2023年正规房屋买卖合同(份范本).docx
《2023年正规房屋买卖合同(份范本).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023年正规房屋买卖合同(份范本).docx(77页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2023年正规房屋买卖合同(份范本) 书目 第1篇2023正规房屋买卖合同范本 第2篇 第3篇房屋买卖合同正规 第4篇2023年房屋买卖合同正规版本 第5篇简易房屋买卖合同正规版 第6篇房屋买卖合同正规版本简洁 第7篇房屋买卖正规合同模板 第8篇2023个人房屋买卖合同正规版本 第9篇农村房屋买卖合同书模板正规版 第10篇正规版房屋买卖合同 第11篇 第12篇回迁房房屋买卖合同正规版本 第13篇房屋买卖合同书正规版本 第14篇房屋买卖合同正规版 第15篇二手房屋买卖正规合同协议书 第16篇新版房屋买卖合同书(正规版) 2023正规房屋买卖合同范本 合同编号:_ 出卖人:_ 买受人:_ 依据中华
2、人民共和国 民法典 、中华人民共和国 城市房地产管理法 及其他有关法律、 法规 之规定,买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖 商品房 达成如下协议: 第一条 项目建设依据 一、出卖人以方式取得座落于_地块的国有 土地运用权 。 二、该地块为:_,土地运用权面积为:_,买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为:_,土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日止。 三、出卖人经批准,在上述地块上建设的商品房为:_,建设工程规划许可证号为:_,建筑工程施工许可证号为:_,建设 工程施工合同 约定的开工日期为:_,建设工程施工合同约定的竣工日期为:_ 其次条 商品房状况 该商品房
3、销售许可证号:_ 商品房座落:_区_县_路、道、街。 设计用途_。建筑结构_。建筑层数为_层。 建筑面积_平方米,其中:套内建筑面积_平方米,公共部位分摊建筑面积_平方米。 商品房平面图见附件一,商品房 抵押 、租赁等状况见附件二。 第三条 计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第_种方式计算该商品房价款: 一、按建筑面积计算,该商品房单位为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元。 二、按套内建筑面积计算,该商品房单价为(_币)每平方米_元,总金额(_币)_元整。 三、按套(单元)计算,该商品房总价款为(_币)_元整。 第四条 付款方式及期限 买受人实行下列第_种方式付款。 一、一次性付款
4、,自签约日起_日内付全部价款_元。(小写:_万元) 二、分期付款。 (1)第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_%。_币_元。(小写:_元) (2)其次次付款自签约日起_日内付全部价款的_%。_币_元。(小写:_元) (3)其余部分在移交房屋前一天付清_%。_币_元。(小写:_元) 三、贷款方式付款。买受人可以首期支付 购房 总价款的_%,其余价款可以向_银行或 住房公积金 管理机构借款支付。 第五条 房产交付 一、房产实物状况、权利状况,符合有关规定和双方约定的,方可交付。不符合有关规定和双方约定的,不得交付。 二、出卖人须于_前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不行抗力,双方约定处理方
5、式:_. 三、上述相关证明包括:_. 第六条 产权转移登记及其他相关设施登记 一、协议订立后,买卖双方应在30日内,到 房屋全部权 登记机关办理房屋全部权转移登记手续。 二、根据有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。 三、如因一方缘由造成另一方未能刚好办理房屋全部权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法担当 违约责任 。 第七条 出卖人逾期交付商品房的处理 除遇不行抗力外,出卖人如未按本合同约定日期交付商品房,逾期在_日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同约定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期 贷款利率 计算。如超过上述约定期限
6、的,买受人有权根据下述的第_种约定,追究出卖人违约责任: 一、合同接着履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付 违约金 。 二、 解除合同 。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同约定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应担当赔偿责任。 第八条 买受人逾期付款的处理 买受人如未按本合同约定的日期付
7、款,逾期在_日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述约定期限的,出卖人有权根据下述的第_种约定,追究买受人违约责任: 一、合同接着履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同约定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。 二、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。 第九条 面积确认及面积差异处理 (一)依据当事人选择的计价方式,本条规定以_(建筑面积/套内建筑面积)(本条款中均简称面积)为依据进行面积确
8、认及面积差异处理。 (二)当事人选择按套计价的,不适用本条约定。 (三)合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。 (四)商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异,双方同意按第_种方式进行处理: 一、双方自行约定:_ 二、双方同意按以下原则处理: (1)面积误差比肯定值在3%以内(含3%)的,据实结算房价款。 (2)面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权 退房 。 (五)买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_利率付给利息。 (六)买受人不退房的,产权登记面积大于合同约定面积时,面积误差比在3%以内(含3%)部分的房价款由买受人
9、补足。超出3%部分的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比肯定值在3%以内(含3%)部分的房价款由出卖人返还买受人。肯定值超出3%部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 (七)因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。 第十条 出卖人关于房屋产权状况的承诺 出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和 债权债务 纠纷。因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。若出售的商品房设有他项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。 第十一条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的
