关于建筑工程施工承包意向合同书范文建筑工程施工承包(5篇).docx





《关于建筑工程施工承包意向合同书范文建筑工程施工承包(5篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于建筑工程施工承包意向合同书范文建筑工程施工承包(5篇).docx(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 关于建筑工程施工承包意向合同书范文建筑工程施工承包(5篇)关于建筑工程施工承包意向合同书范文建筑工程施工承包(推举)一 设计单位:_,以下简称乙方; 经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 工程名称、规模、投资额、建立地点甲方托付乙方担当_工程的设计工程,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建立地点在_.其次条 甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应供应经过批准的
2、初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料的精确性负责。 2.准时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进展设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参与竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进展工作时,甲方应供应必要的工作条件,并在生活上予以便利,在设计和施工过程中因技术上的特别需要进展试制试验,所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建立范围。 6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务,未
3、经许可,不得转让给第三方重复使用。 乙方的义务1.乙方必需在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增加文件份数需要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程,甲乙双方可视详细状况分阶段进展设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同。详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。 2.
4、乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术标准、规程、定额等提出勘察技术要求和进展设计,提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责担当。 4.设计单位对所担当设计任务的建立工程应协作施工,进展施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 设计的修改和停顿1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务
5、书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进展了的设计费用的支付,按前条方法计算。 甲方(签章):_ 乙方(签章):_ 签订地点:_ 签订地点:_ _年_月_日 _年_月_日 关于建筑工程施工承包意向合同书范文建筑工程施工承包(推举)二 辩论人: 地址: 被辩论人: 地址: 法定代表人: 辩论人因_公司诉_公司商品混凝土买卖合同纠纷一案,依据本案事实和相关法律规定,依法提出辩论意见如下: 一、_公司不是本案的被告。 从本案的事实看,_公司在商品混凝土购销合同中的合同相对方为_公司,而非_公司。依据我国公司法和相关法律规定,_公司
6、只是_公司的内设机构,不具有法人资格,其并不能代表公司签订与任何第三方签订合同,且其签订合同的行为也未得到公司的追认,因而本案的法律责任应由实际合同签订人即_公司及其负责人担当,而不应由_公司担当,因此本案被告知讼错误,应依法驳回原告起诉。 二、_公司欠货款为_元,而非_元。 从双方认可的已签字盖章的五期对账单看,截止_年_月_日,_公司累计欠款_元。至于双方未对单的_元,由于未经双方对单结算认可,无法查清供货实事,且被告当庭否认,明显不能作为判决_公司欠款的法律依据。 三、关于违约金问题。 从本案的状况看,原告和_公司双方互有违约,且原告的违约给_有限公司造成了巨大的经济损失,原告要求支付违
7、约金的诉请明显与事实不符,于法无据,不应支持。理由如下: 1、原告供应的合同为格式合同。_年_月_日,原告的法人托付代表_带着原告提前印制好商品混凝土购销合同与_公司的法人托付代表_签订合同,合同全部条款_未作任何修改,其中的违约金条款商定数额明显过高,因此双方发生争议,人民法院应作出对原告不利之解释。 3、原告未能按合同和建筑标准要求按时按质供应给反诉人混凝土,造成原告巨大经济损失,显属严峻违约,应依法赔偿损失。合同履行中,原告供应混凝土质量存在问题,且在运送混凝土中常常误时,造成_公司所浇筑混凝土的质量、构造、防水消失冷缝等质量问题,监理方屡次提出整改要求,造成原告经济和信誉损失(详见反诉
