2023年水电站承包合同（份范本）.docx

《2023年水电站承包合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年水电站承包合同（份范本）.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年水电站承包合同（份范本） 书目 第1篇水电站施工承包合同 第2篇水电站承包合同范本新 第3篇水电站承包经营合同 第4篇水电站承包合同范本 第5篇水电站承包合同协议书 第6篇水电站工程施工承包合同书 第7篇地方小水电站承包合同 第8篇水电站施工承包合同书 第9篇镇政府水电站发电站承包合同 第10篇水电站承包经营合同范本 水电站施工承包合同 2023水电站施工承包(甲方)：_(以下简称甲方) (乙方)：_(以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。 一、工程概况 1、工程

2、名称：_引水工程。 2、工程地点：_。 3、工程主要内容：_给水管道安装。 4、承包方式：包工包料。 二、工程期限 工程期限8天，预定_年_月_日至_年_月_日止。 三、工程承包价及其它 总承包价_元，工程竣工验收合格后付清工程款项。 四、合同双方责任 (一)甲方责任 1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据; 2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。 (二)乙方责任 1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。 2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。 3、施工过程中，每个单项工程结束后刚好清理打扫施工现场。 五、工程质量要求 1、乙方

3、必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。 2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。 3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。 六、付款方式 工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。乙方开户名称：禄丰万泉供水有限责任公司 开户行：_ 账号：_ 七、工期延误 若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。 八、工程保修期 工程保修期为工程验收后一年。 九、平安施工要求 施工期间乙方人员必需遵

4、守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。 十、不行抗拒的自然灾难认定标准 不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，由甲、乙双方共同协商解决。 十一、违约责任 本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。 十二、合同份数 本合同一式六份，甲方四份、乙双方二份， 十三

5、、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ 水电站承包合同范本新 在 承包合同 中，承包人应根据与定作人约定的标准和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。 今日我要与大家共享的是：水电站承包合同相关范本。详细内容如下，欢迎参考阅读： 水电站承包合同范本篇1 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1.装修施工地点：_ 2.工期：_年_月_日 至_年_月_日 3.本项工程预料费用 元人民币。 其次条 材料供应的约定 1.甲方供应的材料

6、乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要 材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。 甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方选购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方供应的材料 乙方供应的水电材料甲方

7、应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必需工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好运用性，乙方自行担当工具修理费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-2023及建筑装饰装修工程质量验收规范gb50327-2023并参照福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98及 上海 市家庭装饰工程质量验收标准 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收

8、，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减 环境污染 。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 4.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。 6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生 工伤 由乙方负责。 7.乙方应做好施工材

9、料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款 付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20% 2. 乙方承包内容： 1).水电开槽、布线、穿线、埋槽 2).全部水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋) 3).水电施工的穿墙、打孔、切割 4).开关面板安装 5).小五金、马桶、的安装 6).后期灯具的安装 3.工程结算方式： 按实结算： 总价结算：20元/平米(套内面积) 第六条 违约责任 ： 1.

10、甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的 违约金 。 2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。 第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起 诉讼 。 第八条 合同的变更和解除： 1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书

11、面形式提出，经双方同意办理 清算 手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条.其它约定： 1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。 在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。 2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。 3.因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场协作其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。 5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后

12、48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。 第十条 附则 (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 (二)本合同签订后工程不得转包。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至_。 (五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方签字：乙方签字(盖章)： 年 月 日 年 月 日 水电站承包合同范本篇2 发包方：华安县水利局 (以下简称甲方) 地址：华安县城关大同路21号 邮编：363800 电话：7358639 法定代表人：黄*生 职务：局长 承包方： (以下简称乙方) 地址

13、： 邮编： 电话: 法定代表人： 职务： 为加强管理，适应改革须要，搞活水利经济，在确保水库平安运行状况下，提高水库电站的经济效益，依据2023年县政府第四次常务会议纪要文件精神，经公开竞价，甲方同意将所属岭埔水库水电站30年经营管理权以交纳电量(每年)_万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，经同等协商后订立如下合同： 一、承包内容：岭埔水库水电站现有水轮发电机组(400kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。 二、承包期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。 三、甲方义务 1、甲方帮助乙方办理电站依法经营所应办理的相关手续。 2、甲方的 债权债务 自行担当，与乙

14、方无关。 3、若因国家政策调整或不行抗拒因素，需收回上述经营管理权，甲方应退还乙方已缴纳的 履约保证金 (扣除当年度应缴纳的承包价款所剩余的部分)。 4、电站原有的职工，由甲方自行安置。 四、乙方义务 1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期的第一年至其次十九年即 年 月 日至 年 月 日，每年向甲方上缴电量_万度(承包电度折现金计算)，最终一年即第三十年2039年 月 日至 年 月 日(按承包电度折现金计算)。 2、乙方必需在成交确认书发出3日内一次性付给甲方承包期限最终一年的承包款_万元(按中标电度以0.2元/度折现金计算)，作为承包期间的履约保证金。 第一年至其次十九年的每年承包款按承包电

