2023年-建设工程施工合同模板篇中院例释.docx

《2023年-建设工程施工合同模板篇中院例释.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-建设工程施工合同模板篇中院例释.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同篇青岛中院审判例释之八1、未取得土地使用权证、规划许可证、施工许可证能否认定建设工程合同无效？ 答：对于建设工程施工合同.要尽量作有效解释。只有当合同违反了法律、行政法规强制性 规定，且该强制性规定属于效力性规范，才可确认无效。土地使用权证、规划许可证、施工 许可证属于管理管控性规范，而非效力性规范，因此未取得土地使用权证、规划许可证、施 工许可证不影响合同效力。发包人因此主张合同无效的，不予支持。因未取得上述证件被有 关ZF主管部门责令停建的.当事人可行使解除权。2、建设工程施工合同无效的情形有哪些？答：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第(五)项

2、的规定，认定无效：(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；(4)承包人非法转包、违法分包建设工程的。附：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律相关问题的解释(以 下简称解释)第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二 条第(五)项的规定，认定无效；一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。第四条承包人非法转包、违法分包建设工程

3、或者没有资质的实际施工人借用有资质的建 筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一 百三十四条规定，收缴当事人已经取得的非法所得。3、对发、转、分包有哪些禁止性规定？答：对发、转、分包有以下禁止性规定：(1)发包方面，禁止发包人将工程肢解发包；(2)转包方面，禁止承包人将全部工程转包给他人以及将全部工程肢解后以分包名义分别 转包给他人；(3)分包方面，禁止承包人将建设工程主体结构的施工分包给他人，禁止承包人将工程 分包给不具备相应资质条件的单位或者个人，禁止分包单位将其承包的工程再分包。附：建筑法第二十四条提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。

4、建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工 程总承包单位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设各采购的一项或者多项发包给一个 工程总承包单位；但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成若干部分发包给 几个承包单位。第二十八条禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的 全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包绘具有相应资质条件 的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包的, 建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程

5、总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的 约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工（四）根据诉讼需要由国务院司法行政部门商最高人民法院、最高人民检察院确定的其他应 当对鉴定人和鉴定机构实行登记管理管控的鉴定事项。法律对前款规定事项的鉴定人和鉴定机构的管理管控另有规定的从其规定。程再分包。4、什么是劳务分包?劳务分包的效力如何确定？答；劳务分包又称劳务作业分包，是指总承包人或分包人以及特殊专业分包人，将其承包工 程的劳务作业发包给劳务承包人完成的活动。劳务分

6、包具有以下特征：劳务承包人仅提供劳 务，而材料、机具、相关技术管理管控等工作.由发包人负责；劳务承包人收取的是人工费， 不是工程费。劳务承包人亦应具有相应的资质；劳务分包无需经过发包人或总承包人的同 意.总承包人、分包人、专业相关技术承包人均可将劳务性作业分包给劳务承包人完成，而 不应认定为违法分包。当事人因此请求确认劳务分包无效的，不予支持。劳务分包作业包括：木工、砌筑、抹灰、石制、油漆、钢筋、混凝土、脚手架、模板、 焊接、水暖电安装、锁金、布架线作业，共计十三种。附：解释第七条具有劳务作业法定资质的承包人与总承包人、分包人签订的劳务分 包合同，当事人以转包建设工程违反法律规定为由请求确认无

7、效的，不予支持。5、如何认定非法转包？答：根据国务院建设工程质量管理管控条例第78条的规定，非法转包，是指承包 单位承包建设工程后.不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人, 或者将其所承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给其他单位承包的行为。具体 审查时，应注意以下几个方面：（1）合同主体是否变更或实际变更；（2）现场管理管控人员隶 属关系.与申报质量监督时是否一致；（3）管理管控人员的到位情况；（4）工程原材料是否由 承包人供应；（5）用于工程施工的大型机具、设备、设施是否为承包人所有等。附：建设工程质量管理管控条例第七十八条本条例所称肢解发包，是指建设单位将应

