2023年热水购销合同（4份范本）.docx

《2023年热水购销合同（4份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年热水购销合同（4份范本）.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年热水购销合同（4份范本） 书目 第1篇热水设备长期购销合同 第2篇燃气热水器购销合同 第3篇燃气热水器购销合同简易 第4篇燃气采暖热水炉购销合同 热水设备长期购销合同 2023热水设备长期购销甲方(需方)： 乙方(供方)： 甲乙双方本着自愿、同等、互惠互利、诚恳信用的原则，经充分友好协商，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。 一、合同标的。 甲方所购产品名称为-，型号为-，套数为-。设备具体配置见清单，清单中未列出的设备不在本合同供应之列，如甲方有须要另行计价; 二、合同价款及支付。 1、合同总价为￥_(大写_元)， 2、 签约后支付总价30%的定金; 3、 买受方处交付设备后，支付

2、总价的60%的货款; 4 、保留款为总价10%的货款，在设备调试合格后第-月内支付 三、设备运输及风险担当采纳-种方式。 1、乙方代办托运，运费由甲方支付，在设备卸车前由甲方干脆支付给运输单位。乙方负责装车并担当装车之前的风险由，装车之后的风险由甲方担当; 2、乙方送货上门并负担运费，甲方负责卸货;卸车之前的风险由乙方担当，卸车及之后的风险由甲方担当。 四、设备交付。 交付时间：卖方应于本合同生效日后_个月内分_批将设备交付完毕。卖方应于交货日_日之前，通过传真等方式将合同设备的相关内容通知买方，以便买方做好接货打算。 五、设备的验收。 1、设备在交付的同时进行验收，甲方确认设备及所附属设备无

3、误后在验收单上签收;2、假如发觉产品不合规定，应在 天内向乙方提出书面异议; 六、资料交付。 卖方应于本合同生效日后_个月内，将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以邮寄等方式交付给买方。 七、售后服务。 1、乙方供应安装、调试和维护等方面的技术支持和服务工作;2、乙方供应从验收通过之日起12个月的设备免费上门保修服务，在保修期间若因质量问题造成产品损坏，乙方负责免费更换;3、易损件、人为因素和物料腐蚀(光气、氢氟酸、40%以上的naoh、kho浓溶液)等造成的设备损坏不在免费服务之列。 八、不不行抗力。 由于火灾、旱灾、地震、斗争和双方同意的其他不行抗力的事故影响本合同履行时，可延

4、长履行合同的期限或解除合同，并可依据状况部分或全部免予担当违约责任。 九、违约责任。 1、乙方延期交货，逾期一天，乙方按未供应产品总价值的 %交纳违约金，违约金最高不超过合同总金额的20%; 2、甲方逾期付款，应付款日的次日起，每日担当逾期付款部分总值的 %的利息作为违约金，违约金最高不超过合同金额的20%。 十、争议的解决。 若因本合同发生争议经协商不成，选择以下第_种方式解决。 向郑州仲裁委员会申请调解、仲裁; 向原告居处地人民法院起诉。 十一、其它应留意事项： 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 燃气热水器购销合同

5、 2023燃气热水器购销购货单位：_(以下简称甲方) 供货单位：_(以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商;本着公允合理、诚恳信用的原则，订立本合同并共同遵守。 第一条、产品的名称、品种、规格、数量、价格 合同总价：_元，大写：_。 其次条、材料(设备)的质量技术标准、售后服务及损害赔偿。 1、乙方应按材料(设备)生产厂家的保修规定和服务承诺做好保修等免费服务。 2、乙方应做好售后服务，刚好响应甲方的售后服务要求，保证在甲方提出要求时在1个工作日内组织实施。 第三条、供货方对质量负责的条件及期限(保修期)：_根据国家房屋建筑质量保修条例的规定，本工程的材料(设备)金圭内胆五年无偿保修，整机两年无偿

