2023年桥梁施工企业合同（8份范本）.docx

《2023年桥梁施工企业合同（8份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年桥梁施工企业合同（8份范本）.docx（65页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年桥梁施工企业合同（8份范本） 书目 第1篇桥梁施工合同 第2篇桥梁施工合同范本专业版 第3篇桥梁施工平安合同 第4篇桥梁施工合同通用版 第5篇桥梁施工合同范本 第6篇道路桥梁施工合同 第7篇桥梁施工平安合同书 第8篇2023年桥梁施工合同范本 桥梁施工合同 桥梁施工合同（一） 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着同等互利、协商一样和诚恳信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：xxxxxxx马路桥建设工程。 2、建设地点：xxxxx村xxxx。 二、承包方式及结算方式 1、本工程实行包工、包料、包质量、

2、包工期、包平安的不变单价承包方式。费用为xxxx万元。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。 2、工程完工验收后甲方结清工程款xxx万元整（预付工程启动资金xxxx万元）。 三、双方责任 （一）甲方 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。 2、按协定刚好支付工程款项。 （二）乙方 1、必需按甲方供应的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。 2、乙方负责解决施工中出现的土地纠纷和民事调解，施工平安自行负责。 3、工程所需材料由乙方按有关平安与质量管理规定自行选购、加工和管理。 四、施工内容及要求 1、修建长xxxx米，宽xxxx米的钢筋混凝土桥

3、梁主体。 2、桥梁基础采纳地下连续墙基础，下挖深度不得少于xxxx,基础见岩石。基础采纳片石混凝土结构，片石石料不得含有阻碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。 3、乙方必需按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。 五、工程期限 1、本工程从*年*月*日开工，*年*月*日前完工。 2、因不行抗拒的缘由、因设计要更改的和末按合同刚好支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。 六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 乙方： *年月日 桥梁施工合同（二） 第一章合

4、同协议书 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和听从甲方与业主签订的施工承包合同以及*有限公司的有关合同管理规定。 其次章合同的组成文件 一、本施工合同协议书及补充合同条款。 二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。 三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。 四、由甲方牵头

5、编制的总体施工方案。 五、甲方现场管理人员依据工程须要提出的对乙方在施工管理、技术质量限制、文明施工要求等书面或口头的看法。 第三章工程概况 一、工程名称：。 二、工程地点： 三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤等全部工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚

6、杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施以及为进行以上工程而进行的一切打算工作；乙方负责为完成以上工程而进行的全部工序所须要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和运用，以及为进行本项目工程而须要的一切施工协助材料等。 第四章合同价款及结算 一、本工程价款实行单价包干，工程价款结算时，以双方共同签证计量的工程量乘以约定单价，即为结算总价。 二、单价包含实施和完成本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备（吊车、挖机、泵车等由甲方供应）及全部材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；

7、含人员及设备进退场费用；以及合同明示或示意的全部一切风险、责任和义务费用。 三、本合同为固定单价合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工运用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。 四、承包单价（见后附表一、劳务承包单价”表）、（附表二、甲供材料单价表）、（附表三、机械台班单价表）。 五、计量支付： 甲方的计量支付款到账后7天内，按乙方实际完成工程量进行计量。计量由甲方安排合同部会同工程技术部、施工队队长参与，并共同签字后作为计量的依据，经项目部领导和相关部门签字后由财务部门支付（支付额限制在当月计价总额的80%），剩余部分工程完工后扣除质保金5

8、%部分一次性付清。甲方计量款未到账之前，甲方没有预借工程款及其他款项的义务。 1本合同劳务费依据作业进度实行按月计量，按业主支付工程款的相同比例支付劳务费。发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付： 1.1因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费； 1.2劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费； 1.3技术资料或检查证等签字不全的作业量； 1.4隐藏工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的； 1.5未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的； 1.6乙方因自身缘由造成的返工、修改的作业量及材料费。 2当建设单位工程建设资金不能刚好到位时，乙方同意甲方应按工程款拖欠比

9、例及拖欠时间欠付和迟付劳务费。 3当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动酬劳时，甲方有权从乙方劳务费中代扣并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。 4乙方每月应提前做好真实工资表，由甲方在每月计价（计价款大于工资总额）后组织现场发放，从计价款中扣除，剩余部分再支付给乙方负责人。 5本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教化附加由甲方担当，其它税费由乙方担当并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方供应机械施工费等全部须要供应发票项目的正式发票（详细需供应发票种类最终说明权归甲方财务部），若供应的发票不满意要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方自行担当。 6

