2023年-江苏公路工程施工分包合同模板范本.docx

《2023年-江苏公路工程施工分包合同模板范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-江苏公路工程施工分包合同模板范本.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江苏省公路工程施工分包合同（示范文本）（2015年版）江苏省交通运输厅制定二、双方一般权利和义务5、总包合同5.1 分包人对总包合同的了解承包人应提供总包合同（有关承包工程的价格合适的内容除外）供分包人查阅。当分包 人要求时，承包人应向分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格合适的内容除外）的 副本或更印件。分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格合适的内容除 外）。5.2 分包人对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定，分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的承包人的 所有义务与责任，同时应避免因分包人自身行为或疏漏造成承包人违反总包合同中约定的承 包人义务的情况发生。5

2、.3 分包人与发包人的关系分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。未经承包人允许, 分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或 工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。如分包人与发包人或工程师发生直接工作 联系，将被视为违约，并承担违约责任。6、指令和决定6.1 承包人指令就分包工程范围内的有关工作，承包人随时可以向分包人发出指令，分包人应执行承包 人根据分包合同所发出的所有指令。分包人拒不执行指令，承包人可委托其他施工单位完成 该指令事项，发生的费用从应付给分包人的相应款项中扣除。6.2 发包人或工程师指令就分包工程范围内的有关工

3、作，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人或工程师发 出的所有指令和决定。7、本次项目经理7.1 本次项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。7.2 本次项目经理可授权具体的管理管控人员行使自己的部分权利，并在认为有必要时 可撤回授权，授权和撤回均应提前7天以书面形式通知分包人，委派书及撤回通知作为分包 合同的附件。7.3 承包人所发出的指令、通知，由本次项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式 交给分包人，分包本次项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。确有必要时, 本次项1=1经理可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认。本次项目经理在48小时后未 予书面确认的，分包人应于承

4、包人发出口头指令后7天内提出书面确认要求，本次项目经理 在分包人提出确认要求后7天内不予答复，应视为分包人要求已被确认。分包人认为承包人 指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到分包人申告后24小时 内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知分包人。紧急情况下，本次项 目经理可发出要求分包人立即执行的指令，分包人如有异议也应执行。如承包人发出错误的 指令，并给分包人造成经济损失的，则承包人应给予分包人相应的补偿，但因分包人违反分 包合同引起的损失除外。7.4 本次项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并 履行其它约定的义务，否则分包

5、人应在约定时间后24小时内将具体要求、需要的理由及延 误的后果通知承包人，本次项目经理在收到通知后48小时内不予答复，应承担因延误造成 的损失。7.5 承包人如需更换本次项目经理，应至少提前7天以书面形式通知分包人，后任继续 行使前任的职权，履行前任的义务。8、分包本次项目经理8.1 分包本次项目经理的姓名、职称在本合同专用条款内写明。8.2 分包人依据合同发出的请求和通知，以书面形式由分包本次项目经理签字后送交本 次项目经理，本次项目经理在回执上签署姓名和收到的时间后生效。8.3 分包本次项目经理按本次项目经理批准的施工组织设计（或施工解决方案）和依据 分包合同发出的指令组织施工。在情况紧急

6、且无法与本次项目经理取得联系时，分包本次项 目经理应采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向本 次项目经理送交报告。责任在承包人或第三人，由承包人承担由此发生的追加合同价款，相 应顺延工期；责任在分包人，由分包人承担费用，不顺延工期。8.4 分包人如需更换分包本次项目经理，应至少提前7天以书面形式通知承包人，并征 得承包人同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8.5 承包人可与分包人协商，建议更换其认为不称职的分包本次项目经理。9、承包人的工作9.1承包人应按本合同专用条款约定的合适的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作: （1）向分包人提供根据总包合同由

7、发包人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、 各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。（2）按本合同专用条款约定的时间，组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包 人进行设计图纸交底。（3）提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用。（4）随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运 输的需要，保证施工期间的畅通。（5）负责整个施工场地的管理管控工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之 间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。（6）承包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。9.2承包人未履行前款各项义务，导致工期

8、延误或给分包人造成损失的，承包人赔偿 分包人的相应损失，顺延延误的工期。10、分包人的工作10.1分包人应按本合同专用条款约定的合适的内容和时间，完成下列工作：（1）分包人应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计（分包合同有约定时）、施工、 完工和保修。分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，如发现 分包工程的设计或工程建设标准、相关技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即 通知承包人。（2）按照本介同专用条款约定的时间，完成规定的设计合适的内容，报承包人确认后 在分包工程中使用。承包人承担由此发生的费用。（3）在本合同专用条款约定的时间内，向承包人提供年、季、月度

9、工程进度计划及相 应进度统计报表。分包人不能按承包人批准的进度计划施工时，应根据承包人的要求提交一 份修订的进度计划，以保证分包工程如期完工。（4）分包人应在专用条款约定的时间内，向承包人提交一份详细施工组织设计，承包 人应在专用条款约定的时间内批准，分包人方可执行。（5）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产 等的管理管控规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知承包人，承包人承担由此发生 的费用，因分包人责任造成的罚款除外。（6）、分包人应允许承包人、发包人、工程师及其三方中任何一方授权的人员在工作时 间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工

10、场地以外与分包合同有关的 分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。（7）、已完工工程未交付承包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作， 保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；承包人要求分包人采取特殊措施保护的工程部位 和相应的追加合同价款，双方在本合同专用条款内约定。（8）分包人应做的其他工作，双方在本合同专用条款内约定。10.2分包人未履行前款各项义务，造成承包人损失的，分包人赔偿承包人有关损失。11、总包合同解除11.1如在分包人没有全面履行分包合同义务之前，总包合同解除，则承包人应及时通 知分包人解除分包合同，分包人接到通知后应尽快撤离现场。H.2因本合同第11.1款原因

11、终止分包合同，分包人可以得到：已完工程价款、分包人 员工的遣散费、二次搬运费等补偿。如本合同第1L1款约定的总包合同终止是因为分包人 的严重违约，分包人应当承担由此给承包人造成的损失，且只能得到已完工程价款补偿。11.3在本合同第11.1款解除分包合同的情况下，分包人经承包人同意为分包工程已采 购或已运至施工场地的材料设备，应全部移交给承包人，由承包人按本合同专用条款约定的 价格支付给分包人。12、转包与再分包12.1 分包人不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部 或部分再分包给他人。如分包人将其承包的分包工程转包或再分包，将被视为违约，并承担 违约责任。12.2 分

12、包人应对其选择的劳务合作企业承担的劳务作业质量与安全等相关事宜进行督 促和检查，并向承包人承担全部责任。三、工期13、开工与延期开工13.1 分包人应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包人不能按时开工，应当 不迟于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向承包人提出延期开工的理由。承 包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复分包人。承包人在接到延期开 工申请后48小时内不答复，视为同意分包人要求，工期相应顺延。承包人不同意延期要求 或分包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。13.2 因承包人原因不能按照本合同协议书约定的开工日期开工，本次项目经理应以书 面形

13、式通知分包人，推迟开工日期。承包人赔偿分包人因延期开工造成的损失，并相应顺延 工期。14、工期延误14.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经本次项目经理确认，工期相应顺延：（1）承包人根据总包合同从工程师处获得与分包合同相关的完工时间延长；（2）承包人未按本合同专用条款的约定提供图纸、开工条件、设备设施、施工场地；（3）承包人未按约定口期支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；（4）本次项目经理未按分包合同约定提供所需的指令、批准或所发出的指令错误，致 使分包工程施工不能正常进行；（5）非分包人原因的分包工程范围内的工程变更及工程量增加；（6）不可抗力的原因；（7）本合同专

14、用条款中约定的或本次项目经理同意工期顺延的其他情况。14.2 分包人应在14.1款约定情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向承包人提 出报告。承包人在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同 意顺延工期。15、暂停施工15.1 发包人或工程师认为确有必要暂停施工时，应以书面形式通过承包人向分包人发 出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。分包人停工和复工程序以 及暂停施工所发生的费用，按总包合同相应条款履行。16、工程完工15.2 分包人应按照本合同协议书约定的完工日期或承包人同意顺延的工期完工。15.3 因分包人原因不能按照本合同协议书约定的完

