2023年招投标索赔练习题及答案.pdf

《2023年招投标索赔练习题及答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年招投标索赔练习题及答案.pdf（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一、填空题（共5题，5分）1、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（）对的答案：单项索赔你的回答：单项索赔本 题 得 分：1、/（1分）2、建筑工程施工协议示范文本规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后 应 在（）内给予答复。对的答案：28天你的回答：28天本题得分：1 J（1分）3、施工过程中最高的行为准则是（）o对的答案：协议你的回答：协议本 题 得 分：1（1分）4、由于第三方因素导致的损失，承包商应向（）进行索赔。对的答案：业主你的回答：业主本题得分：1 /（1分）5、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（）.对的答案

2、：工期延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，协议被迫中止的索赔你的回答：工程延误索赔，工期变更索赔，工期加速索赔，协议被迫中止的索赔本题得分：0X（1分）二、单选题（共27题，27分）1、在索赔的分类中，可分为单项索赔和总索赔，对总索赔方式说法对的的是（）。r A、特定情况下，被迫采用的一种方式r B、通常采用的一种方式r c、解决起来较容易的一种方式r D、容易取得索赔成功的一种方式对的答案：A你的回答：A本 题 得 分：1、/（1分）2、发包方向承包方索赔的事件（）r A、物价暴涨B、发现地下障碍和文物费用增长r c、工程质量等级不符合协议约定D、工程师指令错误导致费用增长对的答案：C你的

3、回答：C本题得分：1 J（1分）3、施工中的费用索赔出现的因素是（）C A、只限定事件引起的补偿r B、只限定当事人违约而提出的补偿r c、非自身的因素，且实际导致了损失，应由对方承担责任的补偿或补偿r D、不涉及因第三者过错导致的损失的补偿或补偿对的答案：c你的回答：C本 题 得 分：1、/（1分）4、下列事项中，承包方规定的费用索赔不成立的是（）r A、建设单位未及时供应施工图纸C B、施工单位施工机械损坏r c、业主因素规定暂停所有项目施工r D、因设计变更而导致工程内容增长对的答案：B你的回答：B本 题 得 分：1、/（1分）5、下列关于施工索赔的说法中错误的是（）。C A、索赔是一种

4、合法的合法权利规定，不是无理争利C B、索赔是单向的r C、索赔的依据是签订的协议和有关法律、法规和规章r D、在工程施工中，索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失对的答案：B你的回答：B本题得分：1（1 分）6、下列关于施工索赔的说法不对的的是（）。r A、索赔是协议管理的重要环节r B、索赔规定提高文档管理的水平r c、索赔是计划管理的动力C D、索赔只是减小损失的一种方法，并不是挽回成本损失的重要手段对的答案：D你的回答：D本题得分：1 J（1 分）7、单项索赔（）。rA、是指在工程实行过程中，出现了干扰原协议的索赔事件，承包商为此事件提出的索赔，一 B、是指承包商在工程竣工前后，将

5、施工过程中已提出但未解决的索赔汇总一起，向业主提出一份总索赔报告的索赔r c、是指对协议中规定工作范围的变化而引起的索赔r D、是以协议条款为依据，在协议中有明文规定的索赔对的答案：A你的回答：A本 题 得分：1 /（1 分）8、下列关于施工索赔的解决过程对的的是（）（1）意 向 告 知（2）证据资料准备（3）索 赔 报 告 的 编 写（4）提 交 索 赔 报 告（5）索 赔 报 告 评 审（6）谈 判 解 决（7）争端的解决r A、(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)B、(2)C、(2)D、(2)(3)(1)(1)(3)(3)(1)(4)(5)(4)(5)(4)(5)(6)(7)(6)

6、(7)(7)(6)对的答案：A你的回答：A本 题 得 分:1、/（1 分）9、某工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此作出的索赔具体为（）C A、单项索赔C B、总索赔C C、明示索赔r D、默示索赔对的答案：A你的回答：A本 题 得 分：1、/（1 分）10、承包人发出索赔意向告知后，（）有权不立即解决该项索赔。r A、业主 B、承包人r C、法人D、工程师对的答案：D你的回答：D本题得分：1 /（1分）11、建筑工程施工协议示范文本规定，工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后 应 在（）内给予答复。A、28 天C B、29 天C C、.30 天r D、15 天对的答案：A你的