15、度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责)，电价按本辖区内上半年度华安电力发展有限*司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注：每度电价格不得低于0.2元如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。 3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债权、债务由乙方自行担当，与甲方无关。 4、为确保水库平安运行，乙方放水发电应听从甲方水库运行调度，如遇停机无发电，也应放适当流量的水，保证下游农田浇灌。乙方不得擅自启闭水库放

16、水闸、违章操作，否则应担当水库平安责任。 5、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承 包期内所发生的一切修理费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、平安、水利局等全部部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等缘由影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。 6、如乙方要技改扩容必需书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后全部设施含技改新增的部分无偿归甲方全部。 7、乙方承包经营期间电站产权全部制不变、法人不变，全部与电站有关证照及年检等事项

17、由甲方负责。承包期间，乙方应合理运用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财产、设施设备变卖，不得转包他人，不得用于借贷抵押或担保。 8、因不行抗拒自然灾难造成重大经济损失，双方可另行协商。 9、乙方应按时支付承包金，无正值理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。 10、乙方在承包期内，不得将承包物转承包或承包给第三者，否则甲方有权单方解除合同。 11、乙方对水电站进行技改或扩建，新增设施、设备在承包期满后归甲方全部，并确保该水电站能正常运转。 12、合同期满，若甲方要接着发包，在同等条件下，优先

18、照看乙方。 13、乙方应留意平安生产管理，落实平安措施，发生的一切平安事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。 14、甲方应于合同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、运用和维护，双方要办理交接手续交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出具体清单，双方代表签字后交接，岭埔水库水电站承包资产移交清单作为本合同的附件。 15、未经甲方同意，乙方不得擅自将经营权以转让、转租、转包等任何方式转手给第三者，否则，甲方有权收回经营权，没收履约保证金和乙方转让、转租、转包的全部收入，并按有关法律法规赐予惩罚。 16、若因国家政策调整或不行抗拒因素，需收回上述经

19、营权或暂停乙方经营权的，乙方应无条件听从。 17、乙方应接受华安县防汛部门的统一指挥调度。 18、乙方在技改及经营过程中，须和第三者发生关系的，应自行解决，与甲方无关。 19、乙方在技改及生产经营中若与他人发生纠纷，应自行解决，与招标单位无关。 20、乙方应按有关部门的要求自行做好环境爱护、水土保持、平安生产、地质灾难防护等工作。 五、其他事项 1、违约责任：在合同有效期内，双方应仔细履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权取消乙方履约保证金，并要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权抵扣应

20、向甲方上缴的电量作为补偿。若乙方在规定的时间内不缴纳承包费，逾 期一个月以上，按每天200元加收滞纳金，超过六个月，甲方有权终止承包合同，取消乙方向甲方交纳的履约保证金。 2、解决争议方法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向合同签订地人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜，依据民法典经双方协商一样，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。 4.未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。 六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应担当由此引起的全部法律责任和经济责任。 七、本合同共一式陆份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档肆份。 甲方：华安县水利

21、局 乙方： 代表： 代表： 年 月 日 年 月 日 水电站承包经营合同 发包方：_ (以下简称甲方) 地址：_ 法定代表人：_ 承包方：_ (以下简称乙方) 地址：_ 法定代表人：_ 为加强对水电站的管理，进一步搞活水利经济，提高水电站的经济效益，依据水电站目前的实际运行状况，经甲乙双方充分协商后，甲方同意将所属的水电站(每年万度发包给乙方承包经营。为明确双方的权利、义务关系，订立如下合同: 一、承包内容： 水电站现有水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等。 二、承包期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。 三、甲方义务 1、甲方帮助乙方办理电站依法经营所应

22、办理的相关手续。 2、甲方经营电站之前的债权债务自行担当，与乙方无关。 四、乙方义务 1、承包价款缴纳时间计算：乙方从承包期当年起先每年向甲方上缴电量30万度(承包电度折现金计算)。 2、乙方每年的承包款按承包电度折现金计算，每年承包价款分2次等额分别于当年度的1月1日和7月1日前一次性缴清(注：上缴承包电度税款及水资源费由甲方负责，乙方代缴可抵扣承包金，其它电度及一切税费由乙方负责)，电价按本辖区内上半年度供电公司收购小水电上网平均电价计算折现金交纳(注：如遇上网电价上调，承包电度的电价按有权单位批准的上网电价提高的幅度增加)。 3、乙方对承包标的享有自主经营权，在承包经营期间所发生的一切债

