2023年工程机械施工合同_工程机械施工合同格式(3篇).docx

《2023年工程机械施工合同_工程机械施工合同格式(3篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工程机械施工合同_工程机械施工合同格式(3篇).docx（11页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 2023年工程机械施工合同_工程机械施工合同格式下载(3篇)工程机械施工合同_工程机械施工合同格式篇一 乙方(承包人)： (以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法以及相关法律法规，遵循公平、自愿和诚恳信用的原则，双方经协商就乙方供应工程施工机械承包甲方发包工程的相关事宜达成协议如下： 第一条 施工内容、使用地点 施工内容： 使用地点： 拟定施工期限：自开工至施工任务完工 其次条 施工机械及工程款计算与支付 一、机械设备 二、工程款计算方式说明 本合同为固定总价合同，合同总额为 元(大写： )。乙方不得以任何理由要求变更调整。 三、支付方式 甲方以工程开工日为起算日，完成甲方要求的全部工程量

2、后，一次性支付工程款。 第三条 机械设备的使用和治理 一、乙方应当根据合同商定的时间、地点，按甲方的书面通知将工程所需的机械运送至本工程施工现场。 二、甲方应就乙方供应机械的型号、规格、附件、数量、质量等与乙方共同进展验收并签署书面确实认书。必需进展安装、检验、检测合格前方可投入使用的机械设备，由乙方组织法定检验检测机构检测合格之日视为乙方机械设备进场日期。 三、机械设备的安装、拆卸与检验检测由乙方组织具备相应资质的安装、拆卸和检验检测的单位进展，所发牛的费用由乙方负担。 四、甲方除担当本合同商定的工程款外，其余因机械设备运输、使用、施工而发生的伞部费用均由乙方担当，前述费用包括但不限于机械的

3、运输费、修理养护费、燃料费、操作人员的工资酬劳、保险费等。 五、机械设备由乙方负责治理。工程施工特种作业人员，应当符合工程施工特种作业人员规定的条件，持证上岗。乙方也可托付具备相应资质的专业公司担当机械设备治理，受托方行为视为乙方行为。乙方应供应机械设备治理的资料，满意施工工程受检需要。 六、因故障造成机械无法正常运行，乙方应准时进展修理。甲方根据当班次机械设备的实际运转时间或实际完成的工程量向乙方出具相关的工程签证单。 七、机械设备发生事故或未遂恶性事故时，乙方应准时组织抢险，防止事态扩大，爱护现场，并报告甲方和有关部门，听候处理。因以下状况而导致的经济损失及全部责任均由乙方担当： 1、属于

4、乙方使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故; 2、属于违章操作或违章指挥发生的事故; 3、属于机械设备制造质量、机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故; 4、其他非因甲方缘由造成的事故。 第四条 双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、甲方有权根据该工程的施工进度和治理要求对乙方的工程机械进展统筹安排，包括机械的数量安排、组合安排、工作时间安排、工程协作安排等。 2、甲方有权要求乙方根据合同商定供应合格的机械设备。 3、若因乙方机械消失故障无法使用的，甲方有权要求乙方更换同等型号、性能的机械;乙方不能履行前述义务时，甲方有权单方解除本合同。 4、甲方应当根据合同

5、商定的时间、方式和金额向乙方出具有关工程签证单并支付合同价款。 5、甲方应当为乙方供应机械进出场、维护作业、工作操作的帮助和便利。 二、乙方的权利和义务 l、乙方应当根据商定的时间、地点向甲方供应商定的合格机械设备。乙方应当向甲方供应机械设备生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件，需要到相关部门备案的，乙方应当供应和办理备案手续。 2、乙方应当向甲方供应机械的使用环境、安全使用条件、操作维护留意事项等必要的技术资料、说明及随机配件清单。 3、乙方应当供应技术保障，担当机械在施工期间的修理保养义务。 4、乙方派出随机操作人员必需持证上岗，听从甲方治理，遵守甲方各项规章制度。 5、乙方有权根据合同

6、商定收取合同价款。 第五条 违约责任 任何一方不履行或者不适当履行合同义务，应当担当违约责任，向对方支付违约金;给对方造成损失的，应当赔偿损失。 一、甲方违约责任： 甲方未按合同商定支付工程款时，每逾期一日，须按应付款额的万分之二向乙方支付违约金;甲方逾期三个月仍未清偿时，乙方有权单方解除本合同并要求甲方支付违约金并损失赔偿。 二、乙方违约责任： 1、乙方未按合同的商定向甲方供应机械设备或供应的机械设备型号和规格与合同不符，经甲书面告知仍不能按时履行或达不到甲方要求导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金并赔偿损失。 2、乙方未按合同商定日期供应机械设备的，每逾期一天，须向甲方

7、支付违约金20xx元并赔偿甲方因此患病的全部经济损失;乙方逾期超过5日的，甲方有权解除合同。 3、因乙方机械设备故障、违章作业或因乙方违反了本合同第三条第七项的商定且将可能导致甲方工程延误时，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退场并赔偿甲方的经济损失。 4、除本条前三项商定外，乙方违反本合同其他义务而导致甲方因此患病经济损失时，乙方应全额赔偿甲方的经济损失并按该损失额的百分之三十向甲方担当违约责任。 5、乙方与甲方订立本合同后，乙方有义务自行协调工程所在地的四邻关系、周边关系、村民关系，自行排解一切第三方的阻止或干扰;若乙方无法履行以上承诺而导致甲方无法正常施工时，甲方有权单方解除本合同且不需向