15、工日期或承包人同意顺延的工期完 工的，分包人承担违约责任。15.4 提前完工程序按总包合同相应条款履行。四、质量与安全17、质量检查与验收17.1 分包工程质量应达到本合同协议书和本合同专用条款约定的工程质量标准，质量 评定标准按照总包合同相应条款履行。因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准，分包 人应承担违约贵任，违约金计算方式方法或额度在本合同专用条款内约定。17.2 双方对工程质晟的争议，按照总包合同相应的条款履行。17.3 分包工程的检查、验收及工程试运营等，按照总包合同相应的条款履行。分包人 应就分包工程向承包人承担总包合同约定的承包人应承担的义务，但并不免除承包人根据总 包合同应

16、承担的总包质量管理管控的责任。17.4 分包人应允许并配合承包人或工程师进入分包人施工场地检查工程质量。18、安全施工18.1 分包人应遵守工程建设安全生产有关管理管控规定，严格按照安全标准组织施工, 承担由F自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。18.2 在施工场地涉及危险地区或需要安全防护措施施工时，分包人应提出安全防护措 施，经承包人批准后实施，发生的相应费用在安全生产费用中计列。18.3 承包人应当制定安全生产应急预案，明确安全事故发生时的应急处置措施，并将 应急预案下发分包人。18.4 本分包工程发生安全事故时，分包人应当第一时间组织人员进行抢险和抢救，尽 量减少损失。非本

17、分包工程发生安全事故时，分包人应当服从承包人的统一调配，积极参与 抢险和抢救。五、合同价款与支付19、合同价款及调整19.1 招标工程的合同价款由承包人与分包人依据中标通知书中的中标价格在本合同协 议书内约定：非招标工程的合同价款由承包人与分包人依据工程报价书在本合同协议书内约 定。19.2 分包工程合同价款在本合同协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确 定合同价款的方式，双方可在本合同专用条款内约定采用其中一种：（1）固定价格。双方在本合同专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的 计算方式方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方式 方法，应当在

18、专用条款内约定。（2）可调价格。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在本合同专用条款内约定合 同价款调整方式方法。（3）成本加酬金。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在本合同专用条款内约定成 本构成和酬金的计算方式方法。19.3 可调价格计价方式中合同价款的调整因素包括：（1）法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；（2）工程造价管理管控部门公布的价格调整；（3）一周内非分包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时：（4）双方约定的其他因素。19.4 分包人应当在19.3款情况发生后1（）天内，将调整原因、金额以书面形式通知承 包人，承包人确认调整金额后作为追加合同价款，与工程价款同

19、期支付。承包人收到通知后 10天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。19.5 分包合同价款中安全生产费用应当为除承包人对分包工程进行必要的安全生产管 理管控措施所发生的费用外，分包人为完成分包工程而采取的一切安全生产措施所发生的费 用，具体安全生产措施与费用在分包合同专项条款中确定。19.6 分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。20、工程量的确认20.1 分包人应按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人接到 报告后7天内自行按设计图纸计量或报经工程师计量。承包人在自行计量或由工程师计量前 24小时应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并派人参加。

20、分包人收到通知后不参加 计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据；承包人不按约定时间通知分包人，致使分 包人未能参加计量，计最结果无效。20.2 分包人未按本合同专用条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，或其所提 交的报告不符合承包人要求且未做整改的，承包人不予计量。20.3 对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人不予 计量。21、合同价款的支付21.1 实行工程预付款的，双方应在本合同专用条款内约定承包人向分包人预付工程款 的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。21.2 在分包计量工程款（进发款）到账后10天内，承包人应按专用条款约定的时间和 方式

21、，向分包人支付工程款（进度款）。按约定时间承包人应扣回的预付款，与工程款（进 度款）同期结算。21.3 分包合同约定的工程变更调整的合同价款、合同价款的调整、索赔的价款或费用 以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。21.4 承包人应从第一个付款周期开始，在分包人的工程进度款中，按专用条款的约定 扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用条款约定的金额或比例为止。质量保 证金的计算额度不包括预付款的支付、扣问以及价格调整的金额。21.5 承包人超过约定的支付时间不支付工程款（预付款、进度款），分包人可向承包人 发出要求付款的通知。21.6 承包人不按分包合同约定支付工程款