23、权、债务由乙方自行担当，与甲方无关。 4、乙方在实行承包管理期间，应依法自主经营，自负盈亏，乙方在承包期内所发生的一切修理费用、管理工资及国家政策规定应缴税费(包括工商、税务、环保、平安、水利局等全部部门所要求的费用，除承包电度税款及水资源费由甲方负责外)乙方要全额负责。由于乙方引起的税费不交等缘由影响执照等不能年检或被注销，由乙方负责并赔偿。企业土地办证费用和企业有关证件年检费用由甲方负责。 5、如乙方要技改扩容必需书面报告甲方，并按工程基本建设程序报批，承包期满后水电站现有的水轮发电机组(250kw)及厂房和配套的水工建筑物，升压变压器，值班宿舍等设施归甲方，乙方对水电站进行技改或扩建，新

24、增设施、设备在承包期满后归乙方全部。 6、乙方承包经营期间全部与电站有关证照及年检等事项由乙方负责。承包期间，乙方应合理运用甲方交付经营的财产和设施设备，并负有维护和保管的责任;未经甲方书面同意，乙方不得对交付的财 7、因不行抗拒自然灾难造成重大经济损失，双方可另行协商。 8、乙方应按时支付承包金，无正值理由未支付承包金的，甲方可以要求乙方在规定期限内支付，乙方仍拒不支付的，甲方有权解除合同。 9、合同期满，若甲方要接着发包，在同等条件下，优先照看乙方。 10、乙方应留意平安生产管理，落实平安措施，发生的一切平安事故所产生的一切法律责任、经济责任均由乙方自行负担，与甲方无关。 11、甲方应于合

25、同生效后15天内将本合同所列的经营场所及主要设备移交给乙方经营、运用和维护，双方要办理交接手续;交接时，双方人员对承包标的进行清点并列出具体清单，双方代表签字后交接，水电站承包资产移交清单作为本合同的附件。 五、其他事项 1、违约责任：在合同有效期内，双方应仔细履行本合同，任何一方不得擅自变更、解除、终止合同。违反本合同条款规定的，视为违约，违约方应赔偿对方由此所造成的经济损失。乙方违约，甲方有权要求乙方赔偿一切经济损失。若甲方违约，乙方有权要求甲方赔偿一切经济损失。 2、解决争议方法：本合同执行中发生争议，双方协商解决或向有管辖权的人民法院起诉。 3、本合同未尽事宜，依据中华人民共和国合同法

26、经双方协商一样，可以订立补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力。 4、未尽事宜按有关法律、法规和文件的规定执行。 六、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，任何一方均不得违约，否则，违约方应担当由此引起的全部法律责任和经济责任。 七、本合同共一式 份，甲、乙双方各执壹份，有关部门存档 份. 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 水电站承包合同范本 在承包合同中，承包人应根据与定作人约定的标准和要求完成工作，定作人主要目的是取得承包人完成的工作成果。 今日酷猫写作我要与大家共享的是：水电站承包合同相关范本。详细内容如下，

27、欢迎参考阅读： 水电站承包合同范本 甲方：(发包方) 乙方：(承包方) 本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条 工程概况 1.装修施工地点：_ 2.工期：_年_月_日 至_年_月_日 3.本项工程预料费用 元人民币。 其次条 材料供应的约定 1.甲方供应的材料 乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要 材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。 甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方

28、担当。 甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2.甲方选购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方供应的材料 乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。 乙方自带施工的必需工具(锥子、切割片等)，要保证平安性、良好运用性，乙方自行担当工具修理费和损耗费用。 第三条 关于工程质量及验收的约定 1.本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-2023及建筑

29、装饰装修工程质量验收规范gb50327-2023并参照福建省家庭装饰装修工程质量标准及其他 db-35/t98及上海市家庭装饰工程质量验收标准 2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。 3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。 第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定： 1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。 2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，

30、负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 4.保证装饰装修现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。 6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生工伤由乙方负责。 7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。 8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定： 1. 工程款付款方式： 布管验收合格后支付工钱的50%,水电完工后支付30%,整体竣工验收合格后支付20% 2. 乙方承包内容： 1).水电开槽、布

31、线、穿线、埋槽 2).全部水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋) 3).水电施工的穿墙、打孔、切割 4).开关面板安装 5).小五金、马桶、的安装 6).后期灯具的安装 3.工程结算方式： 按实结算： 总价结算：20元/平米(套内面积) 第六条 违约责任： 1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的违约金。 2.由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元违约金。 第七条 纠纷处理方式： 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起诉讼。 第八条 合同的变更和解除： 1.合