7、回答：A本 题 得分：1、/（1分）12、施工过程中最高的行为准则是（）r A、协议C B、法律r c、建筑法C D、事实对的答案：A你的回答：A本 题 得 分：1、/（1分）13、由于第三方因素导致的损失，承包商应向（）进行索赔。r A、第三方r B、业主r c、工程师r D、.代理人对的答案：B你的回答：B本题得分：1 J（i分）14、下列选项中说法对的的是（）C A、索赔发生在工程建设各阶段，但在施工竣工后发生较多C B,承包商可以向业主提出索赔，业主也可以向承包商提出索赔r C、总索赔比单项索赔要更易解决和解决r D、工程师对索赔的辩驳，应当把承包人当作对立面，但应公正对的答案：B你的

8、回答：B本 题 得 分：1、/（1分）15、对于审核索赔计算且注意的问题，下列说法有误的一项是（）r A、工程量表中的单价是综合单价r B、停工损失中，以日工费计算 C、闲置人员不应计算在此期间的奖金、福利等报酬。通常采用人工单价乘以折算系数计算.D、对的区分停工损失与因监理工程师临时改变工作内容或作业方法的功率减少损失的区别对的答案：B你的回答：B本题得分（1 分）1 6、解决工程建设索赔最抱负的方法是（）r A、提交仲裁解决r B、工程师分析、解决r c、通过协商解决r D、第三方介入解决对的答案：C你的回答：C本题得分：1 /（1 分）1 7、某漫灌沟槽开挖分项工程采用单价协议承包，价格

9、为1 80 0 0 元/k m,计日工每工日工资标准30元，管沟长10k m。在开挖过程中，由于建设方因素，导致施工方8人窝工5天，施工方因素导致5 人窝工10天。由此，施工方提出的人工费索赔应是（）。C A、1200r B、1500r C、19 50r D、27 00对的答案：A你的回答：A本 题 得分：1 /（1分）18、在施工中发生重大索赔事件，为保证索赔证据具有法律效力，需 由（）签字认可方可生效。r A、建设单位c B、施工单位r c、公证处D、工程师对的答案：D你的回答：D本 题 得 分：1 /（1 分）19、工程师指令承包商加速施工，进行某些工作或变换某些材料时所导致的工程索赔,

10、其因素可归结为（）。r A、当事人违约r B、工程师指令r c、不可抗力r D、.协议缺陷对的答案：B你的回答：B本题得分：1、/（1分）20、（）不属于工程索赔证据r A、来往信件r B、各种会议纪要r c、工程照片r D、工程师现场口头指令对的答案：D你的回答：D本 题 得 分：1、/（1分）21、有关因工程量清单准确性引起的索赔，属 于（）C A、.因协议文献引起的索赔C B、有关工程施工的索赔C C、关于价款方面的索赔r D、.特殊风险和人力不可抗力灾害的索赔对的答案：A你的回答：A本 题 得 分：I J（1分）22、（）不是施工索赔的理由。r A、发包人延误支付期限导致承包人的损失r

11、 B、非承包人的因素导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用r C、非承包人的因素导致工程暂时停工r D、承包人工程管理不妥导致费用增长对的答案：D你的回答:本题得分D7（1分）23、承包商应在索赔事件发生后（）天内向工程师递交索赔意向告知。r A、10r B、20r C、42r D、28对的答案：D你的回答：D本题得分:1 /（1分）24、规定发包人“补偿费用损失、调整协议价格”属 于（）r A、工期索赔C B、费用索赔r c、变更索赔r D、其他索赔对的答案：B你的回答：B本 题 得 分：1 /（1分）25、承包人规定发包人“延长工期，推迟竣工日期”属 于（）C A、工期索赔C B、费用索赔r

12、 c、工程变更索赔r D、工程终止索赔对的答案：c你的回答：C本 题 得 分:1、/（1分）26、索赔事件重要表现为（）C A、工期延长C B、工程效率的减少C C、工程的工期延长和资料的不全r D、工期的延长和费用的增长对的答案：D你的回答：D本 题 得 分：1、/（1分）27、在 FIDIC协议条件中，有关索赔内容的论述对的的是（）。C A、可索赔工期时，一定可索赔费用C B、可索赔费用时，一定可索赔工期C、可索赔利润时,一定可索赔费用D、可索赔工期时,一定可索赔利润对的答案：C你的回答:本题得分C7（1分）三、多选题（共 16题，16分）1、施工索赔发生的因素大体有（）厂A 建筑过程的难