8、当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为。本条例所称违法分包，是指下列行为：（一）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（二）建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建 设工程交由其他单位完成的；（三）施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（四）分包单位将其承包的建设工程再分包的。本条例所称转包，是指承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承 包的全部建设工程转给他人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转给 其他单位承包的行为。6、发、承、转、分包人及实际施工人之间发生

9、纠纷，诉讼主体如何确定？答：（1）因建设工程质量发生争议的，发包人可以将总承包人、分包人和实际施工人列为 共同被告提起诉讼；（2）承包人与发包人内部不具备法人资格的部门签订的合同，承包人起诉的，应列发包人 为诉讼主体；（3）承包人有营业执照的分支机构对外订立的合同发生纠纷的，该分支机构可作为适格 主体起诉或应诉；发包人将承包人及其分支机构列为共同被告的，可判令承包人及其分支机 构共同承担责任；实际施工人为追索工程款、劳务费等，可以将转包人、违法分包人作为被告起诉；（5）为追索工程款、劳务费，实际施工人以发包人为被告起诉的，法院应当追加转包人 或违法分包人参加诉讼。附：解释第二十五条因建设工程质

10、量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和 实际施工人为共同被告提起诉讼。第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本 案当事人发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。7、发包人对“实际施工人”承担的是何种性质的责任？答：根据解释第二十六条规定.发包人在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担 的责任并非连带责任，而是一种补充责任。在清偿顺序上，应当首先根据合同相对性由实际 施工人的直接合同相对人承担清偿责任.然后由发包人在欠付工程价款的范围内承担补充责 任。附：建筑法第二十九条

11、建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具 有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。 施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。 建筑工程总承包 单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负 责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工 程再分包。8、如何区分合法分包与违法分包？答：分包是指已经与发包人订立合同的总承包人，将其承包的工程一部分交给分包人完 成。总承包人经发包人同意将部分工程分包给有相应

12、资质的施工人。属合法分包。违法分包， 是指下列行为：（1）总承包单位将工程分包给不具有相应资质的单位的；（2）总承包合同中未有约定，又 未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分工程交给其他单位完成；（3）总承包单位将工 程主体部分分包给他人的；（4）分包单位将承包的工程再分包的。9、如何处理“黑白”合同？答：根据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律相关问题的解释 （以下简称解释）第二十一条的规定，“当事人就同一建设工程另行订立的合同与经过备 案的中标合同实质性合适的内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程款的根据”。 当“黑合同”约定的工程价款、质量、工期等重大事项与中标

13、合同存在较大差异时，应以中 标合同约定的条款作为结算工程款的依据。对“备案的中标合同”应作严格的文义解释，应 限于根据有关规定必须进行招投标且确实进行了招投标活动并根据招投标结果签定了合同; 未进行招投标活动或者未进行实质意义上的招投标话动而编造的当事人明确表示仅用于备 案以办理建设工程手续的“中标合同。不属于解释规定的“备案的中标合同”，不能作 为结算工程款的依据。另外，中标合同是否备案不影响中标合同的生效，而只是从证据法意 义上确定以备案的合同作为结算工程款的依据。10、法院能否处理一方提出的要求对方开具发票等税务方面的纠纷？答：根据发票管理管控办法的规定，国家税务总局负责全国发票管理管控

14、工作，未 按规定开具发票的，属于违反发票管理管控法规的行为，由税务机关依法进行行政处罚，如 责令限期改正、罚没等。可见，开具发票属于行政法律关系，不是民事法律关系，当事人在 诉讼中提出开具发票请求的，应不予审理。11、如何区分“挂靠”与企业内部承包？答：在审判实践中，要将企业内部承包和“挂靠”区分开来。建筑企业为了增强企业活 力，建立内部竞争机制，在公司内部通过招投标来确定工程本次项目的负责人，并组建本次 项目部为其施工，这属于企业内部正常的管理管控活动，也符合市场经济的要求，应当得到 法律的肯定，不应认定属“挂靠”行为。在内部承包的认定上应从宽把握。只要建筑企业能 采取措施、分派人员直接参与

