临时工合同【实用5篇】_1.docx
《临时工合同【实用5篇】_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《临时工合同【实用5篇】_1.docx(20页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、临时工合同【实用5篇】随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,合同出现在我们生活中的次数越来越多,签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?读书破万卷下笔如有神,以下内容是一秘范文为您带来的5篇临时工合同,希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。临时工劳务合同协议书 篇一 甲方:_ 乙方:_ 根据中华人民共和国合同法及有关法律法规,结合本工程具体情况,通过协商。乙方愿为甲方提供合格的施工用具及操作人员,为建立和谐稳定的劳动关系,明确双方的权利和义务,保障双方的合法权益,本着平等自愿、协商一致的原则,经甲、乙双方协商一致,同意签订本合同共同遵守。 一、工程名称:_ 二、
2、工程地点:_ 三、承包范围:_ 四、承包方式:_ 五、承包单价 除外)、安装费、维护费、保险费、1.5%安全生产费、管理费、利润和本工程中可能遇到的一切风险、以及施工中发生的其他费用等。在施工过程中,如有需要,乙方提前申请,甲方可以提供吊车,挖掘机等大型设备配合乙方施工。 乙方向甲方提10%履约保证金。 六、质量要求 1、乙方应严格按施工设计图纸、技术规范、实施性指导意见的要求组织施工,接受甲方项目部、监理、业主有关部门的指导。 2、桩基小接桩钢筋必须控制在设计和规范范围内,否则造成的损失由乙方承担。 3、分项、分部工程一次验收合格率100%,优良率100%,单项工程总评95分以上。 4、砼外
3、表无色差、外光、内实、无蜂窝麻面、无裂缝,达到业主创优标准。 5、无质量隐患、无质量通病 6、外观质量达到规范要求,并得到监理和业主的认可。由施工质量造成的返工、质量处罚由乙方全额承担。 七、工期要求 6月1日之前必须全部完成合同承包范围施工,同时满足业主的计划工期要求,如业主工期提前,则乙方无条件按要求完成。乙方不得以任何理由(资金、农忙等)推迟工期。 八、材料、设备供应方式: 1、吊车、挖掘机、钢筋由甲方提供,甲方负责按乙方实际使用计划运至施工现场。乙方负责卸货材料的堆放、储存和保管等工作所有人工。 2、砼使用商品混凝土,按照乙方的要求在指定时间内运送到指定位置,若由于乙方原因准备工作不充
4、分导致砼的质量变化由乙方负责。砼的数量按施工图实体计算,损耗控制在2%之内,多出部分由乙方承担,混凝土按商品混凝土单价在工程款中扣除。 3、钢筋的数量按施工图实体施工,损耗控制在1.5%之内,按工程施工图的数量结算。超出部分由施工队自行承担(按照材料进价从工程款中扣除),节余部分按结余量的50%奖励施工队。废弃的钢筋头交由甲方处理不得私自卖掉,如果乙方发现卖掉,一次罚款2万元。 九、双方权利及义务 l、甲方权利及义务 1)负责提供完整的施工图、技术交底、工程质量的检查、指导。 2)负责按协议的规定支付工程计量款。 3)负责协助乙方地方矛盾的协调。 4)负责有关技术资料的复核和汇总。 5)负责与
5、乙方签订“安全生产管理协议”(另外签订),并向乙方进行安全生产技术交底。对乙方的安全生产进行监督、检查,对违规或事故实行处罚,对隐患提出整改,对严重违章和存在的重大事故隐患有权停止作业,直至终止合同。 6)负责与乙方签订“廉政合同”,接受双方及有关部门的监督。 7)甲方负责施工场地的“三通一平”工作。 2、乙方权利和义务 1)负责按施工技术规范、施工技术指导书、施工图要求施工,按验收标准验收; 2)负责按监理程序报验,服从甲方及监理人员的检查、指导。 3)在施工中发生质量问题应立即报告甲方,按甲方要求及时整改,损失由乙方自负。 4)对承包工程的工期负责。经理部在下达工程任务的同时,下达工程目标