6、保修。 第四条、产品的数量和计量方法：_产品数量以合同数为基础，若有增减按实际计算，单价不变;(增减数量不超过合同总数的10%) 第五条、包装标准、包装物的供应与回收：_出产原包装。若由于甲乙方包装缘由没有达到国家标准或双方约定的要求，导致产品在搬运、运输、储存等过程中受损，责任应当由乙方担当。 第六条、交(提)货方式、地方：_甲方指定地点交货。 第七条、工期：_符合甲方工程整体进度要求。甲方应提前30天向乙方书面下要货订单，以便乙方备货，按时运抵现场，经甲方书面同意后，乙方组织设备发货、运输等相关事宜，并书面通知甲方设备到达现场的时间。 第八条、运输方式及到达站(港)和费用负担：_由乙方负责

7、送货到甲方指定地点，运费和卸费由乙方自行负责。 第九条、验收标准：_ 1、单证齐全：_应有产品合格证(或质量证明)、运用说明、保修证明、发票和其他应具有的单证 2、验收方法：_货到工地，甲、乙双方当场查验数量和质量，安装完毕并试水合格后视为验收通过 第十条、货款的结算 1、合同签订后7个工作日内甲方支付合同总价的20%作为预付款给乙方。 2、到货前7个工作日内甲方向乙方支付到合同总价100%。 3、如甲方不能按合同约定付款的，乙方有权停止接着供货。由此所造成的损失由甲方担当。 4、由乙方供应材料(设备)发票。 第十一条、甲方的违约责任 1、甲方逾期付款的，每日根据未付款项的千分之一向乙方偿付逾

8、期付款的违约金(违约金最高不超过合同金额的10%) 2、甲方违反合同规定无理由拒绝接货的，应向乙方偿付拒收货物部分货款的10%的违约金。 3、货物如因甲方或施工单位缘由造成乙方无法到位或安装的由甲方担当相应责任。 第十二条、乙方的违约责任 1、乙方不能交货的，甲方有权拒绝向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的10%的违约金。 2、乙方逾期交货的，按逾期交货部分贷款计算，向甲方偿付每日千分之一的违约金(违约金最高不超过合同金额的10%)，并担当甲方因此所受的损失费用。 3、乙方同意在接到甲方书面通知后_内完成安装工作，否则按合同价款的千分之一向甲方支付违约金(因甲方缘由引起的除外)

9、。 第十三条、关于安装的约定 1、甲方负责与项目总包单位的协调工作，总包单位协作等费用(含乙方施工用水电费、电梯管理费由甲方担当) 2、乙方负责项目热水器工程全部线控热水器的安装及调试工作。主要任务：_线控电线的穿设、限制器的安装，冷热水管角阀和热水器之间的连接，进水通电，调试等工作。甲方负责线控线管、溢水管、限制盒的预埋。 3、乙方负责供应安装过程中所需的冷热水管、进出水阀门、弯头，生料带等安装必需材料。 4、乙方进入工地，应遵守甲方及总包监理单位对现场施工和平安防范的规定。 5、乙方依据甲方的要求进行施工，否则甲方由此损失的费用由乙方负责，并且在施工期间，乙方必需有人现场跟踪。 6、乙方将

10、每天完成的工作进展报告给甲方工程负责人，热水器安装完毕后进行定位验收，凭双方现场验收签字为准，如工程验收合格后，甲方工程负责人要求整改的应提前24小时以书面形式通知乙方投入整改，所产生的费用由甲方担当。 7、热水器安装位置由甲方指定，在每一层楼面上要有电源、水源等，在热水器修理工作面处预留80_1500p_检修孔，溢水管、防水电源插座(必需有牢靠有效的接地线)。 第十四条、不行抗力 甲乙双方任何一方由于不行抗力缘由不能履行合同时，应刚好向对方通报不能履行或不能平安履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行或不履行合同，并依据状况可部分或全部免于担当违约责任。 第

11、十五条、合同纠纷解决的方法：_ 甲、乙双方在履行合同中本着主动、诚信、务实、友好的精神亲密合作，若发生争议或纠纷应尽量通过协商解决。协商不成时，依法向工地所在地法院起诉。 第十六条、合同文本、有效期及其它：_ 1、本合同正式文本一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，本合同经双方签字并盖章后当天生效。 2、合同如需修改，经双方协商同意，修改处双方盖章有效：_如有其他约定事项，双方另立补充合同。 本合同自双方签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同，合同如有未尽事宜，须经双方共用协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。 甲方乙方 购货单位(公章)供货单位公章 法定代表人：