15、工程施工、对外实际上也直接向发包人承担合同上的权利和义 务，就应认定为内部承包，而不应认为是“挂靠”。12、农村建房、建海参池、鲍鱼池、塑料大棚、成规模养殖的鸡舍、猪圈等对承包人的资 质有何要求？答：原村镇建筑工匠从业资格管理管控办法曾规定，具有相应资格的个体工匠可以 在法定的范围内从事部分建筑施工。鉴于村镇建筑工匠从业资格管理管控办法现已失 效.因此对农民自建低层（二层以下）房屋.以及构建海参池、鲍鱼池、塑料大棚、成规模养 殖的鸡舍、猪圈等，不需施工资质，不适用建筑法.不因承包人无资质而认定合同无效。 对其他农村建房纠纷，如农村厂房、网点房及二层以上民房，均适用建筑法，要求工程 承包人须取得

16、相关资质.否则合同无效。附：建筑法第八十三条自治区、直辖市人民ZF确定的小型房屋建筑工程的建筑 活动.参照本法执行。依法核定作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮.依照文物保护的有关法律规定 执行。抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。13、未采取书面形式的台同是否有效？答：合同法第三十六条规定：“法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订 立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。”因 此，双方当事人虽然未签订书面合同，但如工程已经竣工或承包人已经履行主要合同义务, 且不具有其他法定无效情形的，应按有效处理。如果尚未履行

17、，应视为合同不成立。14、允许重新鉴定的情形有哪些？答：以下五种情形允许重新鉴定：（1）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（2）鉴定程序严重违法的；（3）一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以反驳的；（4）人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论明显依据不足的；（5）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。附：最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定第二十七条当事人对人民法院委 托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人 民法院应予准许：（一）鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；（二）鉴定程序严重违法的；（三）鉴定结论

18、明显依据不足的；（四）经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。对有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或者补充 质证等方式方法解决的，不予重新鉴定。第二十八条 一方当事人自行委托有关部门作出的鉴定结论，另一方当事人有证据足以 反驳并申请重新鉴定的，人民法院应予准许。15、不允许重新鉴定的情形有哪些？答：法院委托鉴定后，当事人对鉴定结论不服请求重新鉴定，只要鉴定机构、人员有相 应资质，鉴定程序合法且经过质证，鉴定人员出庭答复的.一般不予支持。经法院合法传唤， 一方当事人无正当理由未出庭对鉴定结论进行质证.法院依据鉴定结论作出缺席判决后，当 事人在其他诉讼程序中对鉴定结论提出异议，请求重新鉴

19、定的，一般亦不予支持。16、发包人收到决算书，在约定的时间内不予答复的，该决算书能否作为定案的依据? 答：根据解释第二十条的规定：“当事人约定，发包人收到竣工结算文件后，在约 定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的，按照约定处理。承包人请求按照竣工结算文 件结算工程价款的，应予支持建设部，国家工商局制订的建设工程合同格式文本通 用条款第33条第3款仅是对利息起算和违约责任承担作出了约定，如果双方当事人适用建 设部、国家工商局制订的建设工程合同格式文本签订了合同.但未在专用条款中对“超 过28天不答复即视为认可”作出明确约定.在此情况下，不能简单推论出双方当事人具有 “超过28天不答复即视为认

20、可”的意思表示，不应视为当事人在合同中约定了发包人收到 承包人单方出具的结算报告在28天内不予答复，予以认可,该决算书不能作为定案的依据。17、当事人约定的违约金过高，如何处理？答：合同法第一百一十四条等规定已经确定违约金具有补偿和惩罚的双重性质，但 以赔偿守约方的损失为主要功能，而非严厉惩罚违约方。由于支付违约金是违约方承担民事 责任的主要方式之一，因此对数额过高的违约金条款，可以根据当事人的请求适当进行调 整.对于当事人未提出调整违约金请求的.不得主动援引合同法的规定干预合同的明确约定; 对当事人主张的方式不宜苛刻要求，当事人可以通过反诉的方式提出，也可以通过抗辩的方 式主张，均可视为当事