6、工期。乙方在合同工期内完成工程,并严格遵守甲方指定的阶段性目标工期。 5)负责安全生产,文明施工。施工期间,乙方独立承担安全生产责任,为安全生产总责任人,派驻工地的队长为本项目的安全第一责任人,对所承担的工程的安全生产责任,发生一切安全事故,损失由乙方自理。 6)协议履行期间,乙方应执行业主、监理、甲方单位发出的一切通知、意见、指示、决定。 7)负责乙方使用地方道路的维护和环境的保护。由乙方原因引起矛盾甲方配合协调,费用由乙方负责。 8)完工退场前按业主及地方政府的要求清理施工现场,恢复原貌,妥善解决好地方矛盾,还清地方债务。 9)严格遵照执行地方的村规、民约,服从当地公安部门的管理, 10)
7、队长和技术负责人、施工班长每月在施工现场不少于28天,遇事向甲方项目部请假,未经甲方批准不得擅自离开施工现场。 11)在施工过程中,甲方不承认乙方与第三方发生的任何经济责任,也不承担任何连带责任。 12)接受甲方对乙方暂定工程量的调整。 13)承包工程不得分包、转包。 14)乙方保证计量款用于本项工程,严格执行专款专用原则,并且保证农民工工资发放到位,甲方在必要时扣留部分资金用于农民工工资直接发放。甲方有权不定期对乙方劳务人员工资支付情况进行抽查,如经核实有拖欠劳务人员工资现象,甲方有权直接向劳务人员发放补齐所拖欠的工资,并从甲方应付或到期应付乙方的款项中扣回。并对乙方处以拖欠劳务人员工资2-
8、5倍处罚。 十、结算和支付 1、中期付款 人员设备进场后,具备正常作业能力后。中期按月计量。由甲方负责汇总向业主申报计量。甲方收到业主月支付的工程款后10天内向乙方支付月工程计量款。每月支付按完成合格工程量的80%进行支付。计量款未到位时,由施工队自筹资金,项目部不予付息,在每期支付款中扣除5%质量保证金,待缺陷期满业主退付项目部后退还施工队。1%安全保证金,8%农民工工资保证金,待承包项目结束后3个月内无纠纷退还该项保证金。 2、竣工结算 工程竣工验收合格后,一个月内进行工程财务结算,结算款中应扣除质保金5%,扣除超用材料款,罚款、违约款。结算余额在收到业主计量款后两个月内支付。 3、最终结
9、算 工程交工验收,乙方无遗留问题,两个月内付清尾款(除质保金)。 十一、其他事项 1)任何设计变更均不能使本合同中止或无效。 2)因设计变更而增加或减少工程量,乙方必须无条件接受。 2、工期的提前。如业主要求提前工期,乙方应遵照执行,甲方不额外支付费用。 3、如因业主征地、不及时,不可抗拒的自然灾害,业主工程款不到位、图纸资料延误等致使乙方窝工,影响工期,在得到业主的书面认可后,工期可以顺延,由此造成的损失,甲方负责向业主索赔,乙方必须提供足够的证据。甲方将根据索赔额全部或部分的给予乙方补偿。 十二、违约责任 1、由于乙方自身的原因造成月度、季度总工期延期,分别考核,每次考核,每延期一天按承包
10、工程总价的0.5%罚违约金。 2、施工期间发现工期严重滞后,影响到甲方的形象,甲方要求乙方立即整改,若整改后没有明显效果,甲方有权分割乙方的工程量,直至将乙方清退出场,扣除履约保证金。一切损失乙方自负。 3、乙方由于质量达不到规定要求,应立即返工,损失自理,工期不得延长。 4、有质量问题,而又不能限期整改,甲方有权分割乙方的工程,直至全部收回。按乙方违约论处,扣除履约保证金。损失由乙方自理;。 5、乙方在质保期内负责已完工程的维护、保养和缺陷修复。否则甲方派用队伍施工,其费用在乙方剩余费用中扣除。 6、违反地方规定及法律法规,由司法部门罚处。 7、乙方对已完工程没有在规定的时间内检测,由甲方负