13、度和复杂性增大厂B 协议文献前后矛盾和用词不严谨r C 建筑业经济效益的影响厂D 项目及管理模式的变化r E 由于管理人员管理不妥导致的损失对的答案：A B C E你的回答：A B C E本 题 得 分.J（1分）2、施工索赔分类的方法很多，从不同的角度，有不同的分类方法。下列关于其分类方法对的的是（）厂A 按索赔目的，索赔可分为工期索赔和经济索赔厂B 按索赔解决方式和解决时间不同，可分为单项索赔和一揽子索赔r C 按索赔发生的因素，延期索赔、工程变更索赔和施工加速索赔厂D 按索赔依据的理由分类，可分为协议内索赔、协议外索赔和道义索赔E 按索赔依据的理由分类，可分为协议内索赔、协议外索赔对的答

14、案：A B C D你的回答：A B CD本题得分：1 /（1分）3、工程索赔依据不同的标准可以进行不同的分类，依据索赔事件的性质分为（）。厂A工期延误索赔厂B工期变更索赔r C协议中默示的索赔厂D工期加速索赔r E协议被迫中止的索赔对的答案：ABDE你的回答：ABDE本 题得 分：1、/（1分）4、下列关于索赔解决原则说法对的的是（）。厂A协议条件是解决纠纷的直接依据厂B要建立严密的工程日记和业务纪录厂C中期付款期间发生索赔最佳留待最后综合解决厂D对于索赔的控制通常只能在索赔事件发生后进行厂E及时解决单项工程索赔对业主和承包商都有利对的答案：ABE你的回答：ABE本题 得 分：1 /（1分）5

15、、工程索赔的依据有（）厂A工程检查报告rB 工程进度计划r C 施工协议文本及附件r D 施工许可证r E 招标文献对的答案：A B C E你的回答：A B C E本 题 得 分：1 /（1分）6、业主设计变更导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（）。A 利润厂B 人工窝工费厂C 机械设备窝工费F D 增长的现场管理费厂E 贷款利息对的答案：BCD你的回答：BCD本 题 得 分：1 /（1分）7、索赔意向告知，通常涉及以下内容（）厂A 事件发生的时间和情况的简朴描述厂B 协议依据的条款和理由r C 有关后续资料的提供，涉及及时记录和提供事件发展的动态厂D 对工程成本和工期产生的不利影响的

16、严重限度，以期引起监理工程师的注意厂E 索赔的金额对的答案：A B C D你的回答：A B CD本题得分：1 J（1 分）8、证据资料准备涉及（）r A 施工日记B 来往信件r C 气象资料厂D 会议纪要厂E 协议对的答案:你的回答:A B C D E本题得分：（1 分）A B C D E79、索赔报告必须进行反复讨论和修改，它必须准确可靠，应强调以下几点（）厂A 责任分析应清楚、准确厂B 索赔值的计算依据要对的，计算结果要准确r C 用词要委婉和恰当厂D 用词要恰当r E 用词要直接对的答案：ABC你的回答：ABC本 题 得 分：1 j（1分）10、索赔的技巧涉及（）厂A 及时发现索赔机会厂

17、B 商签好协议协议厂C 对口头变更指令要得到确认厂D 及时发出“索赔告知书”r E 力争一揽子索赔，避免单项索赔对的答案：A B CD你的回答：A B C D本 题 得 分：1（1分）11、承包商的索赔规定成立必须同时具有（）厂A 与协议相比较已经导致了实际的额外费用增长或工期损失厂B 导致了费用增长或工期损失的因素不是承包商的过失厂C 按协议规定不应由承包商承担的风险厂D 承包商在事件发生后的规定期间提出了书面索赔意向告知厂E 承包商提供的证据足以支持自己的主张对的答案：A B CD你的回答:本题得分A B C DV（1分）12、索赔证据的基本规定是（）厂A 索赔证据必须具有真实性1 B 索

18、赔证据必须具有全面性厂C 索赔证据必须具有特定条件厂D 索赔证据必须具有及时性r E 索赔证据必须具有直观性F F 索赔证据必须具有逻辑性对的答案：A B CD你的回答：A B CD本 题 得 分：1、/（1分）13、一般认为在具有以下条件时采用总费用法是合理的（）F A 已开支的实际总费用通过审核，认为是比较合理的厂B 承包商的原始报价是比较合理的厂C 费用的增长是由对方因素导致的厂D 费用的增长有承包商管理不善的责任厂E 由于该项索赔事件的性质以及现场记录的不同，难于采用更精确的计算方法对的答案：A B C E你的回答：A B C E本 题 得 分：1、/（1分）14、分项法是将索赔的损失

19、费用分项进行计算，其内容涉及（）r A 人工费索赔厂B 材料费索赔厂C 施工机械费索赔厂D 现场管理费索赔计算厂E 机械闲置费索赔对的答案：A B C D你的回答：A B C D本 题 得 分：1、/（1分）15、一般索赔事件中，由于甲方因素导致工程延误，则对此进行费用索赔时应计算（）F A 窝工人工费厂B 机械费厂C 管理费厂D 利润F E 税金对的答案：ABC你的回答：ABC本 题 得 分：1 /（1分）16、索赔成立的条件有（）A 与协议相对照，事件已导致了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失rB 导致费用增长或工期损失的因素，按协议约定不属于承包人的行为责任或风险责任厂C 承包人按

20、协议规定的程序提交了索赔意向告知和索赔报告D ABC中只要有一个条件成立，则索赔条件即成立E ABC三个条件同时具有，则索赔条件成立对的答案：ABCE你的回答：ABCE本题得分：1 J（1 分）四、问答题（共 1 2 题，6 0 分）1、为什么说：“为了签订一个有力的协议而做出的各种努力是最有力的索赔管理”？对的答案：略。你的回答：切实加强协议管理，全面履行协议条款，健全基础工作，妥善保管签收文献，提高公司管理水平，是开展工程索赔工作的前提，也是索赔工作的必要条件本题得分（主观题）：（5分）2、有人将索赔的成功归结为4个要素：协议、证据、逻辑、关系。试说明其理由。对的答案：略。你的回答：由于协

21、议是索赔的依据，承包商只有通过完善的协议管理，才干发现索赔机会和提高索赔成功率，而整个索赔解决过程又是执行协议的过程，所以协议对索赔至关重要;充足的证据是提出索赔的必要条件，它构成了索赔报告的重要组成部分。没有证据或证据局限性，索赔是不能成立的。项目管理人员特别是资料员、预算人员必须认真填写各种报表、施工日记、台账、会议纪要、收听天气预报、收集报纸有关内容、文献、图片等；还要注意整理积累与索赔有关的各种资料、数据。在解决索赔事件的各个环节中，对索赔事件的责任划分，是对的解决索赔的前提，也是其重点和难点。所以逻辑、关系性必须要很严密。本题得分（主观题）：（5分）3、.既然“索赔是以利益为原则”，

22、那么项目经理应采用各种手段搞索赔，索赔的越多越好。你觉得对吗？为什么？对的答案：略。你的回答：索赔不是越多越好，索赔必须考虑多方面的因素综合考虑，索赔中拟定索赔目的，对业主进行分析，也要对自身的经营战略进行分析等一系列过程，通过合理的分析最终来拟定索赔数额。本题得分（主观题）：（5分）4、索赔证据有哪些基本规定？对的答案：略。你的回答：1.从开始施工时就要有目的地收集证据资料；2.系统的拍摄施工现场，妥善保管开支收据。3.故意识的为索赔文献积累必要的证据资料本题得分（主观题）：（5分）5、索赔争执的解决通常有几种方法？各有什么合用条件和优缺陷？对的答案：略。你的回答：协商解决，途径较简朴，双方

23、都方便。2.仲裁，结果也许不是很公平。3 诉讼，比较麻烦本题得分（主观题）：（5分）6、建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？对的答案：略。你的回答：1.业主未按协议规定的时间和数量交付设计图和资料，未准时交付合格的施工现场及行驶道路、接通水电等，导致工程迟延和费用I 增长。2.工程实际地质条件与协议描述不一致。3.业主或工程师不按原协议规定的施工顺序，打扰了工程施工计划。4.设计变更、设计错误、或业主、工程师错误的指令或是提高错误的数据等导致工程更改、返工、停工或窝工。5.工程数量变更，是实际工程量与原定工程量不同。6.业主指令提高设计、施工、材料的质量标准。7.业主或工程师指令增长额外工

24、程。8.业主指令工程加速。9.不可抗力因素。1 0.业主未及时支付工程款1 1.协议缺陷1 2.物价上涨1 3.国家政策法令修改1 4.货币贬值本题得分（主观题）：（5分）7、承包商索赔管理的任务是什么？对的答案:略。你的回答：1.预测、寻找和发现索赔机会。2.收集索赔证据，调查和分析干扰事件的影响。3.提出索赔意向。4、计算索赔值，起草索赔报告和递交索赔报告。5.索赔谈判。本题得分（主观题）：（5分）8、索赔成功的条件是什么？对的答案：略。你的回答：1.索赔必须符合所签订的建设工程协议的有关条款和相关法律法规。2.索赔所反映的问题，必须客观实际，经得起双方的调查和质证。3.索赔要有具体的事实

25、依据。4.索赔证据必须具有真实性，全面性。5.索赔要在协议规定的时间内提出。简而言之。依据可靠、证据充足、主张合理、实际得当是成功索赔的条件。本题得分（主观题）：（5分）9、作为索赔的协议文献是什么？对的答案：略。你的回答：双方签订的各种工程协议文献，承包商只有通过完善的协议，才干发现索赔机会和提高索赔的成功率。而整个索赔过程又是执行协议的过程。本题得分（主观题）：（5分）10、在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？对的答案：略。你的回答：1.法律。如 协议法、建筑法、找投标法等。2.行政管理。如 建筑工程质量管理条例等。3.司法解释。如最高人民法院 关于审理建设工程施工协议纠纷案件合

26、用法律问题的解释等。4.部门规章。如 建筑工程价款结算办法等。5.地方法规。如*省（市）建筑市场管理办法等。6.双方签订的协议。7.工程建设惯例本题得分（主观题）：（5分）11、业主或工程师如何进行索赔的辩驳？对的答案：略。你的回答：一、审查论证索赔证据是否合理1、索赔理由是否与协议条款、有关法规文献相抵触，论述索赔理由是否有理有据，具有说服力，索赔依据是否充足合理。2、索赔事项发生是承包商责任？业主自身责任？双方责任？第三方责任？划分责任范围各负其责。同时，索赔事项发生时承包商是否采用有效措施，制止事态扩大，以防导致更大损失。3、承包商是否按照法定期限提供索赔报告、索赔依据、索赔费用。二、审

27、查论证费用索赔规定、计价办法是否合理1、索赔费用计算内容一般涉及：人工费、材料费、机械使用费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费，应严格审查其款项，公正合理地审查其索赔报告申请，剔出不合理费项，拟定合理费项。2、拟定索赔合理的计价方式。索赔计价方法通常有：实际费用法、总费用法、修正费用法。我们必须采用合理的计价方式才干避免计价反复，如工程量表中的单价是综合单价，已包含许多费项，若计价方式不合理很容易使一些费项反复。3、停工损失费计取。停工不应计日工费用计算，通常应采用人工单价乘以折算系数计算，停工机械补偿应按机械折旧费或设备租赁费计，但不包含运转操作费用。4、对的区分停工损失费和作业方

28、法降效费。我们知道凡是改做其它工作都不能计停工损失费，但可以计适当的补偿降效损失。然而由于承包商引起工期滞后而加速赶工期的也不应计增效费用。三、审查论证工期顺延规定是否合理1、划清工期迟延的责任，分清是承包商、还是发包商、或是第三方责任，是否给予工期补偿和费用补偿。2、拟定工期补偿是否在施工网络中的关键线路上的施工内容。否则，对非关键线路上工期影响应考虑自由时差情况，然后再考虑相应工期调整情况。3、承包商是否有明示和暗示放弃施工工期索赔的规定。同时工程师要尽也许参与全施工过程，预料索赔有也许发生的情况，及时规定承包商采用有效防止措施，减少不必要的损失，并且工程师应尽也许避免返工，减免材料浪费，

29、施工成本加大，从而减轻承包商心理压力，减少承包商因成本上升而导致的利润损失。总之索赔辩驳应做到公正合理，对的反映工程造价，更好地维护双方利益，维护国家和人民的利益。本题得分（主观题）：（5分）1 2、承包商的索赔策略有哪些？对的答案：略。你的回答：索赔策略师承包商工程经营策略和索赔想到的重要环节，涉及承包商的基本方针和索赔目的的制定、分析实现目的的优劣条件、索赔对承包商利益和发展的影响、索赔解决技巧等。要做好索赔总体谋略，承包商应把握以下儿个方面：1.拟定索赔目的。2.对业主进行分析3.承包商自身经营战略分析。4.承包商的重要对外关系分析。5.对业主索赔的估计。6.承包商的索赔值估计。7.协议