10、违约责任 出卖人交付运用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定(附件三)的标准。达不到约定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理:出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。 第十二条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 本项目物业管理用房为_,位于_幢_单元_房号_,轴线范围_. 出卖人承诺与该商品房干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期达到运用条件: 一、于_年_月_日前通水。 二、于_年_月_日前通电。 三、于_年_月_日前通气。 第十三条 风险责任的转移 该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发
11、出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,则自催告书约定的验收交接日之其次日起该房屋的风险责任转移由买受人担当。 第十四条 保修责任 自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的下列部位和设施担当建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人担当: 一、墙面,保修_月。 二、地面,保修_月。 三、顶棚,保修_月。 四、门窗,保修_月。 五、上水,保修_月。 六、下水,保修_月。 七、暖气,保修_月。 八、煤气,保修_月。 九、电路,保修_月。 保修期内,因不行抗力的因素,或其他非出卖人缘由造成的损坏,出卖人无须担当责任,但可帮助修理,修理费用由买受人担当。
12、 第十五条 质量争议的处理 买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_出具的书面工程质量评定看法作出处理争议的依据。 第十六条 双方可以就下列事项约定 一、该商品房所在楼宇的屋面运用权。 二、该商品房所在楼宇的外墙面运用权。 第十七条 房屋的用途 一、买受人的房屋仅作_运用,买受人运用期间不得擅自变更该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。 二、出卖人不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。 第十八条 物业管理
13、该商品房移交后,买受人承诺遵守小区(楼宇)管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定。在小区(楼宇)管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定_公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。 第十九条 声明及保证 出卖人: 一、出卖人有权签署并有实力履行本合同。 二、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 三、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 四、出卖人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人或授权代表人。本
14、 合同生效 后即对合同双方具有法律约束力。 买受人: 一、买受人有权签署并有实力履行本合同。 二、买受人签署和履行本合同所需的一切手续(_)均已办妥并合法有效。 三、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 四、买受人为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 其次十条 保密 买卖双方保证对在探讨、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括 商业隐私 、公司安排、运营活动、财务信
15、息、技术信息、经营信息及其他商业隐私)予以保密。未经该资料和文件的原供应方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。 其次十一条 通知 一、依据本合同须要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必需用书面形式,可采纳_(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可实行公告送达的方式。 二、各方通讯地址如下:_. 三、一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方。否则,由未通知方担当由此而引起的相关责任。 其次十二条 合同的变更 本合同履行期间,发
16、生特别状况时,买卖任何一方需变更本合同的,要求变更一方应刚好书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不行分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方担当。 其次十三条 合同的转让 除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。 其次十四条 争议的处理 一、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行说明。 二、本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决
17、,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第_种方式解决: (1)提交_仲裁委员会仲裁。 (2)依法向人民法院起诉。 其次十五条 不行抗力 一、假如本合同任何一方因受不行抗力事务影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不行抗力事务阻碍其履行期间应予中止。 二、声称受到不行抗力事务影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不行抗力事务的发生通知另一方,并在该不行抗力事务发生后_日内向另一方供应关于此种不行抗力事务及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料。声称不行抗力事务导致其对本合同的履行在客观上成为不行能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消退
18、或减轻此等不行抗力事务的影响。 三、不行抗力事务发生时,双方应马上通过友好协商确定如何执行本合同。不行抗力事务或其影响终止或消退后,双方须马上复原履行各自由本合同项下的各项义务。如不行抗力及其影响无法终止或消退而致使合同任何一方丢失接着履行合同的实力,则双方可协商解除合同或短暂延迟合同的履行,且遭受不行抗力一方无须为此担当责任。当事人拖延履行后发生不行抗力的,不能免除责任。 四、本合同所称“不行抗力”是指受影响一方不能合理限制的,无法预料或即使可预料到也不行避开且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不行能或不实际的任何事务。此等事务包括但不限于自然灾
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2023 正规 房屋买卖 合同 范本
限制150内