为贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的平安生产方针，明确承发包双方的平安责任，提高施工现场平安文明施工管理水平，保障工程项目的平安和施工人员的平安与健康，依据国家有关法律法规、国家电网公司的有关平安文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订工程承发包合同的同时，经协商一样，签订本协议。 一、工程项目 （1）工程项目名称：_ （2）工程地址：_ （3）承包范围：_ （4）承包形式：_ （5）工程合同编号：_ （6）工程项目期限：自_年_月_日至_年_月_日 二、协

21、议内容 1平安文明施工目标 （1）不发生重伤及以上人身事故。 （2）不发朝气械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事务。 （3）不发生因工程建设缘由造成的电网、设备事故。 （4）达到甲方提出的现场平安文明施工要求。 2本租赁项目执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于： （1）中华人民共和国平安生产法。 （2）国务院特种设备平安监察条例。 （3）国务院生产平安事故报告和调查处理条例。 （4）建设部建设施工机械租赁行业管理方法。 （5）起重机械平安规程（gb60671985）。 （6）国家部委办相关平安的规定。 （7）国家电网公司电力建设平安健康与环境管理工作规定。

22、（8）国家电网公司电力建设起重机械平安监督管理方法。 （9）国家电网公司电力建设起重机械平安管理重点措施（试行）。 （10）国家电网公司电力建设平安工作规程。 （11）国家电网公司电力平安工作规程。 （12）国家电网公司相关平安文明施工的规定和规程。 （13）建设工程所属的地方平安、环境法规。 （14）业主项目部、总包单位有关平安文明施工的规章制度。 3甲乙双方的平安文明施工权利和义务 （1）仔细贯彻国家、地方、国家电网公司有关平安生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行业主项目部和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关平安生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的平安文明施工、环境

23、爱护管理责任。 （2）双方在未签订机械租赁合同和平安协议前，不得提前进场及作业。 （3）根据国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品及合格有效的平安工器具，并监督、教化员工正确运用。 （4）双方应相互协作，并根据各自的责任处理租赁机械运用过程中有关平安工作以及平安问题、事务，应仔细组织缘由分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。 （5）租赁机械运用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和爱护现场，启动专项应急预案，根据有关事故报告规定，刚好向各自的上级单位、地方平安生产监督和管理部门报告事故状况，帮助事故调查，吸取事故教训，做到“四不

24、放过”。 （6）因违反本协议造成的平安事故或环境影响事务，由违约方担当相应的法律责任和经济责任。 4甲方的平安文明施工权利和义务 （1）根据规定在现场建立和完善平安生产责任制和现场平安（包括防火）、文明施工、环境爱护管理制度，设置平安管理机构或平安员负责现场平安管理和监督。 （2）负责对乙方的机械租赁资质进行核查；进场机械的安装或拆除单位必需具备相应的资质。 （3）对进场的租赁机械进行资质核查，检查其制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、平安检验合格证等各项证书和技术资料是否与实物相符。 （4）组织对租赁机械的安装拆除方案的审查，并对乙方的交底和实施过程进行监督。 （5）负责对入场

25、的起重机械管理、检验等人员证件的核查，对入场操作人员、起重指挥、司索人员、安装拆卸等特种作业人员的特种作业证书进行核查，并对入场的全体人员进行平安教化和交底。 （6）依据合同约定，督促相关责任方负责现场道路、基础平整和承压符合起重机械作业的要求。 （7）将租赁机械纳入机械平安管理体系，根据现场机械管理制度加强对租赁机械的平安监督、检查。 （8）对运用租赁机械进行作业前，编制相应的起重施工方案，办理平安施工作业票，并对机械操作人员进行交底，落实相关平安措施。 （9）接近带电设备作业，应保持平安距离，实行平安措施，必需指定专人监护。 （10）按相关规定对乙方进行平安考核，作为平安保证金的考核依据。