30、双方索赔规定对比分析。8.也许谈判过程本题得分（主观题）：（5分）五、案例分析（共 6题，9 0 分）1、背景：某工程项目施工采用了包工包料的固定价格协议。工程招标文献参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合规定，承包商只得从另一距工地2 0 公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上有发生了几种因素导致的临时停工：5月 2 0 日至5月 2 6 日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月 2 4日交给承包商的后续图纸直到6月 1 0 日才交给承包商;6月 7日至6月 1 2 日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨，导致了 6月 1 1 日至6月 1 4 日的该地

31、区的供电所有中断。问题：由于供砂距离的增大，必然引起费用的增长，承包商通过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3 天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔规定。你批准该索赔规定吗？为什么？由于几种情况的暂时停工，承包商在6月1 5 日向业主的造价工程师提交延长工期2 5 天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经造价师核准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔规定，共计索赔额5 7 2 万元。作为一名造价师你批准该索赔款额多少万元？索赔成立的条件是什么？若承包商对因业主因素导致窝工损失进行索赔时，规定设备窝工损失按台班计算，人工窝工损失按工日计价是否合理？如不合理应如何计算

32、？你认为应当在业主给承包商工程进度款的支付中扣除竣工拖期违约损失补偿金吗？对的答案：问题1:答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被批准，因素是：（1）承包商应对自己就招标文献的解释负责并考虑相关风险；（2）承包商应对自己报价的对的性与完备性负责；（3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商可以合理预见到的。问题 2：答：可以批准的费用索赔为3 2 万元人民币。因素是：（1）5月 20日至5月 2 6日出现的设备障碍，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔规定。（2）5月 2 7 日至6月 9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔。但不应考虑承包商的利润规定，索赔额为：

33、1 4 天 2万/天=2 8 万 元（3）6月 1 0 日至6月 1 2 日的特大暴雨属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4）6月 1 3日至6月 1 4日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，但不应考虑承包商的利润规定，索赔额为2天 2万/天E 万 元 问 题 3：承包商的索赔规定成立必须同时具有如下四个条件：（1）与协议相比较，已导致了实际的额外费用或工期损失；（2）导致费用增长或工期随时的因素不是由于承包商的过失；（3）按协议规定导致的费用增长或工期损失不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定期间内提出了索赔的书面意向告知。问 题

34、 4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不涉及运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效减少的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，并且只按成本费用计算，不涉及利润。问 题 5：答：由上述事件引起的工程进度迟延不等于竣工工期的延误。因素是：假如不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会导致工期延误，支付中要扣除拖期违约金；假如可以通过施工方案的调整将延误的工期补回，不会导致工期延误，不产生拖期违约金，支付中不扣。你的回答：问 题 1：答：因砂厂地点的变化提出的索赔不能被批准，因素是：（1）承包商应对自己就招标文献的解释

35、负责并考虑相关风险；（2）承包商应对自己报价的对的性与完备性负责；（3）材料供应的情况变化是一个有经验的承包商可以合理预见到的。问题2：答：可以批准的费用索赔为3 2 万元人民币。因素是：（1）5月 20日至5月 2 6 日出现的设备障碍，属于承包商应承担的风险，不应考虑承包商的费用索赔规定。（2）5月 2 7 日至6月 9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，可以索赔。但不应考虑承包商的利润规定，索赔额为：1 4 天 2万/天2 8 万 元（3）6月 1 0 日至6月 1 2 日的特大暴南属于双方共同的风险，不应考虑承包商的费用索赔。（4）6月 1 3 日至6月 1 4 日的停电属

36、于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，但不应考虑承包商的利润规定，索赔额为2天 2万/天4万 元 问 题 3：承包商的索赔规定成立必须同时具有如下四个条件：（1）与协议相比较，已导致了实际的额外费用或工期损失；（2）导致费用增长或工期随时的因素不是由于承包商的过失；（3）按协议规定导致的费用增长或工期损失不是应由承包商承担的风险；（4）承包商在事件发生后的规定期间内提出了索赔的书面意向告知。问题4：答：不合理。应窝工闲置的设备按折旧费或停止台办费或租赁费计价，不涉及运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调作其他工作时工效减少的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降

