2023年电力建设施工合同（份范本）.docx

《2023年电力建设施工合同（份范本）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年电力建设施工合同（份范本）.docx（498页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年电力建设施工合同（份范本） 书目 第1篇电力建设工程施工合同 第2篇电力建设工程施工合同(一) 第3篇电力建设工程施工合同(样式二) 第4篇电力建设工程承包施工合同 第5篇电力建设工程施工合同(样式一) 第6篇电力建设工程施工合同样式 第7篇电力建设工程施工合同样书 第8篇电力建设工程施工合同合同 第9篇电力建设施工合同 第10篇电力建设施工合同书 第11篇单位电力建设工程施工合同 第12篇电力建设工程施工合同新 第13篇电力建设工程施工通用版合同 第14篇承包电力建设施工合同书 第15篇电力建设工程施工合同样式通用版 第16篇电力建设工程施工合同二 电力建设工程施工合同 第一章一般

2、条款 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国 合同法 和建筑安装 工程承包合同 条例等有关规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一、工程名称 1.工程地点：_。 2.工程内容：_。 3.工程性质：_。 4.承包范围：_。 二、批准单位 1.批准文号：_。 2.业主或主管单位：_。 三、开工日期 1.竣工日期：_。 2.总日历工期：_。 四、质量等级：_。 五、承包方式：_。 六、合同价款：_。 其次条合同文件及说明依次 一、合同文件的组成和说明依次 1.本协议条款 2.本合同条件 3.洽商：变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书。 二、当合同文件出现模糊不清或不相

3、一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决。 第三条合同文件运用的语言、文字、标准和适用法律 一、合同文件运用汉语一般话书写，以汉字一般话说明、说明。 二、适用合同文件的法律是国家的法律、 法规 ，以及电力工业规章。 三、施工运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。 第四条图纸 一、甲方在开工日期前，于_年_月_日向乙方供应完整的施工图纸_份，其中包括竣工图_份、现场存放的_份，保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度，对乙方做好图纸保密工作的要求： 二、甲方不能按第四条第一款约定供应的图纸名称、供应期限，保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。 三、甲方对图纸的特别保密要求，乙方实行保

4、密措施，由甲方担当的费用。 四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按_予以复制、交付，费用由乙方担当。 五、乙方在开工前未如约收到甲方供应的图纸，应在_天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天内未答复，按第七条其次款约定处理。 六、乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求，应刚好通知甲方代表，依据实际状况按第四条第五款或其次十五条第一款的约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉，甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款的约定担当责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重新等费用。 其次章双方责任 第五条甲方代表 一、甲方

5、任命驻施工现场的代表_(职务_专业技术职称_)根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 1.甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前_天通知乙方。 2.甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在_小时内赐予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后_小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后_天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲

6、方代表指令不合理，应在收到指令后_小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后_小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。 3.甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后_小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后_小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方担当因此发生的支出，顺延因此延误

7、的工期，赔偿因此造成的乙方损失。 二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。 三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前_天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。 第六条乙方代表 一、乙方任命驻施工现场的代表_(职务_专业技术职称_)根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责： 1.乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。 2.乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)和依据合同发出的指令和

8、要求组织施工，在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在实行措施后24小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的支出，相应顺延工期责任在乙方，由乙方担当费用。 二、乙方代表易人，应提前_天通知甲方，后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。 第七条甲方工作 一、甲方根据建筑工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求，完成以下工作： 2.将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至约定地点，并保证期间的须要。其中： 3.开通施工场地与火车站、码头、城乡公共道路的通道，以及施工现场内的主要交通干道并予以保养

9、，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。 4.在_前，向乙方供应施工场地、工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确。 5.办理施工所需各种证件、批件和 临时用地 、占道及运输、铁路、专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结线路交跨铁路、马路、通讯线路的协议。要求甲方_。 6.在_前，将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。 7.在_组织乙方和设计单位进行图纸会审，_向乙方进行设计交底，_审定施工图预算。 8.协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护，并担当有关费用。 9.按其“供应土建工程安排”和“施工综合进度安排”为承包安装工程的乙方供应施工现场，保证现场及