21、人提出申请；关于违约金过高的认定标准相关问题，应当以实际损失 为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等因素，由人民法院根据公 平原则、诚实信用原则予以衡量。18、如何确定逾期付款利息的起算点？答：（1）合同对于付款期限有明确约定的，从其约定；（2）合同没有约定或者约定不明确的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的， 为交付之日；没有交付的，为提交竣工结算文件之日；工程未交付.工程价款也未结算的, 为当事人起诉之日。附：解释第十七条 当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理； 没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。第十八条 利息从应付工程

22、价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明 的.下列时间视为应付款时间：（一）建设工程已实际交付的，为交付之日；（二）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（三）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。19、工程质量有瑕疵，如何支付工程款？答：工程存在质量瑕疵，承包人应承担违约责任。发包人以此作为拒付工程款的抗辩, 应具体分析：（1）如工程质量发现在竣工验收之前.发包人不得以此作为拒付工程款的抗辩；（2）如工程已竣工验收后发现工程有质量相关问题的，分两种情况：工程质量合格但存在着一定的质量瑕疵，发包人应根据合同约定支付工程款，质量瑕 疵不能作为拒付工程款的抗辩，但可

23、以作为减付工程款的抗辩；工程质量不合格，修复后仍不合格的，发包人可以拒绝支付工程款。20、发包人提前使用工程发生质量纠纷如何处理？答：根据解释第十三条的规定，建设工程未经验收，发包人擅自接受使用的，承包 人只对工程体结构、基础工程的质量在合同期限内承担责任.其他质量相关问题应由发包 人自负。附：解释 第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的.按照以下 情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民

24、事责任。21、质量责任的诉讼时效如何确定？答：国务院建设工程质量管理管控条例第四十条规定了具体的保修期限，有质量相 关问题的应在规定的保修期内提出。有证据证明质量相关问题发生在规定的保修期内应以该 条例确定的期间到期后一年内提起主张，否则不予支持。具体工程保修期限如下：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工 程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；（3）供热、供冷相关系统为两个采暖期，供冷期；电气管线，给排水管道，设备安装， 装修工程为2年。其他本次项目的保修期限由发包方与承包方约定。需要注意的是，保修期 自

25、竣工验收合格之日起计算。附：建设工程质量管理管控条例第四十条 在正常使用条件下，建设工程的最低保 修期限为：（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工 程的合理使用年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷相关系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他本次项目的保修期限由发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。22、建设工程施工合同实际竣日期如何确定？答：合同约定了竣工日期的，应以合同约定为准；如双方后来另行协议将工期顺延的，应 以重新确定

26、的竣工日期为准；如因发包人原因延误工期的，应当将延误的合理时间在工期中 予以扣除。对于实际竣工时间，应严格按照解释第十四条的规定处理：（1）以竣工验收 合格的时间为准；（2）建设工程的施工基本完成，并且已经符合国家规定的验收标准，发包 人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为准；（3）工程未经验收，发包人擅自使用的， 以转移占有建设工程之日为准。需要说明的是，解释第14条规定适用于对实际竣工日期有争议，通常是无书面合同 约定的情况。合同领域遵循有约定从约定，法不禁止则允许的原则。若当事人对实际竣工时 间的确定方式另有约定，应尊重当事人的约定。解释中“竣工验收合格之日”应以有关 单位在竣工验收报

27、告备案表盖章时间为准，而是否实际上在主管部门备案，不影响竣工日期 的确定。附：解释第十四条当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处 理：（一）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（二）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为 竣工日期；（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。23、建设工程施工合同解除的条件是什么？答：发包人请求解除的条件：（1）承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）承包人在约定的期限内来完工，且在发包人催告的合理期限内未完成的；（3）已完成的工程质量不