10、全部工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。 7合同外工程量的确认；合同外工程量，在施工时发觉工程量与图纸不符应马上停止施工，刚好与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、安排部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。否则，责任自负。 六、支付期限：甲方赐予乙方办理计量支付手续后30天内，支付乙方上月计量款的80%，剩余工程款在完工后60天内付清（不计息）。 七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币元为诚信履约保证金，该保证金在乙方承包项目内容施工完工后60日内退还乙方（不计息）。 八、质量缺陷保

11、证金：经甲方和上级有关部门验收合格后，按结算总价的5%暂扣乙方的质量缺陷保证金，待建设单位规定的工程缺陷保修期满并且没有发生修理费用则全额无息返还乙方。如在业主规定的缺陷责任期发生修理费用，则甲方扣除实际发生的修理费用后余额无息返还给乙方。 第五章工期及阶段工期目标 一、总工期：天，自*年月日起先至*年6月15日。 二、总工期及阶段工期安排支配必需听从甲方依据工程进展状况作出的调整。 三、用于施工的机械设备必需按甲方要求刚好进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。 四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的缘由或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工

12、期相应顺延。 第六章物资、设备的供应 一、甲供材料：甲方负责供应主材及业主要求的特种材料，如钢材、锚具，支座、水泥、混凝土、定型模板等，与工程相关的其它全部材料及辅材由乙方负责。 二、施工用电的主干线由甲方负责供应到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购置、安装）由乙方负责并担当电费； 三、基坑开挖由甲方负责协调供应机械设备，乙方组织施工。 四、甲方供应吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中运用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并担当费用。如若运用甲方机械设备为有偿运用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方运用时按相关机械台班费用结算。 五、乙方自备材料、设备： 合同

13、约定施工项目运用的全部消耗材料、辅材、小型机具均由乙方担当。甲供材料因乙方管理不善、奢侈等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，并从计价支付款中扣除。由乙方自购的材料，假如乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽搁工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。 六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿运用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、修理、养护，如若丢失或损坏由乙方担当赔偿责任。 七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按

14、其原价的两倍从乙方计量款中扣回。 第七章工程质量 1.乙方严格遵守招标文件，严格根据施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，听从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并协作质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如发觉质量问题，除令其无偿返工外，还要担当违约责任，业主因质量不合格全部惩罚金额由乙方担当。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应刚好上报验收工程，以便甲方统一支配，并供应有关的质量检验表、施工原始记录等资料。 2.业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。 3.乙方每道施工工序完成后，填报质

15、量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告结束。 4.分项工程合格率100%，优良率达到100以上，质量事故（案次）零次。 5.工程资料：乙方必需根据相关的马路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求仔细填写刚好报签工程资料，相关费用由乙方担当。 第八章工程变更 1.任何设计变更均不能使本合同中止。 2.因设计变更而增加或削减的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。 3.甲方负责全部工程

16、的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应主动协作，并刚好向甲方供应变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。 4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否则乙方担当由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。 第九章施工平安 一、乙方必需严格执行建设工程平安生产管理条例有关责任规定。 二、乙方负责施工现场的平安工作并指派专职平安员，甲方负责监督管理。 三、乙方要设置专职平安员，对其施工人员进行平安施工教化，发觉隐患刚好解除和制止，杜绝平安事故的发生。 四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事

17、故和其他平安事故，凡非甲方人员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。 五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下施工的，施工前应向甲方提交平安防护措施，经过甲方和监理的批准后才能实施，但甲方和监理的批准不能免除乙方应担当的平安生产责任。 六、乙方应在危急源设置照明、警示信号、看管和其它必要防护措施，以保证施工人员、第三者及工程本身的平安，其费用由乙方担当。 七、平安生产协议附后另签。 第十章双方职责 第一条甲方职责 一、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件接受甲方管理。负责对乙方的工作进行检查、验收。 二、甲方负责施工过程中的技术交底和技术指导。甲方工程技