10、建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。 10.协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，刚好处理有关问题。 二、甲方未按合同约定履行以上义务，则担当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。 三、甲方将上述某项工作托付乙方完成，应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。 第八条乙方工作 一、乙方根据建设工程施工现场管理规定和约定的范围、时间、要求，完成以下工作： 1.在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计，经甲方代表批准后运用。设计费用按设计的内容、时间、要求等另计。 2.向甲方代表供应年、季、月

11、工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。 3.按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫，并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方担当责任。 4.按约定的数量和要求，向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方担当。 5.实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能限制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方担当，因乙方责任造成的罚款除外。 6.已竣工工程在交付甲方之前，由乙方负责爱护工作，爱护不善发生损坏，乙方自费予以修复。甲方提前运用

12、或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方担当责任。要求乙方实行特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出： 7.做好施工现场地下管线和邻近建设物、构筑物的爱护工作。要求乙方：_。 8.保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚款除外。 二、乙方未按合同约定履行上述义务，担当由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭遇的经济损失。 第三章施工组织设计和工期 第九条进度安排 一、甲方在缔结合同后3天内向乙方供应初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料设备安排”、“供应土建工程安排”等资料，乙方据以按电力

13、建设工程施工技术管理的有关规定和约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度安排”，在_提交甲方代表。甲方未如约供应其应供应的资料，按第七条其次款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排，按第八条其次款处理。 二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”同意与否，应在_予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”为合同文件，应共同遵循。 三、乙方应按经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙

14、方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方担当特别施工技术措施费。 第十条延期开工 一、乙方应按约定和“施工综合进度安排”确定的开工日期、开工条件起先施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期_天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后_天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。 二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。 三、乙方由于甲方缘由要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方担当乙方因此付出的费用和损

15、失，相应顺延工期。 第十一条暂停施工 一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后24小时内应对此提出处理看法。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥当爱护已完工程，实施甲方代表的处理看法后向其提出复工要求，经批准后接着施工。 二、甲方代表未在约定时间内提出处理看法，或在乙方提出复工要求后24小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条其次款约定处理。 三、暂停施工出于非乙方缘由，由甲方担当有关的支出，相应顺延工期停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。 第十二条工期延误 一、对以下状况造成竣工日期推迟的为延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。 1.工程改变或设计变

16、更 2.一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过_小时 3.合同中约定的、非乙方缘由出现的或甲方代表同意赐予顺延工期的其它状况。 二、乙方在以上状况发生后_天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告_天内予以批准或提出修改看法，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。 第十三条工期提前 一、施工中须要提前竣工，双方协商一样后签订“提前竣工协议”，合同竣工日期可以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容： 1.提前的时间 2.乙方实行的赶工措施 3.甲方为赶工供应的条件 4.赶工措施的经济支出和担当 5.提前竣工收益的共享。 二、乙方按“提前竣工

17、协议”修订施工进度安排，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订安排后_天内赐予批复，逾期未批复则视为其已批准。 第四章质量与验收 第十四条检查和返工 一、乙方应按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其它非乙方缘由引起返工、修改的经济支出，由甲方担当，工期相应顺延。 二、以上检查合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方担当责任。 三、以上检查检验应执行电力建

18、设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除经检查检验为质量不合特别，因此发生的费用则由甲方担当，相应顺延工期。 第十五条质量等级评定 一、工程质量应达到建设工程施工质量检验及评定标准等规定的合格条件。甲方要求达到优良标准，则增付价款_，工期顺延_天。 二、工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方担当 违约责任 ，按_计取 违约金 。 三、由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方缘由使工程未达

19、到约定质量条件，乙方予以返工、修改的经济支出由甲方担当，工期相应顺延。乙方无力予以修改的，经甲方代表认可，该部分可不在评定质量等级之列。 四、双方对工程质量有争议，可按第三十条约定处理。 第十六条隐藏工程和中间验收 一、须要进行中间验收的工程或部位名称、验收时间、要求及甲方应供应的便利条件： 二、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐藏或中间验收_小时前通知甲方代表验收，并打算验收记录。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。 三、工程质量符