22、（预付款、进度款），导致施工无法进行，分 包人可停止施工，由承包人承担违约责任。六、工程变更22、工程变更22.1 分包人应根据以下指令，以更改、增补或省略的方式对分包工程进行变更：（1）工程师根据总包合同作出的变更指令。该变更指令由工程师作出并经承包人确认 后通知分包人；（2）除上述（1）项以外的承包人作出的变更指令。22.2 分包人不执行从发包人或工程师处直接收到的未经承包人确认的有关分包工程变 更的指令。如分包人直接收到此类变更指令，应立即通知木次项目经理并向本次项目经理提 供一份该直接指令的复印件。本次项FI经理应在24小时内提出关于对该指令的处理意见。22.3 工程变更的处理方式及费

23、用按照总包合同的相应条款由承包人统一办理。应由分包 人负责实施的变更本次项目和合适的内容，分包人不得以任何理由拒绝或拖延或不按要求实 施，否则给承包人造成损失的，分包人负责赔偿。七、竣（交）工验收及结算23、竣（交）工验收23.1 分包工程的竣（交）工验收程序和方式按照总包合同执行。23.2 分包工程具备竣（交）工验收条件的，分包人应向承包人提供完整的竣（交）工 资料及竣（交）工验收申请。双方约定由分包人提供竣工图的，应在专用条款内约定提交日 期和份数。23.3 承包人应在收到分包人提供的竣（交）工验收申请后，将根据本次项目的总体实 施情况向发包人进行申请验收，分包人应配合承包人进行验收。23

24、.4 分包工程竣（交）工验收未能通过且属于分包人原因的，分包人负责修复相应缺陷 并承担相应的质量责任。1、本合同（示范文本）参照建设部、国家工商行政管理管控 总局关于印发建设工程施工专业分包合同（示范文本）、建设工 程施工劳务分包合同（示范文本）的通知（建市（2003） 168号） 制定。2、承包人与分包人应当按照本合同（示范文本）格式签订施工 分包合同。3、本合同经承包人、分包人签字盖章后，须经工程师审查通过， 并由发包人备案之日起生效。由发包人在本合同双方签署页盖章（备 案专用章）确认备案。24、竣工结算及移交24.1 分包工程竣工验收后14天内，分包人向承包人递交分包工程竣工结算报告及完

25、整 的结算资料，双方按照本合同协议书约定的合同价款及本合同专用条款约定的合同价款调整 合适的内容，进行工程竣工结算。24.2 承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实, 给予确认或者提出明确的修改意见。承包人确认竣工结算报告后7天内向分包人支付分包工 程竣工结算价款。24.3 承包人收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣 工结算价款，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担 违约责任。25、质量保修25.1 分包人按照国家有关规定和总包合同条款对分包工程进行质量保修。八、违约、索赔及争议26、违约25.2 当

26、发生下列情况之一时，视为承包人违约：（1）本合同通用条款第21.6款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程预付款、工 程进度款，导致施工无法进行；（2）本合同通用条款第24.3款提到的承包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价 款；（3）承包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。承包人承担违约责任，赔偿因其违约给分包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方 在本合同专用条款内约定承包人赔偿分包人损失的计算方式方法或承包人应当支付违约金 的数额。25.3 当发生下列情况之一时，视为分包人违约：（1）本合同通用条款第5.3款提到的如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系；（2）本

27、合同通用条款第12.1款提到的分包人将其承包的分包工程转包或再分包；（3）本合同通用条款第16.2款提到的因分包人原因不能按照本合同协议书约定的完工 口期或承包人同意顺延的T.期完工的；（4）本合同通用条款第17.1款提到的因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准；（5）分包人不履行分包合同义务或不按分包合同约定履行义务的其他情况。分包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失。双方在本合同专用条款 内约定分包人赔偿承包人损失的计算方式方法或分包人应当支付违约金的数额。25.4 分包人违反本合同可能产生的后果如分包人有违反分包合同的行为，分包人应保障承包人免于承担因此违约造成的工期 延