28、合格，并拒绝修复的；（4）将承包的工程非法转包、违法分包的。承包人请求解除的条件：(1)经承包人在合理期限内催告支付工程款，发包人仍未按约定支付的；(2)提供的主要建筑材料、构配件和设备不符合强制性标准的；(3)经承包人在合理期跟内催告不履行合同约定的协助义务的。附：解释第八条承包人具有下列情形之一.发包人请求解除建设工程施工合同的， 应予支持：(一)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；(二)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；(三)已经完成的建设工程质量不合格。并拒绝修复的；(四)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。第九条 发包人具有下列情形之一，致使承

29、包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未 履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(一)未按约定支付工程价款的；(二)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；(三)不履行合同约定的协助义务的。24、建设工程施工合同解除后如何处理？答：合同解除后，除依照合同法第九十七、第二百六十二条有关规定处理外，具体应 参照解释第十条的规定予以处理，即合同解除后，已经完成的工程质量合格的，发包人 应当按约定支付工程款；已经完成的工程质量不合格的，参照解释第三条规定处理。因 一方违约导致台同解除的，违约方应当赔偿因此给守约方造成的损失。这里需要注意的是：(1)无论合同是否有效，只

30、要工程质量合格，就应按约定支付工程款；无论合同是否有效.只 要工程质量不合格，适用的原则是相同的，即修复后的建设工程经竣工验收仍不合格的，承 包人请求支付工程款的不予支持。因不合格造成其他损失的，发包人有过错的.应承担相应 的民事责任。(2)合同被解除后.已经履行部分质量合格的，不发生恢复原状的法律后果，一方当事 人要求恢复原状.不予支持。(3)合同被解除后，质量不合格但仍有利用价值的，只要发包人请求减少工程款或者承 包人承担修复费用的，法院应当允许,修复后仍不合格且已无利用价值的，应准予恢复原状。(4)赔偿的范围：包括实际损失和可得利益损失。(5)当事人请求解除合同的，应一并处理解除后的相关

31、事项。附：合同法第九十七条 合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据 履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补教措施、并有权要求赔偿损失。第二百六十二条 承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承 担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。解释第十条 建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的.发包人应 当按照约定支付相应的工程价款；巳经完成的建设工程质量不合格的.参照本解释第三条规 定处理。因一方违约导致合同解除的，违约方应当赔偿因此而给对方造成的损失。25、建设工程施工合同被确认无效后，如何处理？答：根据合同法第五十二条，建筑法第二十七

32、条、第二十八条、第二十九条，解 释第一条、第四条的规定，建设工程施工合同被确认无效，但建设工程经竣工验收合格, 承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程 经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格.发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持。（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因 建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。（3）当事人请求确认合同无效的，应一并处理合同无效后的相关事项。附：合同法第五十二条有下列情形之一的，合同无效：（一）一方以欺诈、胁迫的手

33、段订立合同，损害国家利益；（二）恶意串通.损害国家、集体或者第三人利益；（三）以合法形式掩盖非法目的；（四）损害社会公共利益；（五）违反法律、行政法规的强制性规定。建筑法第二十七条大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程.可以由两个以上的承包 单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务 许可范围承揽工程。第二十八条 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人,禁止承包单位将其承 包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。第二十九条 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质

34、 条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。施工总承包 的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的 约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工 程再分包。解释第一条建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第 （五）项的规定，认定无效：一、承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；三、建设工程必

35、须进行招标而未招标或者中标无效的。第四条 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的 建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第 一百三十四条规定.收缴当事人已经取得的非法所得。26、在发包人与总包人约定的付款期限未届满的情况下。实际施工人可否要求发包方承 担连带责任？答：应当明确，解释第二十六条从保护农民工利益角度，突破合同相对性原理，规定 实际施工人可以直接向发包人主张本应由承包人主张的工程款。在发包人所欠工程款未到约 定的付款期限（发包人和承包人的约定合法有效）的情况下，实际施工人只能向承包人主张权 利，而不能向发包人主张该