20、合规范要求，验收24小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐藏或接着施工。 第十七条分部试运 一、工程具备分部试运条件，应按电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由乙方负责，编制分部试运方案和措施，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后_日内予以批准或提出修改看法，逾期未批复即视为经甲方代表批准。 二、乙方在分部试运的_小时之前通知甲方代表参与，甲方代表不能按时参与分部试运可书面托付他人全权 代理 ，非发生第三十七条约定的状况不得推迟。 三、分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位作出，甲方

21、代表在记录上签字，作为质量验收和整套启动的依据。 四、由于乙方缘由试运达不到验收要求，甲方代表在试运后_小时内提出修改看法，由乙方按其看法修改后重新试运。 五、甲方代表未参与分部试运且未托付他人代理，或参与试运未在约定时间内提出修改看法、试运合格不签字验收，试运结束24小时后试运记录自行生效，甲方应予以承认，乙方可接着施工并可据以办理有关手续。 六、经分部试运合格的设备和系统，由于生产或试运须要接着运转，可交由甲方负责保管和运行维护。 七、分部试运费用除已包括在合同价款之内或另有约定的，均由甲方担当。 八、由于设计、设备制造、操作不当等非乙方缘由造成试运达不到验收要求，由乙方或由乙方协作责任方

22、拆除、修理、重新安装，所发生的费用及重新购置材料、设备价款和运费等，均由甲方给付后与责任方结算，延误的工期予以相应顺延。 第十八条验收和重新检验 一、单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验 收条 件应如约予以验收，由乙方在验收_小时前提交“验收通知”，通知甲方代表参与验收。通知包括验收的内容、时间、地点，附上乙方自检记录。 二、甲方代表不能按时参与验收可书面托付他人代理，或在验收_小时前向乙方提出延期要求，延期不得超过两天。否则，乙方可自行组织验收，甲方应承认其验收记录有效。 三、无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已经隐藏工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆

23、盖或修复。检验合格，甲方担当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方担当发生的费用，工期也予顺延。 第五章合同价款与支付 第十九条合同价款及调整 一、甲乙双方在签订协议条款时交换各自开户银行出具的履约保函，待工程保修期满后退还。 二、合同价款按建设工程价款结算方法等规定结算付款，任何一方不得擅自变更，发生下列状况之一的可作调整。 1.甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程量消减 2.甲方代表确认的设计变更或工程洽商 3.工程造价管理部门分布的价格调整 4.合同约定的其它增减或调整， 三、合同价款可调整的范围 四、乙方在第十九条第一款约定的状况发生后

24、_天内，按其次十六条第一款约定或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价款调整金额，并将调整的缘由、金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天内予以批准并通知经办银行和乙方，或提出修改看法及理由，逾期未答复则视为甲方代表予以批准，应据以结算付款。 其次十条 工程款 预付 一、甲方按_在_向乙方预付工程款_元，开工后在_按比例逐次扣回。 二、甲方未按其次十条第一款约定付款，乙方在约定给付日期_天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付，乙方可在提交通知后暂停止施工，按第七条其次款约定处理，并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。 其次十一条工程量的核实

25、确认 一、乙方向甲方代表提交“已完工程量报告”申请确认。甲方代表在乙方提交报告后_天内按设计图纸对已完工程量进行核实确认(简称计量)，逾期未予以计量，即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认，亦作为工程款支付的依据。 二、甲方在进行计量_小时前通知乙方派人参与，乙方应为计量供应便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参与计量，甲方的自行计量无效。乙方无正值理由未参与计量，甲方自行计量的结果有效，即为工程价款支付的依据。 三、甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身缘由造成返工的工程量，不予计量。 其次十二条工程款支付 一、乙方按甲方代表确认的工程量，依据构成合同价款相应项目的单价