18、术部负责供应技术图纸及必要的施工规范。 三、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需在此过程中予以专人协作（并派专人做混凝土试件）。 四、按时对乙方当月完成的工程量按双方合同明确的单价进行计量与支付。 五、甲方尽力帮助和供应施工环境，如有误工、窝工，甲方不担当任何误工、窝工费用。 六、负责将合同约定的应由甲方供应的材料、设备供应到位。 七、合同范围内主便道由甲方负责维护，乙方生活及施工场地至主便道的支便道由乙方负责维护。 八、甲方在施工中享有惩罚权，甲方有权对乙方的违章作业、违章指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的安排任务、没有达到规定的质量标准、对存在的平安隐患整改不力等违约行为进

19、行经济惩罚，乙方必需听从、马上改正其不规范的行为，并接受甲方的惩罚。 其次条乙方职责 一、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、相关规范及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所造成的一切损失由乙方担当。 二、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方的工作时间、管理方式，遵守甲方的各项规章制度、听从甲方管理。不按甲方指令进行施工，所产生的一切不良后果由乙方自行担当。 三、由于乙方缘由，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全部责任由乙方自行担当。 四、合理、有效的利用甲方供应的机械设备，不得延误机械台班，否则甲方将视状况予以经济惩罚。 五、乙方必需根据甲方支配的进度安排保

20、质保量的完成施工任务。如因乙方缘由造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方担当一切由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失以及业主、监理对甲方作出的经济惩罚和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项）。需返工的，必需在甲方要求的时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙方自行担当。 六、如因乙方缘由造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%罚款。 七、乙方负责制作混凝土、砂浆等试件，并建立养生室或水池。 八、对成品、半成品进行必要的爱护、防护、防锈措施，爱护、防护、防锈措施所运用的材料、人工、机械由乙方负责并担当费用。 九、乙方进场施工前必需向甲方供应特种作业人员上岗资格证，全部人员的

21、身份证。乙方进场施工前必需向甲方提交乙方材料员的书面托付资料，全部材料的领用必需经此人签字甲方才赐予办理。 十、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。 十一、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进行转包和分包，若私自进行转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可能出现的后果，全部由乙方负责。 十二、保证按时足额为农夫工缴纳各项保险（养老、医疗、失业、人身意外损害险及女职工的计生险）及足额支付民工工资，并接受甲方的监督和检查。必要时甲方有权代乙方发放农夫工工资，并在乙方工程款中扣除。甲方为乙方施工人员统一办理人身意外损害保险，保险费用由乙方担当。 十三、乙方对其施工的项目负有质量责任，在未通

22、过竣工验收前，其维护、保养、修理以及缺陷处理均由乙方负责，发生的费用甲方在乙方的质量缺陷保证金中扣除。 十四、乙方必需具备至少1-2名有专业职称的技术人员，并纳入到项目部工程部管理，履行现场施工技术员职责，完成各种内业资料和监理签字、协调工作。 十五、乙方在施工、生活用的水、电费和施工养护用水由乙方自行担当。 第十一章甲方作出终止合同的依据 1、乙方违约； 2、放弃合同； 3、没有合理的缘由而未能开工，常常性地基本上违反合同规定的义务； 4、未能以适当的努力进行工程施工，常常性地基本上违反合同规定的义务； 5、未能按合同规定进行工程施工； 6、拒绝或不重视遵照甲方或业主要求，野蛮施工。 7、转

23、让和分包。 8、如由于乙方违约造成合同解除的，甲方有权扣留乙方的诚信保证金，并由乙方担当由此造成的责任和经济损失。 9、乙方不具备施工实力，投入的人、材、机不能满意施工进度、质量要求的。 10、乙方施工中发生质量、平安事故，甲方勒令限期整改未整改的。 11、由于上述缘由导致甲方做出终止合同行为的，甲方将扣留乙方的履约诚信保证金，并有权向乙方追究其对甲方造成的经济损失和法律责任。 12、如由于乙方违约，则甲方有权单方终止合同，清退乙方出场（甲方终止合同的依据见第九章），同时向乙方索赔对甲方造成的损失。清退时按乙方完成合格工程数量的80%清算支付，其余20%和全部履约保证金甲方扣留作为乙方给甲方造

24、成损失的经济赔偿。 第十二章争议解决 合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公允、合理的原则，刚好协商处理，协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决，经调解达不成协议的可向山西省太原市人民法院起诉解决。 第十三章附则 一、本合同签订之前双方签订的全部合同均无效，以本合同执行。 二、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 三、合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。 四、本合同经甲乙双方代表签字、加盖本单位公章（逐页小签并加盖骑缝章）即生效，工程竣工验收，甲方结清工程款后，合同自行终止。 甲方： 法定代表人 或其授权代理人：（签字） 年月日 乙方： 法定