32、同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 %支付违约金，并办理终止合同手续。 2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第九条.其它约定： 1.双方同意由第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)进行协商工作。 在未经第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。 2.经过第三方监理(厦门全垒打装修监理公司)确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。 3.因气候、停电等

33、不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 4.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场协作其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。 5.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。 第十条 附则 (一) 本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。 (二)本合同签订后工程不得转包。 (三)本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 (四)合同有效期至_。 (五) 水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

34、甲方签字：乙方签字(盖章)： 年 月 日 年 月 日 水电站承包合同范本想查看更多相关信息，请上酷猫写作。 水电站承包合同协议书 发包人(甲方)：_ 承包人(乙方)：_ 经甲乙双方充分协商，甲方将_水电站承包给乙方经营。双方的详细权利义务如下： 一、甲方将位于_的_水电站承包给乙方。 二、承包期限： 承包期限为三年，从_年_月_日到_年_月_日。承包期满，双方须接着合作，可以另行订立合同。 三、承包费上缴 1、上缴方式：实行税后利润上缴; 2、上缴数额：甲方收取税后利润的_%，作为承包费;乙方获得税后利润的_%，作为乙方承包所得利润。 四、双方的详细权利义务 (一)、甲方的权利义务 1、负责从

35、_公司进行电费结算，并负责将乙方应取得的_%的利润给乙方进行结算; 2、负责监督乙方进行正常生产，合理运用水电站的机器设备、设施。 本合同履行期间，乙方不能组织正常生产累计达两个月的;或因损坏、丢失、擅自处理机器设备(包括设施)的情形而不能刚好修复、增补的，甲方有权单方解除本合同，并按财产移交表的财产价值和甲方应得的承包费向乙方索赔。 本合同生效后，甲乙双方对水电站财产进行移交(详细财产及其价值以移交表为准)。 (二)、乙方的权利义务 1、负责水电站的生产经营事宜; 2、负责合理支配职工、按时为职工发放工资; 3、负责处理和担当职工的工伤事宜; 4、接受甲方的监督，合理运用水电站的机器设备、设

36、施，对设备、设施进行主动的维护、修理，保证水电站正常生产; 5、对外协调好各种社会关系，保证水电站正常生产; 6、保证每年发电不低于_，不足的状况下，甲方按本条款约定的最低发电量收取承包费; 7、本合同生效后三日内，向甲方交纳保证金_万元，以甲方出具的收条为准。 五、违约责任 本合同签订后，合同双方应严格遵守履行，任一方不履行给守约方造成经济损失的，须向守约方支付违约金(违约金为_万元)。 六、免责条款 因不行抗力缘由导致本合同不能接着履行的，合同双方免责。但因不行抗力产生损害结果的，仍按本合同相关条款履行。 七、附件及未尽事宜处理 1、财产移交表为本合同附件; 2、本合同未尽事宜由合同双方协

37、商签订补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。 八、合同效力 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 水电站工程施工承包合同书 发包方：(甲方) 承包方：(乙方) 发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于20xx年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币(以实际结算工程量为准)作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议： 1、计价方式;工程项目单价采纳四川省水利水电建筑工程预算定额20xx为计算依据(二级一类取费计算)，材料费、人工

38、费采纳工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。 2、承包方采纳垫资入场施工方式，完成工程量20xx万人民币后，每月以工程量的85%结算(以实际工程量为准)。签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方实行开工典礼，详细入场时间由双方协商而定。合同签订三日内承包方缴纳20xx万元人民币双控资金(双方指定人员双控管理)。开工后十日内双控资金解控1000万，开工后其次个月再解控1000万，作为工程启动资金。 3、本工程平安文明施工费另计，取费率为工程总价的15%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。 4、本合同自双控20xx万元资金手续完成之日起生效。 5、

39、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。双方按此方式结算至工程完工工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后(验收合格)支付给承包方。 6、发包方必需保证承包人中标，假如承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。 7、假如承包方入场施工后，没有垫资20xx万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。 8、假如发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，

40、发包方应向承包方按欠付工程进度款担当利息(银行贷款利息的3倍)并以水电站的产权作抵押。 9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算(在工程款中扣除)。 10、承包方保证根据合同规定全面完成各项承包工作，并担当合同规定的承包方的全部责任和义务。 11、施工期间承包方缘由造成的平安事故含法律责任均由承包方担当，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。民工保证金由承包方缴纳和担当。本工程总工期为30个月。在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月嘉奖200万，以此类推。 12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。 13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。 发包方：承包方： 法定代表人：法定代表人： 签字日期：年月日