12、_法定代表人：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 地址：_地址：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 电话：_电话：_ 燃气热水器购销合同简易 甲方：_乙方：_签订时间：_ 甲方向乙方选购热水器达成以下协议：_ 一.乙方为甲方供应热水器详细型号及数量见合同附件。 二.乙方应于年月日前供货安装到位，甲方对乙方供应的热水器组织验收，货到安装完毕确认合格后，当日即出具验收证明，乙方刚好供应货款发票; 三.付款方式：_甲方应在合同签订后两个工作日付清货款，付款方式银行转账。 四.合同金额：_小写：_元整;大写：_。 五.设备必需保证原色包装，运抵安装现场验收后方可拆封。 六.乙方应向甲方交付设

13、备运用说明书和相关资料，售后服务依装箱保单执行。 七.整机保修一年(保质期一年，核心电机保质期三年，免费更换过滤器一年)，热水器出现质量问题，乙方应在接到甲方用户电话48小时内到达现场解除解决。保修期内的售后服务严格根据国家新三包法规定执行，国家没有规定的根据厂家标准执行。甲方在运用中如自行修理，自行更换或修理商品的硬件，软件而引起的故障，或甲方使 用或维护不当而损坏的商品或零部件，乙方不负责保修责任。此种状况下，乙方方可供应更换或修理服务，但甲方需担当费用。 八.箱体外材料费另计，产生费用由乙方单位制定出具票据，安装完毕验收后甲方向乙方转账。 九.未尽事宜双方协商解决。 此合同一式贰份，甲方

14、，乙方执一份。本合同双方签字盖章后生效，同时具有法律效益。 甲方：_乙方：_ 地址：_地址：_ 托付代理人：_托付代理人：_ 电话：_电话：_ 签字盖章;签字盖章：_ 有效期限：_ 燃气采暖热水炉购销合同 2023燃气采暖热水炉购销甲方：_(购买方) 乙方：_(供货方) 合同签定日期：_ 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法及其他相关法律法规，甲、乙双方本着同等互利，诚恳守信、共同发展的原则;经双方友好协商，就甲方购买乙方经销的“_”牌燃气采暖热水炉事宜达成一样，签订如下合同。 一、合同标的及价格 货货物名称、_ 规格型号_ 数量、_ 价格_ 金额_ 关于供货货物的其它说明： 人

15、民币大写：_ 元整( ￥_ )燃料种类数量单价(元)金额(元)备注以上价格为不含税价格，仅包含运费，但不包含安装费。 二、交货事项_ 三、付款方式： 合同签订后，甲方支付合同金额的_，即_元，作为保证金，保证本合同全部货物在 _年 _月_日前提完,否则本合同价格失效，乙方有权扣除保证金。 甲方每批次货物发货之前，预付本批次货物金额的_元，作为订金，乙方支配发货，货到现场时，甲方支付给乙方本批次货款的_元，安装调试好时，付完本批次全部货款。若甲方不具备安装调试条件，货到之日起30个工作日内，乙方视甲方为安装调试完毕，甲方需付给乙方全部货款 甲方每批次发货量不得少于则乙方有权上调单价。 四、货物运

16、输 本产品的交货地为： 本产品的运费、保险费由乙方担当。 货物运输方式: 汽车运输 火车运输 五、违约和索赔 任何一方单方面解除本合同，应向对方赔偿相当于本合同30%的违约金，并担当由此引起的一切法律责任。 若甲方供应的产品与约定不符或不能验收合格，甲方予以更换，更换后仍不满意乙方要求的，甲方按报价的三倍赐予甲方经济补偿。 甲方未能在约定日期到货(除不行抗力缘由外)，每延误一天扣罚合同总款的, 延误超过10天以上除按天扣罚外，另扣罚总价款的_%作为违约金，且乙方有权单方面书面解除合同，由甲方担当合同总价款30%的违约金。 六、争议与仲裁 全部因本合同或与本合同有关的争议应由甲、乙双方通过友好协商解决。甲、乙双方因合同发生争议并协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。 七、文本和生效 本协议壹式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本协议自双方盖章后生效。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 开户行：_开户行：_ 账号：_ 日期：_