37、效系数计算这一部分损失，并且只按成本费用计算，不涉及利润。问题5：答：由上述事件引起的工程进度迟延不等于竣工工期.本题得分（主观题）：（1 5 分）2、某高速公路项目，承包商为了避免此后也许支付延误补偿金的风险。规定将路基的竣工时间延长6 个星期，承包商的理由如下：（1）特别严重的降雨；（2）现场劳务局限性：（3）业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作；（4）无法碰见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大；（5）施工场地使用权提供延误；（6）工程款不到位。问题：1.监理工程师认为以上哪些因素引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。2.哪些是业主的责任，监理工程师该如何解决？对

38、的答案：问 题 1：上 述 1、3、4、5、6 种因素引起的延误是非承包商承担风险的延误，可批准延长工期。问题2：上述因素中3、5、6 属于业主的责任，监理工程师对这些问题的解决，对 3 可规定业主适当增长工程款或者适当延长工期；对 5 规定业主按场地使用权提供延误时间顺延工期；对 6 规定业主按协议规定准时拨付工程款。你的回答：问 题 1：上 述 1、3、4、5、6 种因素引起的延误是非承包商承担风险的延误，可以批准延长工期。问题2：上述因素中3、5、6 属于业主的责任，监理工程师对这些问题的解决，对 3 可以规定业主适当增长工程款或者适当延长工期；对 5 规定业主按场地使用权提供延误时间顺

39、延工期；对 6 规定业主按协议规定准时拨付工程款本题得分（主观题）：（15 分）3、对某项工程的施工，业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定协议时，业主为了约束承包商能保证工程质量，规定承包商支付了 20万元定金。业主与承包商双方施工协议中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工协议履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：1.招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？2.定金与预付款有何区别？3.监

40、理工程师鉴定承包商索赔成立的条件是什么？4.监理工程师对两次索赔申请应如何解决？对的答案：答：1.对承包商资质审查的内容有：公司营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、公司信誉等。2.定金与预付款的区别：目的不同，定金的目的是为了证明协议的成立和保证协议的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同，定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。解决不同，定金视协议履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3.监理工程师鉴定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过

41、错导致；损害也不是承包商应承担的风险导致；承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.对第一次索赔：鉴定索赔成立，这是由于碰到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核算延误天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：鉴定索赔不成立，由于施工机械故障导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后10天内作出答复，表达索赔不成立.你的回答：1.对承包商资质审查的内容有：公司营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、公司信誉等。2.定金与预付款的区别：.目的不同，定金的目

42、的是为了证明协议的成立和保证协议的履行；而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。.性质不同：定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。解决不同：定金视协议履行情况有不同的法律后果；预付款在工程进度款中按比例扣还。3.监理工程师鉴定承包商索赔成立的条件：承包商受到了实际损失或损害；损失不是因承包商的过错导致；损害也不是承包商的风险导致；承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4.对第一次索赔：鉴定索赔成立，这是由于碰到文物停工应视为业主的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核算延

43、误天数。监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔：鉴定索赔不成立，由于施工机械故障导致工期延误承包商自己的责任，索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后1 0 天内作出答复，表达索赔不成立。本题得分（主观题）：（1 5 分）4、某承包商于某年3月 6日与某业主签订了一项施工协议，协议规定：业主应于3月1 4 日提交施工场地：开工日期为3月 1 6 日，竣工日期为4月 1 2 日，协议日历工期为3 8 天；工期每提前一天奖励3 0 0 0 元，每延误一天罚款5 0 0 0 元。承包商准时提交了施工方案和网络进度计划（如图见附件）并得到了业主代表的批准。在施工过程中发生如下事项：因部分原有设施搬迁，致

44、使施工场地的提供时间被延误，业主直到3月 1 7 日才提供所有场地，从而影响了 A、B 两项工作的正常作业，使该项工作的连续时间均延长了2天，并使得这两项工作分别窝工6 个和8个工日，工作C没有受到影响。承包商与设备租赁商原约定工作D使用的机械在3月 2 7 日进场，但由于运送问题推迟到3月 3 0 日才进场，导致工作D连续时间增长了 1 天，同时多用工7个工日。E工作施工过程中，因设计变更，导致其施工时间增长了 2天，多用工1 4个工日，另增长其他费用1 5 0 0 0 元。问题：1.在上述事项中，承包商可以就那些向业主提出索赔的规定？简述其理由。2.该工程实际工期为多少天？可得到的工期补偿