36、款。附：解释第二十六条实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当 依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案 当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。27、装饰装修工程对承包人有无资质要求.如何确定该类纠纷的案由？答：我国建筑法第二条规定，建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建造和与 其配套的线路、管道、设备的安装活动。国务院建设工程质量管理管控条例第二条规定， 建设工程是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。由于建设工程 质量管理管控条例将装修工程规定为建设工程，对承包人原则上有资质要求。值得注

37、意的 是，根据新修改的民事案件案由规定，对该类合同案由应确定为装饰装修合同。但在实 践中，由于家庭居室装饰装修工程往往工程量少、造价低，因此，该类纠纷不属于建筑法 的调整范围，而应当依据合同法中有关承揽合同的规定，并参照建设部2002年3月5 日发布的住宅室内装饰装修管理管控办法予以处理。附：建筑法第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资 质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施 工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的 资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

38、建设工程质量管理管控条例第二条凡在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、 扩建、改建等有关活动及实施对建设工程质量监督管理管控的，必须遵守本条例。本条例所称建设工程，是指土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程。28、建筑公司承接工程所需的资质等级应由建设部或建筑工程管理管控局认定颁发证书, 而审判中有“行业协会”颁发的资质证书效力如何确认？答；根据建设部发布的建筑业企业资质管理管控规定第4、第7条，国务院建设行 政主管部门负责全国建筑业企业资质的归口管理管控工作。建筑业企业应当向企业注册所在 地县级以上地方人民ZF建设行政主管部门申请资质。因此，对“行业协会”颁发的资质证 书效力

39、，依法不应确认。附：建筑业企业资质管理管控规定第四条 国务院建设主管部门负责全国建筑业企 业资质的统一监督管理管控。国务院铁路、交通、水利、信息产业、民航等有关部门配台国 务院建设主管部门实施相关资质类别建筑业企业资质的管理管控工作。省、自治区、直辖市人民ZF建设主管部门负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监 督管理管控。省、自治区、直辖市人民ZF交通、水利、信息产业等有关部门配合同级建设 主管部门实施本行政区域内相关资质类别建筑业企业资质的管理管控工作。第七条施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质序列按照工程性质和相关技术特点分别划分为若干资质类别。各资质类别按照规定的条件划分为若干资质

40、等级。29、如何认定把握鉴定机构“鉴定资质”的合法性相关问题？答：根据全国人大常委会关于司法鉴定管理管控相关问题的决定，国家对法医、物 证、声像资料的鉴定人和鉴定机构实行登记管理管控，对房产评估、工程造价等其他方面的 司法鉴定，目前尚未纳人司法行政部门的管理管控,鉴定机构无须持有省司法厅颁发的证书。 根据最高法院有关规定，从事房产评估、工程造价等司法鉴定业务的机构要在特定法院进行 登记、注册并公告。只有进人该法院鉴定机构名册，才有可能接受承办该法院委托的鉴定业 务。若法院委托的鉴定机构未在该法院进行登记，该鉴定机构可视为无资质。司法实践中，有的当事人对某些鉴定机构持有国家发改委颁发的价格鉴证机构资质证和 价格鉴证师执业资格证提出异议，认为只有持有建设主管部门颁发的工程造价企业资质证和 工程造价师资个格证，才能进行工程造价鉴定。我们认为.根据有关规定，两家部委颁发的 证书都合法有效，不要轻易否定其效力。附：全国人民代表大会常务委员会关于司法鉴定管理管控相关问题的决定第二条国 家对从事下列司法鉴定业务的鉴定人和鉴定机构实行登记管理管控制度：（一）法医类鉴定；（二）物证类鉴定；（三）声像资料鉴定；