25、代表人 或其授权代理人：（签字） 年月日 桥梁施工合同范本专业版 随着国家的不断前进,我国的桥梁建设事业也在飞速发展,而 施工合同 作为桥梁建设的重要文件,对于加强桥梁施工管理,提升工程质量有着指导性的作用。签订桥梁施工合同须要留意什么呢 以下是我为大家整理的桥梁施工合同范文，欢迎参考阅读。 桥梁施工合同范文1 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 为促进乡域经济发展，改善村民出行条件，本着同等互利、协商一样和诚恳信用的原则，经甲乙双方协商达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:xxxxxxx马路桥建设工程。 2、建设地点:xxxxx村xxxx。 二、承包方式及结算方式 1、

26、本工程实行包工、包料、包质量、包工期、包平安的不变单价承包方式。费用为xxxx万元。桥梁施工合同。材料由乙方自行购买，甲方负责监督材料质量。 2、工程完工验收后甲方结清 工程款 xxx万元整(预付工程启动资金xxxx万元)。 三、双方责任 (一)甲方 1、甲方负责工程设计、投资估算、技术指导、质量监督及工程验收。 2、按协定刚好支付工程款项。 (二)乙方 1、必需按甲方供应的实施方案或施工设计图及施工设计规范和水利工程验收规范组织施工。 2、乙方负责解决施工中出现的 土地纠纷 和民事调解，施工平安自行负责。 3、工程所需材料由乙方按有关平安与质量管理规定自行选购、加工和管理。桥梁施工合同。 四

27、、施工内容及要求 1、修建长xxxx米，宽xxxx米的钢筋混凝土桥梁主体。 2、桥梁基础采纳地下连续墙基础，下挖深度不得少于xxxx，基础见岩石。基础采纳片石混凝土结构，片石石料不得含有阻碍砂浆的正常粘结或有损于外露面外观的污泥、油质等有害物质。 3、乙方必需按甲方设计要求，对各种标号满浆满座，浆砌条石砌筑，水泥板做盖。底面及四周墙体钢筋铺设比例合理，墙面光滑平整。 五、工程期限 1、本工程从*年*月*日开工，*年*月*日前完工。 2、因不行抗拒的缘由、因设计要更改的和末按合同刚好支付工程款的影响工程进度的工期可作相应顺延。 六、本合同一式叁份，甲乙双方各一份，双方签字生效。合同未尽事宜，双方

28、协商解决。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 桥梁施工合同范文2 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国 合同法 、中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律、行政 法规 的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。 第一条 工程概况 1、工程名称：* 2、分项工程名称：桥梁分项工程。 3、工程地点：* 其次条 承包内容 本标段*-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除梁板以外的全部工程，三项电源乙方自行解决。 第三条 承

29、包方式及承包单价 一、承包方式 1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。 二、承包单价 承包单价:为* 以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人 社保 、福利等)、材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。 第三条 额外工程量 发生的图纸变更等状况，由业主认可的监利等人员进行签字，并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。 第四条 付款方式 1、当工程-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之40。桥

30、板安装和桥面混凝土完工合格后给付百分之20。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之35。 第五条 施工工期 1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。 2、乙方必需按甲方排出的进度安排组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度安排完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。 3、每个分项工程假如乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济惩罚，惩罚标准按情节轻重每天可处

31、以2002000元。严峻者甲方将另外支配施工队伍进场施工，所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。 4、除甲方 拖欠工程款 外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。 5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的 赔偿金 赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。 6、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求

32、，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行惩罚。 第六条 质量标准及管理要求 一、质量标准 1、本工程应达到的质量标准：根据设计文件及国家、马路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。 2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面 解除合同 ，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。 二、管理要求 1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲

33、方的进度、质量和平安的管理。 2、乙方必需听从建设办与总监办相关人员的监管。 3、由于乙方质量缘由造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方担当。 第七条 平安生产、文明施工管理要求 1、严格执行国家颁布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、规范。 2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。 3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，听从甲方的管理。 4、乙方从事特别工种的人员必需持证上岗。 5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。 第八条 双方责