28、误、经济损失及根据总包合同承包人将负责的任何赔偿费，在此情况下，承包人可从本应 支付分包人的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且不排除采用其它补救方式方法的 可能。27、索赔27.1 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效 证据。27.2 承包人未能按分包合同的约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由承包人承 担责任的其他情况，造成工期延误和（或）分包人不能及时得到合同价款或分包人的其他经 济损失，分包人可按总包合同约定的程序以书面形式向承包人索赔。27.3 在分包工程施工过程中，如分包人遇到不利外部条件等根据总包合同可以索赔的 情况，分包人可按照总包合同约

29、定的索赔程序通过承包人提出索赔要求。在承包人收到分包 人索赔报告后21天内给予分包人明确的答复，或要求进一步补充索赔理由和证据。索赔成 功后，承包人应将相应部分转交分包人。分包人应按照总包合同的规定及时向承包人提交分包工程的索赔报告，以保证承包人 可以及时向发包人进行索赔。27.4 承包人根据总包合同的约定向工程师递交任何索赔意向通知或其它资料，要求分 包人协助时，分包人应就分包工程方面的情况，以书面形式向承包人发出相关通知或其它资 料以及保持并出示同期施工记录，以便承包人能遵守总包合同有关索赔的约定。28、争议28.1 承包人分包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求发包人调解。当事人不愿

30、 和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争 议：（1）双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。28.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续， 保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）发包人调解要求停止施工，且为双方接受；（3）仲裁机构要求停止施工；（4）法院要求停止施工。九、保障、保险及担保29、保障29.1 除应由承包人承担的风险外，分包人应保障承包人免于承受在分包工程施工过程 中及修补缺陷引起的下列损失、索赔及与此有关的索赔、诉讼、损害赔偿：

31、（1）、人员的伤亡；（2）、分包工程以外的任何财产的损失或损害。上列损失应由造成损失的责任方承担。29.2 承包人应保障分包人免于承担与下列事宜有关的索赔、诉讼、损害赔偿费、诉讼 费、指控费和其它开支：(1)、按分包合同约定，实施和完成分包合同以及保修过程当中所导致的无法避免的对 财产的损害；(2)、由于发包人、承包人或其它分包商的行为或疏忽造成的人员伤亡或财产损失或损 害，或与此相关的索赔、诉讼等。上列损失应由造成损失的责任方承担。30、保险30.1 承包人应为运至施工场地内用于分包工程的材料和待安装设备办理保险。发包人 已经办理的保险视为承包人办理的保险。30.2 分包人必须为从事危险作业

32、的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员 生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。303保险事故发生时，承包人分包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损 失。30.4 具体投保合适的内容和相关责任，承包人分包人在本合同专用条款内约定。31、担保31.1 如分包合同要求承包人向分包人提供支付担保时，承包人应与分包人协商担保方式 和担保额度，在本合同专用条款内约定。31.2 如分包合同要求分包人向承包人提供履约担保时，分包人应与承包人协商担保方 式和担保额度，在本合同专用条款内约定。31.3 分包人提供的履约担保，不应超过总包合同中承包人向发包人提供的履约担保的额 度。十、其他3

33、2、材料设备供应32.1 有关材料设备供应的数量、程序及责任均按总包合同中发包人与承包人的有关约 定履行。32.2 总包合同约定就分包工程部分由发包人供应的材料设备，视为承包人供应的材料 设备。32.3 除32.2款外的材料设备应由分包人按照本合同专用条款的约定采购，并提供产品 合格证明，承包人不得指定生产厂或供应商。33、文物33.1 承包人根据总包合同，应将涉及分包人施工场地以内需要保护的文物或古树名木 通知分包人，分包人在施工中应认真保护，需要采取保护措施时，由承包人承担所需费用。33.2 分包人在其施T场地内发现文物，应采取保护措施，并按照总包合同约定的时间 和程序报告承包人。34、不