26、和取费标准，计算出已完工程的价款，编制“工程款结算帐单”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后5天内予以签证，并通知经办银行付款。 二、甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证，或经办银行由于甲方缘由未付款，乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”，在发出通知_天后甲方仍未按要求给付，乙方可暂停施工，按第七条其次款约定处理，并由甲方偿付应付工程款的利息，利息从其计量签字第11天起按_利率计取。 第六章材料设备供应 其次十三条甲方供应材料设备 一、甲方按其“供应材料、设备安排”和“施工综合进度安排”确定的期限为乙方供应材料、设备、所供材料、设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级和供应

27、时间、地点应与清单相符，并向乙方供应材料、设备的质量合格证明。 二、甲方代表在供应材料、设备_小时前通知乙方验收、领取，阅历收、领取后发生损坏丢失由乙方补修、赔偿。 三、甲方供应的材料、设备与协议条款约定、合同文件规定或清单不符，按以下状况分别处理： 1.材料、设备的单价不符，由甲方担当全部价差。 2.材料、设备的种类、规格、质量等级不符，乙方可拒绝接收、保管，由甲方运出施工现场并重新选购。设备到货时如不能开箱检验，可只验收箱子数量，之后的开箱检验由甲乙双方共同进行，出现缺件即由甲方负责补足，质量等级、规格等不符的则由甲方重新选购。 3.材料的种类、规格、型号等不符，乙方可代表调剂串换，甲方担

28、当相应的经济支出。 4.甲方托付乙方处理材料、设备缺陷，双方另行商定费用计取、结算方法。 5.到货地点不符，甲方负责倒运至指定地点。 6.供应数量不足，由甲方补齐供应数量超额，由甲方将多余部分运出施工现场。 7.供应时间提前，甲方负责保管或付款托付乙方保管。 四、乙方未如约检验、接收、领取材料、设备给甲方造成损失，按第八条其次款约定处理。 五、经乙方检验通过之后发觉甲方所供材料、设备有规格、质量等不符的，甲方仍应担当重新选购及拆除、重建的经济支出。 六、甲方未按协议条款约定、合同文件规定和清单供应材料、设备，或供应时间迟误，或出现其次十三条第三款、其次十三条第五款约定的状况，造成乙方施工延误的

29、，按第七条其次款约定处理。 其次十四条乙方选购材料设备 一、乙方依据_，根据设计和规范的要求选购工程须要的材料、设备或配制加工非标准设备，并供应产品质量合格证明。甲方指定供货单位的，乙方的选购则适用其次十三条第三款、其次十三条第五款约定。 二、甲方托付乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非标准设备、代办设备的双方权利、义务(或另订协议)。 三、在材料、设备到货_小时前，乙方通知甲方代表验收，甲方未按时到场验收，可视为其已验收，乙方自行验收生效。 四、乙方选购材料、设备的价差调整方法： 五、乙方选购的材料、设备或配制加工的非标准设备与设计和规范要求不符，甲方代表拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间

30、运出施工现场，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用，工期不予顺延。 六、无论甲方是否到场验收，验收后发觉材料、设备不符合设计和规范要求，仍由乙方修复或拆除、重新选购，并担当发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。 七、依据工程须要，经甲方代表批准，乙方可运用代用材料。因甲方缘由运用，由甲方担当发生的经济支出，因乙方缘由运用，由乙方担当发生的费用。 第七章设计变更 其次十五条设计变更 一、乙方执行电力建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定，严格按图施工，发觉设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应刚好向甲方代表提出变更设计申请。 二、甲方对原设计进行变更或同意乙方

31、的变更设计申请，应_前送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大设计变更和重大设计变更还应取得有关部门批准、追加投资和材料的指标，之后发给乙方设计变更通知，否则乙方有权拒绝变更。 三、乙方根据设计变更通知施工，进行下列变更： 1.增减合同约定的工程量 2.更改有关工程的性质、质量、规格 3.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸 4.增加工程须要的附加工作 5.变更有关工程的施工时间和依次 四、因以上变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。 其次十六条确定变更价款 一、发生其次十五条约定的变更后，乙方按下列方法提出变更价格，经甲方代表批准后调整合同价款和