26、 5乙方的平安文明施工权利和义务 （1）遵守现场平安文明施工管理制度，听从甲方以及业主项目部、监理对现场平安文明施工的管理，协作平安检查（包括业主项目部、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题组织整改。 （2）按规定供应租赁的制造许可证、监督检验证书、产品合格证、自检合格证、平安检验合格证等各项证书和技术资料，并对其真实性负责。 （3）负责制定租赁机械的保养、运用、修理管理制度以及机械平安操作规程。 （4）按约定由乙方操作租赁机械的，指派有证书的操作人员，定人、定机进行操作。 （5）按约定由甲方操作租赁机械的，负责对甲方操作人员进行指导。 （6）负责租赁机械的进场运输平安。

27、 （7）供应租赁机械基本尺寸以及额定工况起重表和载荷曲线图等相关技术参数。 （8）负责编制租赁机械的安装和拆除施工方案和相关平安措施，经本方技术主管领导审批并报甲方审查后，办理平安施工作业票，方可组织安装或拆除（安装或拆除单位必需具备相应的资质）。 （9）参与安装或拆除人员必需经过专业培训考核合格，持有效的操作证；安装或拆除前，必需向全体作业人员进行安装或拆除方案和平安操作技术的交底、双方签字确认。 （10）租赁机械安装或拆除过程中，应严格根据工序、工艺要求进行限制，高空作业要实行防止高处坠落、高空落物的平安措施。 （11）负责托付专业机构对租赁机械进行平安检测，确保机械的平安性能符合要求，并

28、向甲方供应具备相应检测资质的单位出具的检测合格证和起重机安装质量检测报告。 （12）确保租赁机械的平安爱护装置完好和符合平安技术标准；按规定对租赁机械的防雷装置进行检测，确保防雷装置的牢靠；按规定在租赁机械明显位置悬挂相关的平安标记。 （13）按约定负责租赁机械在非工作状况下的各种平安防范措施。 （14）按约定负责租赁机械的例行保养、检查、维护。 （15）随机配备操作人员_，操作人员的特种作业操作证应在有效期内。 （16）操作人员应听从现场甲方指定的起重指挥人员的指挥。但对不符合平安起吊的要求，有权拒绝执行。 （17）因租赁机械故障等缘由，需临时运用替代机械时，应确保替代机械符合本协议要求。

29、（18）租赁机械运用过程中因设备本身缘由，发生人身伤亡事故、机械事故以及吊运设备材料损坏事故，担当事故责任和经济损失，并刚好向甲方报告事故状况，帮助事故调查，吸取事故教训。 6平安文明施工考核标准 甲方根据分包合同价款，预留5或_万元的平安保证金，并在租赁项目结算时根据平安文明施工的考核结果对乙方进行结算。 7须要补充协议内容：_ 三、附则 （1）本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附体具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格根据本协议规定的各项条款，担当相应的平安文明施工、环境爱护管理责任。因违反本协议造成的平安事故或环境影响世界，由违约方担当相应的法律责任和

30、经济责任。 （2）本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一样，根据国家有关规定执行。 （3）协议有效期根据合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应刚好签订补充协议。 （4）平安保证金的的扣款标准根据国家电网公司电力建设工程分包平安协议范本附录（平安保证金扣款标准）的规定执行。 （5）因不行抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自担当相应的损失。 （6）其他未尽事宜可另行约定。 （7）本协议一式六份，甲乙双方各执三份。 甲方：_ 乙方：_ 单位名称（盖章）：_ 单位名称（盖章）：_ 单位地址：_ 单位地址：_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 签订日期：_

31、签订日期:_ 农村建筑装饰工程施工建设合同 2023农村建筑装饰工程施工建设发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据中华人民共和国民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 承包范围： 承包方式： 工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。 工程质量： 合同价款(人民币大写)： 其次条甲方工作 开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，

32、并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。 如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第三条乙方工作 参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。 指派为乙方驻工

33、地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施丁任务，解决由乙方负责的各项事宜。 严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第四条关于工期的约

34、定 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 第五条关于工程质量及验收的约定 本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(7391)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(30088)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时

35、，应向乙方支付由此增加的费用。 甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收

36、日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 第六条关于工程价款及结算的约定 双方商定本合同价款采纳第种： (1)固定价格。 (2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。 (3)可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 本合同生效后，甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分次进行拨款%金额 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，结清尾款。 第七条关于材料供应的约定 本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求

37、的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。 第八条有关平安生产和防火的约定 甲方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。 由于甲方确认的图纸或做法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济