34、可抗力34.1 不可抗力包括的范围以及事件处理同总包合同相应条款。34.2 不可抗力事件发生涉及分包人施工场地的，分包人应立即通知承包人，在力所能 及的条件下，迅速采取措施，尽力减少损失。34.3 分包人承担自身的人员和财产的损失。34.4 因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。35、分包合同解除35.1 承包人和分包人协商一致，可以解除分包合同。35.2 发生本合同通用条款21.6款情况，停止施工超过28天，承包人仍不支付工程款（预 付款、进度款），分包人有权解除合同。35.3 如分包人再分包或转包其承包的工程，承包人有权解除合同。35.4 有下列情形之一-的

35、，承包人分包人可以解除合同：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）导致合同无法履行。35.5 分包合同解除程序以及善后处理均按总包合同相应条款履行。35.6 分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。36、合同生效与终止36.1 本合同经承包人分包人签字盖章后，须经工程师审查通过，并由发包人备案之口起 生效。36.2 承包人分包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕后，本合同即告终止。36.3 分包合同的权利义务终止后，承包人分包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协 助、保密等义务。37、合同份数37.1 本合同正本叁份，具有同等

36、效力，由承包人、分包人分别保存一份，发包人备案 一份。37.2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同专用条款内约定。38、补充条款38.1 双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同 通用条款合适的内容具体化、补充或修改，在本合同专用条款内约定。38.2 本合同未尽事宜，发包人与承包人签订总包合同的相关条款已有的，按其办理； 未涉及的，按照本工程合同文件的精神，双方协商解决。第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、合同文件及解释顺序合同文件及解释顺序：2、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准2.1 除总包合同文件规定的语言文字外，本合同还使用语言文字。2.

37、2 本合同需要明示的法律、行政法规和规章：2.3 本分包工程适用的工程建设标准：，除以上工程建设标准以外，总包合同中约定的与分包工程相关的工程建设标准均适用于本分包工程。3、图纸3.1 承包人向分包人提供图纸的日期：年月一日； 承包人向分包人提供图纸的套数： O3.2 承包人委托分包人进行深化施工图设计的委托范围及费用承担：3.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担3.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：二、双方一般权利和义务4、本次项目经理姓名： 职务（任命书作为分包合同附件）。5、分包本次项目经理姓名： 职务（任命书作为分包合同附件）。6、承包人的工作6.1 承包人应完成

38、下列工作：（1）向分包人提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：（2）组织分包人参加发包人会审图纸的时间：一年 月H；向分包人进行设计图纸交底的时间：年一月Ro（3）承包人为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承担：（4）、双方约定承包人应做的其它工作：7、分包人的工作7.1 分包人应完成卜列工作：（1）需完成的设计合适的内容和提交时间：（2）分包人应在本合同签订生效后一天内向本次项目经理提交分包工程总体进度 计划。分包人向承包人提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：承包人批准工程进度计划的时间：年 月 日。（3）向承包人提交施工

39、组织设计的时间： 年 月 日；承包人批准施工组织设计的时间：年 月 日。（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：（5）双方约定分包人应做的其它工作：三、工期8、工期延误8.1双方约定工期顺延的其他情况：第一部分 协议书合同编号：（）工程本次项目：承包人（全称）：;承包合同编号：分包人（全称）：;分包工程类别：;类别编号：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国公路法、交通运输部公路工程施 工分包管理管控办法、江苏省公路工程施工分包管理管控实施细则等有关法律、法规、 规章和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 （发包人全称，以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工承包合同（

40、以下称为“总包 合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款本分包合同价款金额：大写：人民币 元，小写：元。三、分包管理管控费1、本分包工程承包人向分包人（口收取 口不收取）管理管控费。2、承包人按下列方式之一向分包人收取分包工程管理管控费：口分包合同价款的%.口固定金额：大写：人民币 元，小写：元。口其他方式：。3、分包管理管控费包括承包人对本分包工程本次项目所进行的与之相关的管理管控、 协调、配合等一切费用。承包人按本合同计取分包管理管控费的，分包人就上述事项请求承四、质量与安全9、