8、乙方担当任何违约责任或经济损失。 第六条 不行抗力 一方当事人因不行抗力不能根据商定履行本合同的，依据不行抗力的影响，可局部或全部免除责任，但应当准时告知对方，并自不行抗力完毕之日起十五日内向对方当事人供应证明。 第七条 解决争议的方式 本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，向工程所在地人民法院起诉。 第八条 合同的生效及其他 1、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同及附件共_4_页，一式_贰_份，具有同等法律效力，其中甲方 壹 份，乙方 壹 份。 2、小合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成局部，与本合同具有同等法律效力，解释的挨次除有特殊说明

9、外，以文件生成时间在后的为准。 3、本合同附表系双方确认工程量及结算的格式文件，双方应按附表文件履行相关合同义务。 4、同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程机械施工合同_工程机械施工合同格式篇二 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循公正和诚信的原则，甲方世博园国际馆及后面空地改造，需要工程机械和车辆进场施工，双方就工程机械和车辆事项协商全都，达成如下协议： 一、由乙方供应车辆和工程机械进展施工，所产生费用按小时计算。

10、 二、乙方效劳时间：以甲方通知进出场时间为准。 三、乙方效劳内容：在施工现场听从甲方治理人员指挥施工。 四、结算方式：按工程进度支付总款的60%，工程完工后28天内付清余款。 单价： 一、以下单价由甲方供应挖机进出场拖车费，大型挖机单次600元/次，中小型挖机单次400元/次。 二、乙方效劳价格：50装载机250元/小时，320大型挖机(挖土)350元/小时(破裂)450元/小时，312中型挖机(挖土)250元/小时，(破裂)350元/小时，小挖机190元/小时，小装载机200元/小时，环卫车100元/小时，双桥车工地内倒短70元/车。 三、以上单价均为乙方供应燃油。 四、如甲方需要临时工协作

11、施工，每人100元/工日。 双方责任： 一、工程机械和车辆在工程施工期间由乙方负责维护和保养，以保证甲方施工的要求。 二、乙方必需听从甲方现场治理人员及技术人员的工作安排，以保证甲方的施工要求。 违约责任： 一、甲方不按商定支付款项，每逾期一天甲方应向乙方支付未付款0.3%的违约金，乙方有权利停工，造成全部损失由甲方负责。 二、乙方在甲方通知进场效劳后2天内未进场效劳，甲方有权解除合同，要求乙方支付5000元的违约金并赔偿损失。 三、一方擅自变更、解除合同应向另一方支付5000元的违约金，协商不成，一方可向合同履行地人民法院提起诉讼。 其他 一、未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。 二、本协议一

12、式两份，甲、乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 工程机械施工合同_工程机械施工合同格式篇三 出租方：_ 承租方：_ 签订日期：_年_月_日 签订地点：_ 依据有关法律法规，为明确出租方与承租方的权利和义务，遵循公平、自愿、公正和诚信的原则，双方就_机械租赁事宜协商全都，订立本合同。 一、工程名称：_ 二、机械施工地点：_ 三、机械型号及技术要求：_ 四、机械使用时间：_个月; 自_年_月_日起_年_月_日至共计_天。 机械进场时间：_月_日; 机械投用时间：_月_日。 五、租金

13、及支付 1、租金及计算：租金_元/月; 实际使用缺乏月局部根据月租费30天_实际使用天数计算。 2、租金支付：租赁费用按月计算。 每月的25日由出租方开具当月租费结算单及发票交承租方办理结算手续。 承租方应按业主支付工程款的状况按_支付租赁费。 3、租金优待：租用期满12个月按10个月计算租费。 租用期满_按_计算租费。 4、其它：_。 六、技术安全要求：_。 七、双方责任 承租方。 1、按合同商定准时付给出租方租金。 2、给出租方机械操作手供应食宿便利，其费用由出租方担当。 出租方。 1、按承租方要求准时将机械进入工地交付使用。 2、负责办理检测手续及各种治理部门的所需证件。 3、供应机械相

14、关资料。 4、听从承租方指挥，承受承租方检查。 5、负责机械修理、保养，供应24小时效劳，满意施工需要。 6、操作人员持有效证件上岗。 7、因出租方操作人员造成的机械故障事故，出租方担当全部责任，给承租方造成的损失，由出租方进展赔偿。 八、其他商定事项 1、出租方机械因故障停机，应在4小时内恢复使用，假如超过4小时但缺乏一个工作日，扣租金，假如一个月中因故障停机天数累加超过五个工作日，扣半个月租金，假如一个月中因故障停机天数累加超过十个工作日，扣全月租金。 2、出租方未按时进入工地、未按质量数量供应机械应扣、罚租金_元。 3、出租方机械或效劳不能满意承租方要求，承租方有权进展惩罚，直至解除合同。 4、双方发生争吵，可协商解决或向人民法院起诉，双方商定管辖法院为_法院。 5、本合同未涉及的条款，双方可签定补充协议。 6、本合同经出租、承租双方企业法定代表人签字并加盖合同专用章后，方能生效。 7、_。 出租方：_承租方：_ _年_月_日_年_月_日