11、责联系检测,费用在乙方计量款中扣除。 8、施工中安全事故乙方自愿负责,没有按甲方要求文明施工,甲方视情况罚款5000.0050000.00元。 9、乙方派驻工地的队长、技术负责人没有经甲方同意少于规定的在场时间,每天每人扣500.00元。 10、发现乙方将工程转包,再次分包,视违约处理。 11、乙方不得以天气影响、地方干扰等其它理由为由停工或阻工,应积极配合甲方做好各种协调工作。 十三、安全施工作业 1、在施工的过程中,乙方必须遵守国家、行业安全生产法律法规,严格按照甲方及上级单位安全管理体系的要求规范管理,甲方进行监督检查。 2、乙方人员必须按操作规程施工,持证上岗,作业中发生人员责任伤亡事
12、故按国家有关规定处理。 3、施工范围的安全、环境、文明、卫生应符合甲方的要求,费用已包含在报价内。 4、服从甲方对工程进度、质量、文明施工、相互配合的统一管理,若不能完成施工计划时,甲方有调整其施工范围的权利,并对乙方进行经济处罚。 5、在施工期间自带的机具应数量充足、性能良好、符合国家安全生产等有关规定,保证工程施工的正常进行。 6、人员机械应保证甲方的正常施工(含农忙季节),确保按阶段性工期完成施工进度计划。 7、安全帽、工作服由甲方按规定统一购买,乙方承担费用。 8、必须执行甲方的各项管理规定及处罚办法。 9、按国家及政府部门规定交纳各种税费。 10、合同履行期间的一切人身伤害、伤亡、财
13、产损失等均由乙方承担。 十四、本合同一式肆份,甲方三份,乙方一份;甲、乙双方签字盖章,乙方向甲方提交履约担保金后生效。双方全部履行合同义务,乙方履行完缺陷责任期和保修期的全部义务,不存在遗留后本合同即失效。 十五、本协议由双方法定代表人或其授权代理人签署并盖章。 十六、本协议未尽事宜 原则上按总合同有关规定办理,或共同协商解决。如协商破裂,须向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。 十七、本协议甲方有最终的解释权。 甲方:_(印章)乙方:(印章)_ 甲方代表:_(签字)乙方代表:_(签字) _年_月_日 临时工劳动合同 篇二 根据中华人民共和国劳动法(简称劳动法下同)和国家以及省有关劳动管理规定,
14、 (简称甲方)招用_(简称乙方),性 别_,年龄_, 居民身份证号码_为本单位临时职工,经双方协商一致,特签订以下临时用工劳动合同,确立劳动关系,明确双方的权利、义务,并共同遵守本合同所列条款。 一、合同期限 从 _年_月_日起至_年_月_日为试用期。 本合同试用期限为_月。 二、工作任务 (一)乙方生产(管理)工种(岗位):_ (二)乙方应完成甲方正常安排的生产(工作)任务和规定的数量、质量指标。 三、工作时间范围 每周工作六天,星期日休息,上下班时间按甲方的公司规定执行 四、劳动报酬 (一)乙方享受劳动报酬的形式、标准: 甲方按照国家有关企业职工工资政策和当地最低工资标准的规定,以及本单位
15、工资分配制度计时工资。乙方试用期月工资_元 (二)甲方以法定的货币形式按月支付给乙方本人工资,定于每月_日发放。 五、劳动保护 (一)甲方应执行国家有关劳动保护规定,包括有关女职工、未成年工(16周岁至未满18周岁的职工)的劳动保护规定,切实保护乙方在生产、工作中的安全和健康。 (二)甲方按国家规定对乙方进行安全生产知识、法规教育和操 作规程培训以及其他的业务技术培训。乙方应参加上述培训并严格遵守其岗位有关的安全卫生法规、规章、制度和操作规程。 (三)甲方根据乙方从事的工作岗位,发给乙方必要的劳动保护用品,按劳动保护规定定期免费安排乙方进行体检。 (四)乙方有权拒绝甲方违章指挥,对甲方及其管理
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 实用5篇 临时工 合同 实用 _1
限制150内