41、质量检查与验收9.1双方关于分包工程质量标准的约定：五、合同价款与支付10、合同价款及其调整10.1 本合同价款采用 种方式确定。(1)采用固定价格的，合同价款包括的风险范围：风险费用的计算方式方法：风险范围以外合同价款调整方式方法为：(2)采用可调价格的，合同价款的调整方式方法：(3)采用成本加酬金的，有关成本加酬金的约定为：10.2 双方约定合同价款的其他调整因素：10.3 双方约定合同价款中安全生产费用为： -支付方式为：J应当由承包人负责的分包工程安全生产措施为：i 应当由分包人负责的分包工程安全生产措施为：11、工程量确认11.1分包人向承包人提交已完工程量报告的时间：12、合同价款

42、的支付12.1 承包人向分包人预付工程款的时间和数额：扣回时间和比例：1,12.2 承包人向分包人支付工程款（进度款）的时间和方式：12.3 承包人扣留的质量保证金比例为：%a六、竣（交）工验收及结算13、竣（交）工验收13.1 本分包工程竣工图由（口承包人 口分包人）负责。13.2 分包人提供竣工图的日期 年一月 Ho分包人提供竣工图的份数 份。七、违约、索赔及争议14、违约14.1 本合同关于承包人违约的具体责任：（1）本合同通用条款第21.6款约定的承包人违约应承担的违约责任：（2）本合同通用条款第24.3款约定的承包人违约应承担的违约责任：（3）双方约定的承包人的其他违约责任：14.2

43、 本合同关于分包人违约的具体责任：（1）本合同通用条款第5.3款约定的分包人违约应承担的违约责任：（2）本合同通用条款第12.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：（3）本合同通用条款第16.2款约定的分包人违约应承担的违约责任：（4）本合同通用条款第17.1款约定的分包人违约应承担的违约责任：（5）双方约定的分包人的其他违约责任：15、争议15.1双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按 下列第一种方式解决争议：(1)将争议提交 仲裁委员会申请仲裁；(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、保障、保险及担保16、保险16.1 承包人投保合适的内容和责任：16.

44、2 分包人投保合适的内容和责任：17、担保17.1 承包人向分包人提供支付担保，担保方式：担保额度17.2 分包人向承包人提供履约担保，担保方式：；担保额度九、其他18、材料设备供应17.3 由分包人采购材料设备的约定：19、业绩证明和纳税19.1 分包人申请承包人就分包工程出具业绩证明的，承包人应当予以办理。19.2 合同双方应当依法纳税。分包人因为税收抵扣向承包人申请出具相关手续的，承 包人应当予以办理。20、合同份数本合同一式 份，双方各执正本一份，副本 份，其余副本报总承包人。21、补充条款合同附件：1、分包人营业执照复印件2、分包人有关企业信息介绍等资料3、分包管理管控人员身份证、资

45、格证书、职称证书、劳动合同关系材料复 印件4、分包人拟投入的主要管理管控人员表（附表1）5、分包人拟投入的主要机械设备表（附表2）6、承包人供应的材料清单（附表3）7、其它编号：附表1：分包人拟投入的主要管理管控人员表工程本次项目：合同段：分包工程：分包人：岗位名称姓名身份证号职称资格拟进场时间备注附：身份证件、职彳除证书、资格证书、劳动合同等复印件。附表2:分包人拟投入的主要机械设备表工程本次项目：合同段:分包工程：分包人：设备名称型号性能数量进场时间承诺违约金 （元/日）备注编号：附表3：承包人供应材料清单工程本次项目：合同段:分包工程：分包人：序号材料品种规格单位数量结算 单价交货 时间

46、交货 地点包人予以协助时，承包人有义务予以协助，且不得再以任何理由收取相关费用。三、工期开工日期：本分包工程定于 年 月 日开工；完工日期：本分包工程定于 年 月 日完工；合同工期总日历天数为：天。四、工程质量和安全标准本分包工程质量和安全标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书（如有时）;3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款：7、本合同工程建设标准、图纸及有关相关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义 相同。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期、质量和安全标准，完成本协议书第一 条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式