8、状),因此原告的违约属根本性违约,原告对其造成的损失应予赔偿,所以其要求违约金赔偿是无理的。 此致 _人民法院 辩论人:_ _年_月_日 关于建筑工程施工承包意向合同书范文建筑工程施工承包(推举)三 甲方名称: 乙方名称: 依照中华人民共和国劳动法和国家有关规定,甲乙双方遵循公平自愿协商全都的原则订立本合同。 一、劳动合同期限 甲、乙双方选择以下第 种形式确定劳动合同期限: 1、有固定期限:自 年 月 日起至 年 月 日止。 2、无固定期限:自 年 月 日起至 止。 3、以完成肯定的工作任务为期限:自 年 月 日起至 完成时止。 二、工作内容和工作时间 1、依据甲方工作需要和用工要求,乙方同意
9、在 进展工序工程劳务分包。 2、乙方应根据甲方的需求,按时完成规定的工作数量,到达规定的质量标准。 3、乙方自觉遵守有关劳动法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度,严格遵守安全操作规程,听从治理,按时完成施工任务。 三、甲方的权利、义务 1、组建与工程相适应的现场治理机构,组织实施施工治理的各项工作。 2、准时向乙方进展技术交底和安全、质量交底并供应相关技术资料。 3、供应施工现场四周的电源、水源接点。 4、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、试验化验、技术测量、隐藏工程检查、物资选购、现场计量、作业进度等进展全面治理、掌握、监视、检查和验收。 5、审核乙方提交的验工计价资料,
10、按本合同商定,办理劳务结算手续,向乙方支付劳务费。 6、制定确保工程质量、环境爱护、职业安康安全的措施。 7、当乙方不能按时按质按量完成合同商定工作内容,甲方有权打算调减乙方的工作量,或直接解除本合同,并有权追究乙方的相关责任。 8、负责与业主、监理、设计单位及有关部门进展联系协调。 9、施工过程中,末次支付前,乙方与他人发生的租费、购货款等一切付款义务的,甲方有权暂不支付剩余款项,且不担当相关责任。 10、甲方应对乙方人员进展上岗前的安全、质量、环保培训和教育。在施工现场,实行必要的安全措施。 11、甲方应当依法参与工伤保险,应当预防现场安全事故发生,避开和削减职业病危害。 四、乙方的权利、
11、义务 1、严格根据甲方供应的作业指导书和相关技术资料、施工标准进展施工作业。 2、出具身体安康证明及具有相应资格证书,能满意施工的需要。 3、严格根据设计图纸、施工标准、验收标准、有关技术交底进展施工,确保工程质量到达商定的标准;加强自身安全学习,增加自我防范意识,仔细执行安全技术标准和交底,严格遵守安全治理制度,落实各项安全措施,确保施工安全;严格执行国家有关部门对施工现场环保、消防、卫生的治理规定;担当由于自身责任造成的质量返修、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 4、乙方不得将本合同项的作业内容转包或再分包给他人,否则甲方有权解除合同。 5、做好施工场地周边建筑物、
12、构筑物的道路、地上附着物和地下文物、管道、电路、线路等爱护和防护工作。 6、乙方与第三人签订的劳动、租赁、买卖等一切合同,与甲方无关。乙方在施工工地发生的合同债务、侵权责任一律由乙方履行和担当责任。 7、由乙方对进场工人进展造册登记报甲方备案,全部工人工资按工资单由甲方直接发放。不允许代领和托付,以免发生不必要的经济纠纷。 8、按甲方要求提交各类报表,完整的原始技术资料,协作甲方办理交工验收。 9、负责已完工程局部成品及半成品的爱护工作。 10、严格听从甲方指令。如在现场发生争议,乙方应通过正常和正确的途径向甲方负责人反映状况,决不充许带着心情工作,消极怠工,有意拖延和制造质量、安全隐患,或串
13、连集体罢工、上访。如消失类似状况,给甲方工程造成的经济损失政治影响,甲方将追究其经济和法律责任,并清退出场。 11、乙方在工休时,要自我约束,不允许随便流串,更不允许在外留宿,酗酒闹市,打架斗欧,杜绝监守自盗,偷卖工程材料。对于因个人缘由消失的治安、刑事案件,责任自负。 12、对于自然灾难造成乙方人员人身伤亡,甲方不担当任何责任。如在施工现场发生的安全事故,应分清事故责任,依据责任比例比照国家及山西省工伤事故处理相关条例办理。 五、工费结费方式 1、本合同工作内容无预付款。 2、甲方对乙方的全部支付,包括扣减或冲帐方式。 3、甲方应付款总和,不得超过合同总额。 4、双方商定在每月应支付乙方款额
14、中,甲方拘留 %作为质量保证金。乙方完成规定任务本合同终止对一次性无息付清。 5、如业主未将工程款按约支付给甲方,依据风险分担原则,双方商定,甲方应支付给乙方的款项期限作相应顺延,并不担当顺延期间的利息和违约责任。 6、依据所在工程统一的工序分包单价。工序分包单价中已包含完成该工序的全部附属工作内容。 7、乙方在所担当劳务工程全部完工之日起7天内,依据实际完成的实物工程量和工序分包单价向甲方提交劳务费结算书,逾期不提交,结算延期责任自负。 8、甲方接到乙方结算书后28天内进展审查核定,赐予确认或者提出修改意见。最终结算书由甲方统一编制。 六、违约责任 1、 当发生以下状况之一时,甲方应担当违约
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 建筑工程 施工 承包 意向 合同书 范文

限制150内