32、竣工日期。 1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款 2.合同中只有类似于变更状况的价格，可将此作为确定变更价格的基础，用以变更合同价款 3.合同中没有适用的和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格。 二、甲方代表在乙方提交变更价格看法后5天内予以批准，或者提出修改看法及理由，逾期不予批复即视为甲方代表批准。 三、乙方对于甲方代表不批准其变更价格看法持有异议，可提请总监理工程师予以评定(假如有社会监理)、提请约定的工程造价管理部门予以裁定，不服裁定则可按第三十条约定处理。 第八章竣工与结算 其次十七条竣工验收 一、工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收技术规范等

33、规定向甲方代表提交“竣工验收报告”申请验收。甲方代表在乙方申请验收后_天内组织有关部门进行验收，验收_天内赐予批准或提出修改看法。乙方按要求修改，担当由于自身缘由造成修改所发生的费用。甲方担当非乙方缘由造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失，延误的工期予以顺延。 二、整套启动试运验收，执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定，由甲方担当整套启动试运验收的组织工作，全面处理试运验收中发生的问题。乙方参加有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定，在启动调试中负责其施工项目的维护、检修、消退缺陷。 三、乙方参与整套启动试运的工日及酬金， 四、竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日，需修改后才

34、能达到竣工要求的，应为乙方修改后经甲方验收之日。 五、甲方未按如上日期组织验收，应从约定期限最终1天的次日起担当工程保管费用。 六、按基本建设项目档案资料管理的有关规定，乙方在整套启运试运验收后45天内，将竣工图等完整竣 工资 料移交甲方_套。要求 七、工程移交后实行试生产的，火电项目期限6个月，不得延长。试生产的净利润 八、由于设计、设备或系统等不属于乙方缘由使个别项目不能全部投入，应在启动试运验收记录上写明缘由，由甲方负责在验收后组织完成。 九、机组经72小时试运后，由于系统负荷须要等缘由不能停机，则免去其后的规定试运时间，即告整套启动试运验收完成。 十、零星土建工程和少数非主要设备未按设

35、计规定的内容全部建成，但不影响正常生产，已符合竣工验收标准的，应办理竣工验收手续，由承包该施工项目的乙方负责在整套启动试运验收后完成，期限不得超过6个月。 十一、由于特别缘由，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。 十二、甲方代表在乙方提交“竣工验收报告”后_天内无正值理由未组织验收，或验收后_天内未予批准且未提出修改看法，即视为此“竣工验收报告”经甲方代表批准，应据以办理结算手续。 其次十八条竣工结算 一、竣工报告批准后，乙方按建设工程价款结算方法等有关规定向甲方代表提交“竣工结算报告”。甲方代表在乙方提交报告后5天内予以批准或提出修改看法及理由，并将拨款通知送

36、经办银行办理竣工结算。乙方收到工程款后15天内将竣工工程交付甲方。 二、甲方违反有关规定或约定未如约办理竣工结算，或经办银行由于甲方缘由未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥当爱护，由甲方给付爱护费用，担当违约责任，并按_的利率偿付 拖欠工程款 的利息。 其次十九条保修 一、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、建设工程质量管理方法等规定，乙方对竣工交付运用的工程所存在的质量缺陷负责修理。 二、保修项目、内容、范围： 三、保修期，整体工程或其中分单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交甲方之日起分别计算保修期。 1.建筑保修期： (1)建筑物、构筑物的土建工程为1年，其屋面防水工程

37、为3年 (2)建筑物的电气管线，上下水管线安装工程为6个月 (3)建筑物的供热、供冷工程为1个采暖期、供冷期 (4)室外的上下水、道路等公用工程为1年。 2.安装工程保修期为1年。 3.其他有特别要求的工程，保修期限 四、质量保修金，由甲方从其给付乙方的工程结算款中划拨，存入协议条款约定的工程质量监督机构在银行开设的特地帐户，任何单位和个人不得挪作他用。 1.建筑工程按其造价的1.5%留存 2.安装工程按其造价的0.5%1%留存 3.有特别保修要求的工程 五、保修责任，乙方负责修理由于其自身缘由形成的质量缺陷，所发生的费用从质量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方发给的保修通知之日