34、任 一、甲方责任 1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。 3、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产安排，并检查落实状况。 4、 对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。 5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。 6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。 7、刚好通知监理对乙完成的工序验收。 8、对临时驻地建设只供应 临时用地 。 二、乙方责任 1、严格根据施工设计图纸和国家

35、及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产安排。 2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，仔细做好施工原始记录。 3、担当由于自身缘由造成的返工和不合格工程的一切损失。 4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。 5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及平安防护设施工作(文明材料由甲方负责),并担当相应费用与责任。 6、担当所属人员、设备的调遣

36、、撤场等全部费用。 7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。 8、假如因自身缘由中途主动退场，乙方必需提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。 9、施工现场必需按公司的统一部署标准设置。 10、乙方内部发生 劳资纠纷 ，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人 工资 与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。 11、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做

37、检查，检查和返工的费用均由乙方担当。但检验要刚好，最长时间为二个小时，否则视为合格。 14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。 15、协作甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。 16、现场用电应按有关要求进行搭设。 17、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。 第九条 工程质保期和质保金 1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。 2、质量保修金：按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付

38、清若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。 第十条 争议解决 1、双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则协商解决。 2、向辽宁省盘锦市仲裁委员会申请仲裁。 第十二条 其他 1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。 2、本合同承包单价属于 商业隐私 ，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。 3、乙方及所属人员都必需以*公司的名义出现，禁止以其他单位的名义出现。否则，甲方有权解除合同并清理乙方出场，相关责任由乙方自负。 4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。

39、 5、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 6、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 桥梁施工合同范文3 发包方：(甲方) 承建方：(乙方) 依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率，经双方协商，达成如下协议，并签订本协议以共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称：广西桂林市*桥工程 2、工程地点：广西阳桂林市 3、工程性质：总价承包 4、承包工

40、程范围及内容： 桥长为38米，桥宽净16米，设计荷载马路级。 工程内容：净12m+20.5m防撞栏杆，钢筋砼空心心板桥梁一座 5、工程造价：经双方商定，本 承包合同 全部工程造价为￥525.187(大写： 伍佰贰拾伍万壹仟捌佰柒拾元整 )。 6、工程期限：依据双方商定，本合同全部工程自2023年10月15日开工至2023年 12月30日竣工，工期77个日历天，逾期完不成本工程，每拖延一天，扣工程款1000元。 二、施工技术依据 采纳中华人民共和国行业标准jtj041-2000马路桥涵施工技术规范和jtg f80/1-2023马路工程质量检验评定标准、jtg b01-2023马路工程技术标准、2

41、02394号马路工程国内 招标 文件范本。 三、施工与设计变更 1、在组织施工中，必需遵照中华人民共和国交通部颁发的jtj041-2000马路桥涵工程施工技术规范和jtg f80/1-2023马路工程质量检验标准以及设计文件的要求组织施工。每道工序完成后，必需经甲方委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并留意做好检验记录，填好相应施工资料。 2、在组织施工中如必需变更设计，应按下列程序处理。 (1)、施工中发觉设计文件有错误、或不能满意结构要求或因地质状况有实质性的改变等确需变更，乙方应刚好以书面报告形式向甲方监理提出申请(并附变更图纸、工程量清单及单价)，由甲方在72小时内

42、提出修改看法或变更设计的可行性文件赐予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可接着施工。 (2)、在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可接着施工，在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工，工期相应顺延。 (3)、在施工中河道挡墙及其它设施破坏后，由乙方负责修复，费用由乙方担当。 3、在施工中由乙方本身缘由造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行担当。 4、本合同单价一次性包死,不因材料价格浮动而变更。 四、双方责任： 1、甲方责任： a、会同工程所在地乡镇领导协调地方及周边关系协调电力架设、水源、料场等，确保三通一平。 b、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。 c、负责向乙方进行技术交底。 d、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。 e、监控乙方资金的运用。 2、乙方责任： a、必需听从甲方及监理人员的技术监督和质量管理。 b、乙方委派 xxxx 为项目负责人， xxxx 为技术负责人，负责现场管理工作。乙方代表刚好向甲方提出开工报告、施工进度安排、交竣工验收资料及根据监理人员的要求整理好必需的内业资料。 c、严格根据设计要求和技术标准要求自行筹措工程所需材料、劳力、机械，自行联络开工前必要的条件，并根据技术规范组织施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