45、为多少天？3.假设双方规定人工费标准为3 0 元/天，双方协商的窝工人工费补偿标准为1 8 元/天，管理费利润等不予补偿，则承包商可得到的经济补偿是多少？附件对的答案：问 题 1：事项可以提出工期补偿和费用补偿的规定，由于按协议规定提供施工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且工作A处在关键路线上。事项不可以提出索赔规定，由于租赁设备延迟进场属于承包商自身承担的责任。事项索赔成立。由于设计变更的责任在业主。但由于受影响的工作E不在关键路线上，且工期增长时间（2天）没有超过该项工作的总时差（1 0 天），故承包商之可以提出费用补偿的规定。问 题 2：该网络进度计划元计算工期

46、为38天，关键路线为：A-F-H-I或1 一 2-3-4-6-7-8.假如只考虑应由业主承担责任的各项变更，将其延误的工期计算到总工期中，则此时计算工期为40 天，关键路线仍为：A-F-H-L 40-3 8=2 （天）。因此，承包商可得 到 的 工 期 补 偿 为 2 天。问 题 3：承 包 商 可 得 到 的 费 用 补 偿 为：（6+8）x 1 8+1 4x 3 0+1 5 0 0 0=1 5 67 2 （元）。你的回答：问 题 1：事项可以提出工期补偿和费用补偿的规定，由于按协议规定提供施工场地是业主的工作内容，因此延误提供场地是与承包商的责任。并且工作A处在关键路线上。事项不可以提出索

47、赔规定。由于租赁设备延迟进场属于承包商自身承担的责任。事项索赔成立。由于设计变更的责任在业主。但由于受影响的工作E不在关键路线上，且工期增长时间（2天）没有超过该项工作的总时差（1 0 天），故承包商可以提出费用补偿的规定。问题2：该网络进度计划原计算工期为3 8 天,关键路线为:A-F-H-I或 1-2-3-4-6-7-8.假如只考虑应由业主承担责任的各项变更，将其延误的工期计算到总工期中，则此时计算工期为4 0 天，关键路线仍为：A-F-H-L 40-3 8=2（天）。因此，承包商可得到的工期补偿为2天。问题3：承包商可得到的费用补偿为:（6+8）*1 8+1 4*3 0+1 5 0 0

48、0=1 5 67 2 （元）本题得分（主观题）：（1 5 分）5、案例5：某商住办综合楼工程协议价款1 5 0 0 万元，工程价款按季度动态结算。协议原始报价时间为2 0 2 3 年 3月，开工日期为4 月 1日，预计年末竣工，各季度人工、材料价格支出等资料如表1 所示，其中占协议总价的比例不可调值部分是1 5%,人工费是2 8%,钢材是1 8%,水泥是1 3%,集料是7%,砖是9%,砂是4%,木材是6%。各季度产值如表 2所示。协议中规定的内容如下：（1）开工前业主向承包商支付协议价款2 0%的工程预付款，预付款在后两个季度结算时均摊抵扣。（2）业主自第二季度起，每季度从承包商的工程价款中按

49、3%的比例扣留保存金，保修期满后，保修金和保修金利息扣除已支付费用后的剩余部分退还承包商。此外，未调值前工程实际情况记录如下。A.第 2季度业主提供部分材料，总计3 2 万元。B.4 月份由于工程师在指定期间内未提供所需的工程图纸导致工程迟延，使承包商承受费用损失2万元，工期迟延2天，此外在基础开挖过程中因工程遭遇飙风袭击，导致承包商费用损失3万元，工期延误1 周。C.5 月份业主为减少由于飕风袭击导致的工期延误期，令工程师发布加速施工命令，双方协商加速施工款在本季度结算，提前一天竣工，奖励2 0 2 3 元，结果承包商加速施工使工程按原定计划完毕了第2季度的任务.D.8 月份由于施工中采用的

50、水泥强度未达成等级规定，工程师规定重新返工，使承包商费用增长6万元，工期延误3天 期 E.1 1 月份工程师对合格工程规定拆除予以检查，导致承包商延误工期2天，损 失 1 万元。表 1 各季度人工、材料 费 用 支 出 情 况 项 目 人 工 费 材 料 费 不 可 调 值 费 钢 材 水 泥 集 料 砖 砂 木 材 第 1 季度 1 0 0 1 0 0 1 0 2 9 5 1 0 0 9 5 9 4 第 2 季度 1 0 5 1 0 2 1 0 4 9 8 1 0 2 1 0 6 1 0 1 第 3 季度 1 0 6 1 0 2 1 0 59 9 1 0 3 1 0 4 1 0 4 第 4季