38、起，在两周内达到现场与甲方共同辩明质量缺陷责任，协商返修内容。属乙方责任的，乙方未按期到达现场，甲方应再次通知乙方。乙方在接到再次通知收后1周内仍未到达，甲方可在不提高工程标准的前提下自行返修，所发生的费用按上述方法支付。由于设计、运用不当或材料、构件、配件、设备的设计、制造等缘由造成的质量缺陷，由责任方担当保修责任，乙方予以修理发生的费用由甲方给付。对于不行抗力引起的质量问题，乙方不予担当责任。 六、乙方的返修方案及工期按第九条约定确定，返修价款按其次十六和约定确定，质量验收按第十四条约定进行，所用材料、构件、配件等数量、价格及选购供应等详细事宜由双方商定或签订协议，甲方应主动予以创建便利条

39、件。 七、退还工程质量保修金，由甲方在保修期满后20天内予以结算，将剩余的质量保修金及银行存款利息退还乙方。 第九章争议、违约和索赔 第三十条争议 一、甲乙双方对于合同权益有不同的主见和要求，可通过协商或约定的单位、人员调解排解。不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成的，可依据双方的协议向有 管辖权 的仲裁机构申请仲裁双方未达成仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。 二、双方发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程。 (1)合同确已无法履行 (2)双方协议停止施工 (3)调解要求停止施工，且为双方接受 (4)仲裁机关要求停止施工 (5)法院要求停止施工

40、。 第三十一条违约 一、任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应担当违约责任，向对方支付违约金。违约金的数额、计算方法： 二、违约给对方造成的损失超过违约金的，还应付给 赔偿金 ，补偿违约金不足的部分。违约金、赔偿金应在双方明确违约责任后10天内偿付，否则按_利率给付利息。乙方应给付甲方的违约金、赔偿金，经双方同意后可由甲方从合同价款中扣收。 三、除非 合同解除 或终止，违约方担当违约责任仍应接着履行合同。 四、因变更或解除合同使一方遭遇经济损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。 第三十二条索赔 一、合同一方的经济利益、正值权利因对方违约、

41、危害行为遭遇损失，要求对方予以给付、补偿、归还，按以下程序进行。 1.有正值的索赔理由和足够的证据。 2.在索赔事务发生后20天内，向对方提交“索赔通知”。索赔通知应包括索赔的理由、依据、要求等内容。 3.受索赔方在索赔方提交通知后_天内赐予书面确认，或提出异议、通知索赔方进一步补充索赔理由证据索赔方在接到该通知后_天内提交补充理由证据，受索赔方接到补充理由证据后_天内赐予书面答复。 4.索赔方逾期未提交“索赔通知”或补充理由证据，视其为放弃索赔受索赔方逾期未要求补充理由证据或未作出答复，视其为确认索赔，“索赔通知”则从应答复的最终1天起生效。 二、受索赔方在确认索赔后10天内如数向索赔方给付

42、或补偿、归还，否则应赔偿因迟误给索赔方造成的经济损失。 第十章其它 第三十三条平安施工 一、执行电力建设平安施工管理的有关规定，仔细实行平安防护措施严防事故。 二、乙方担当自身平安措施不力而出现事故的责任和因此发生的费用，非乙方责任造成的事故由责任方担当责任及费用。发生重大伤亡事故，乙方应马上上报有关部门并通知甲方代表，按有关规定和政府有关部门的要求处理。甲方应为此供应便利条件。 三、乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边等特别环境施工前，应向甲方提出平安爱护措施，经甲方代表批准后实施，费用由甲方担当。 四、乙方在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定供应相应的防护措施，并担当有关的经济支出。 第三十四条专利技术、特别工艺和合理化建议 一、甲方要求采纳专利技术、特别工艺，须负责办理相应的申请、审批手续，担当申报、试验等费用乙方按甲