水暖电综合安装工程劳务分包合同.pdf

《水暖电综合安装工程劳务分包合同.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水暖电综合安装工程劳务分包合同.pdf（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、水暖电综合安装工程劳务分包合同 甲 方：*建设工程有限公司 乙 方：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的原则，结合其他有关法律、法规、规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。一、工程概况 1、施工项目：神朔铁路分公司 20*年房建专业整治整修工程 2、施工地点:神木北站神朔铁路分公司职工住宅小区 1#点式楼 3、承包范围：（一）、电气工程（强、弱电）：1）、人工：a）照明系统：既有管线、灯具、开关、插座、配电箱、电度表箱等电 气系统拆除，管路预留、墙面开槽、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。b）弱电系统（电视系统、综合布线系统、可视对

2、讲系统）：既有管线 拆除，管路预留、墙面开槽、插座、电视前端箱、接线盒、过线盒、可视 对讲、不间断电源、弱电综合箱等安装及调试等施工图纸要求内容。c）接地安全、等电位联接系统：施工图纸要求的全部施工内容。（二）、给排水工程：1、人工：既有给排水系统拆除，既有消防系统拆除，给排水、消防用、穿（楼 板）墙套管的预留、预埋，给排水系统、消防栓系统安装、试压、防腐、第1页 共 5 页 冲洗、调试，卫生洁具的安装调试、与室外给排水管网的连接等施工图纸 要求内容。（三）采暖工程：既有采暖系统管道阀门拆除，采暖系统用、穿（楼板）墙套管的预留、预埋，该系统的安装、试压、防腐保温、冲洗、除锈、刷防锈漆、调试，与

3、室外热力管网的连接等施工图纸要求内容。（四）、其他方面需做到的：a）各工种做到工完料清场地净。b）现场垃圾清运至甲方指定的垃圾站。c）现场文明施工和环境保护。d）对主体结构成品及半成品的保护。e）成品、半成品的倒运。第二条承包方式、取费标准：1、承包方式：水暖电综合安装工程所包含的全部内容，以包人工、包 材料损耗、包小型机具、包成品保护、包场内运输、包质量、包工期、包 安全生产和包文明施工的方式承包。2、工程验收：依据约定施工范围内施工图和已完成的合格实物工程量 按本合同规定的质量合格标准验收，工程验收以建设单位、监理单位、甲 方确认的验收资料为准。3、综合单价：_ 元/川，建筑面积为 _ m

4、2 此单价为综合不含税包干价格，包含了完成本工程所需的乙方管理费、工人进退场费、保险及医疗费，人工费、文明施工费、不可预见费、利润 等招标范围以及一切与本工程有关的工作内容，且本单价不受人工单价、第2页共5页第3页 共 5 页 材料价格及国家政策影响，不再做任何调整。第三条 双方责任（一）甲方 1、甲方负责提供施工图纸并按施工图要求进行技术、质量、安全的文 字交底。2、甲方负责提供水暖电工程主要材料及辅材。3、甲方负责管理安全、质量、进度和施工技术，协调各专业正常施工 4、甲方提供施工用电至现场二级配电箱。5、甲方有权利根据乙方违约的事实依据对乙方直接下达处罚通知单，不需要乙方签字认可，罚款金

5、额在工程款中扣除。6、甲方负责与业主、设计单位及有关部门的工程联系与协调。（二）乙方 1、乙方向甲方提供进场人员名单、个人照片、身份证复印件，并应确 保进场人员思想素质、技术素质、身体素质能满足所承担工程的需要。2、乙方必须依据工程进度需要组织精干的技术工人、专业施工管理人 员配套的队伍，保质、保量提前完成甲方下达的施工任务。3、乙方必须遵守安全生产、文明施工的有关规定，将安全生产放在首 位，不违章、违规操作。4、乙方现场施工用电从二级配电箱接出,电线和配电盘等由乙方自备 以满足施工需要，甲方不再提供。5、接受甲方依据技术、质量标准提出的合理的暂停、改正、返工的要 求，并承担因自身原因延误的工

6、期及费用损失。6、乙方负责材料进场后装卸至甲方指定位置并妥善保管。第四条 工期、质量 1、工期：乙方应满足甲方总进度计划要求。合同工期以甲方对业主承 诺的总工期为准，此工期是指乙方进场之日起至完成合同范围内的全部工 程量，因乙方原因造成工期延误者，每延期一天，乙方除承担甲方各种损 失外，甲方将视具体情况，按 500元/天罚款，工期延期超过 7 天，甲方有 权单方面终止合同，由此造成的一切损失由乙方承担。2、质量：因乙方施工质量造成停工、返工及补救措施而发生的一切费 用均由乙方自行负责。如不执行，甲方有权处以罚款，同时，甲方另行组 织返工，所发生费用由乙方承担。第五条 工程结算与工程款支付 1、

7、工程结算：乙方承担的施工项目按合同固定单价计算，按设计图纸 的工程量，由甲方项目具体主管人员对质量、进度、完成情况进行验评，有关人员逐一签字后，按照公司结算流程结算。2、工程款支付：工程完工后，经甲方验收合格后，支付到总造价的 80%，经业主、监理单位验收合格后支付到总造价的 90%，剩余 10%作为质保金，工程验收合格后，一年内支付完毕。3、工程款支付方式：由乙方项目负责人提交付款申请，经甲方审核后 15 个工作日内予以支付。第六条 其他 1、由于乙方原因中途退场和违约，给甲方造成直接和间接经济损失均 由乙方负全部责任，甲方概不负责。2、乙方应设专人办理限额领料手续，做到工完料净场清，乙方在

8、施工 过程中不符合定额材料消耗指标造成材料浪费的超额使用（如：镀锌管、第4页 共 5 页第5页 共 5 页 PVC管、管件、电线、电线管、钢管等），甲方按照材料市场价格的 2 倍处 罚乙方。3、乙方必须并且只能服从由甲方以及甲方转发的业主和监理工程师的 指示。未经甲方同意，乙方不得直接向业主发函件也不能直接接受工程业 主的指令。4、乙方未按照甲方要求做好文明施工工作，甲方有权直接派人完成此 项工作，发生的费用由乙方承担，并在工程进度款中直接扣除，不需乙方 签字确认。第七条 争议解决方式：甲乙双方发生争议时，可以通过协商解决，协 商不成时，向当地人民法院提请诉讼。第八条 协议效力 1.本协议一式肆份，甲方执叁份,乙方执壹份，双方签字或盖章后生效，具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，甲乙双方可充分协商签订补充协议。甲方：*建设工程有限公司 乙方：（公章）法定代表人：身份证号码：或 委托代理人：电 话：电 话：签订日期: