关于材料采购合同模板锦集5篇.docx

《关于材料采购合同模板锦集5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于材料采购合同模板锦集5篇.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于材料采购合同模板锦集5篇材料选购合同 篇1 甲方（全称）： 乙方（全称）： 丙方（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律条件、行政法规，遵循公正、自愿和恳切信用的原则，经甲方、丙方联合招标，准备由乙方承包本材料设备的供货工程，三方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、下列文件为本工程的合同文件（以下简称“合同文件”）。 1、提交投标文件后三方签署的中标协议及往来函件 2、本合同条件 3、附件 4、投标书、报价明细表、投标单位须知、招标范围、基本技术要求、交货期及安装工期要求、质量要求、商务标报价要求 5、图纸、设计变更 6、技术法规、强制性标准条文 7

2、、国家、地方其余行政或技术规定。 行业标准、规范及有关技术文件上述各文件是相互解释的。但在出上述各文件是相互解释的。但在消逝模糊不清或彼此冲突时，上述文件的排列次序将作为对合同意义解释的优先次序。 合同履行中，三方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，一经三方签字盖章，即视为本合同的组成部分。 二、三方明确遵守合同文件内全部条款。 三、定义 1、甲方项目经理：，甲方文件经甲方项目经理签署后生效。 2、乙方项目经理：，乙方履行本合同的代表，乙方文件经乙方项目经理签署后生效。 丙方代表：，丙方的指令经丙方代表签署后生效，其权限为：代表履行本合同中商定的丙方权利和义务，签署丙方指令，其中对本合同的任

3、何修订、重大的设计变更及增加工程（5万元以上）、工程进度款的.支付、工程决算款的审定等等，需要另外获得丙方法定代表人的授权。 3、设计单位：监理单位：，按国家监理条例履行监理职责。 4、总监：，监理单位的指令经总监签署后生效。 5、质量监督检验单位：市建设工程质量监督站。 6、平安监督检查单位：市建设工程平安监督站。 7、合同价款：指甲乙三方在协议书中商定，由丙方代为支付的甲方用于支付乙方依据合同商定完成承包范围内全部工程并担当质量保修责任的款项。 10、追加/扣减合同价款：指在合同履行中发生的需要增加/扣减合同价款的状况，经甲方确认后按计算合同价款的方法增加/削减的合同价款。 11、费用：指

4、不包含在合同价款之内的应当由甲方或乙方担当的经济支出。 12、工期：指乙方投标书中承诺，依据日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数（总工期），已充分考虑下雨、下雪、台风、停水、停电等因素在内。 13、工日期：指协议书中商定，乙方完成施工，并通过甲方组织的竣工验收的确定或相对的日期，承包范围内任何一项分部分项工程未完工或经甲方组织的验收评定为不合格，均视为竣工日期延误。 14、书面形式：指合同文件、信件和数据文件（包括电报、电传、传真、电子资料交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 材料选购合同 篇2 甲方：_ 乙方：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、

5、法规的规定，双方在公正、自愿、公正、恳切信用的基础上就装饰材料供货事宜达成协议如下： 第一条所购装饰材料基本状况 _。 其次条总价合同 合同总价：_元，大写(人民币)_; 第三条质量标准 乙方保证所供产品符合国家标准及行业标准以及甲方对产品的质量要求，乙方应随货供应产品合格证等证明文件。 第四条供货 供货时间及地点：_依据甲方的通知分批次供应。乙方在接到甲方书面通知之日起3日内将货物送达甲方指定的地点。 第五条安装 安装方式为(乙方安装/甲方自装);选择乙方安装的，安装标准为_市装饰工程质量验收标准，_市高级建筑装饰工程质量验收标准，安装费用由乙方担当，甲方应为乙方供应必要的安装条件。 第六条

6、付款方式 乙方在货物交付给甲方并验收合格后，凭发票一次付清。 第七条违约责任 1、甲方按规定时间及方式向乙方付款。如未按规定时间付款，每延期一天，则向乙方支付应付款项的_违约金。 2、工程竣工后，甲方应准时对乙方进行验收，并在2个工作日内完成验收工作。每延期一天，则向乙方支付应付款项的_0违约金。 3、所供材料的品种、规格不符合本合同规定时，乙方应负责退、换，由于上述缘由延误交货时间，每延期一天，乙方应按延期交货部分货款总值的_向甲方支付违约金。 4、假如乙方不能按合同规定的产品数量交货，则乙方付给甲方不能交货部分货款总值的_%的违约金。 5、乙方不能按合同规定时间交货时，每延期一天，乙方应按

7、延期交货部分货款总值的_向甲方支付违约金。 第八条争议解决方式 本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或依据另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。 第九条本合同一式肆份，甲乙双方各持贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协商，签订补充协议，具有同等效力。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 材料选购合同 篇3 甲方： 地址： 乙方： (以下简称乙方) 地址： 依据中华人民共和国合同法等有关规定，本着恳切信用

8、、公正互利的原则，经双方友好协商，就甲方 博大紫金阁一期工程 项目 材料事宜，签订本合同，以供双方共同遵守。 第一条、 标的物 其次条、交货地点： 博大紫金阁一期工程 项目工地。 第三条、交货时间：甲方指定。建筑材料选购合同第四条、交货方式及费用负担：乙方在合同签订后开头供货，并将货物运输到甲方 指定的地点后由 张露 负责签收确认。运输费及卸货费由乙方担当。(签收人： 联系电话： )。 第五条、质量标准及异议期限： 1、乙方应严格依据相关材料的技术要求和国家(行业)的相关质量标准执行，确保所供材料的质量。 2、甲方在收到货物后若有异议须在10日内以书面提出，如属质量问题由乙方负责。 第六条、验

9、收方法： 乙方须按甲方的要求送货，货到现场后，在现场车上或场地堆放后由甲方按物品的特性及行业惯例进行验收。如甲方认为乙方送货的.数量与送货单数量不符的，则可以随时抽检，如数量超过误差范围的或有弄虚作假情形的，则必需向甲方赔偿即以少一赔十计算，如砂、石、石粉等散体运输货物，抽检方数误差4%，亦可视为正常交货。 第七条、损耗责任：乙方货物在未经甲方验收前照旧由乙方自行担当相关风险及责任。 第八条、付款方式： 1、甲方每月26日至次月25日为一个统计月。乙方每月26日至次月10日号前(遇甲方假期则顺延)将上月内所送货物的送货单(供货方保存联)汇总后向甲方指定人员提交对帐清单，共同核对无误并签字确认后

10、，由甲方出具欠款条，待工程正负零节点完 成后甲方依据乙方供应的欠款条一并支付所欠的材料价款总额的80%，剩余20%待本工程完工并竣工验收后付清。 2、除双方协商价格为不含税款外，乙方领取支票时应供应法定正规发票以及乙方收款托付证明，否则甲方有权不予支付或由甲方按8%税率代为扣税后向乙方支付税后货款。 第九条、违约责任： 1、乙方在接到甲方订单后必需在 天内必需到货，除不行抗力外，每延误 天，甲方可按合同总额 作为履约赔偿金，并在货款中扣除，如延期 天，甲方有权终止双方合同并追究乙方相关经济责任。 2、乙方供应的产品如因质量问题影响甲方不能顺当通过政府相关部门的验收, 乙方必需担当由此引起的经济

11、损失及相关法律责任。 3、因不行抗力导致乙方无法如期交货，乙方应立刻通知甲方，在影响因素消逝后连续履行交货责任。 第十条、商定事项 ： 1、甲方应提前 天以 电话或传真 方式将用料方案(材料名称、数量、联系地点、负责人、签收人、电话等)通知乙方备料。如有变动，甲方必需以传真的方式通知乙方。 2、乙方在同意并确定供货后，如不能准时供货，则全部损失由乙方负责，甲方有权终止合同。 3、乙方工作人员送货到甲方所指定的工地时，必需听从工地收货人员的指挥，将材料卸放在指定的位臵，如因不听从指挥知乱堆放而造成工期延误或其他损坏的，则由乙方担当全部责任。 4、乙方工作人员进入甲方项目工地后必需洁身自爱。如发觉

12、乙方工作人员与工地相关人员一起骗取或以小作大造成供货数量与签收数量不全都的;乙方工作人员有偷盗甲方项目工地财物行为的;一经甲方工作人员发觉或举报，甲方即以“少一赔十”的原则在乙方货款中抵扣赔偿金额，情节严峻者，甲方有权追究乙方相关的经济法律责任并交由公安机关处理。 第十一条、其他事宜： 1、本合同经双方协商全都后可以变更或解除;未尽事宜双方可协商制订出补充协议,补充协议与本合同具有具等法律效力;如因不行抗力或生产事故不能按期交货的，乙方必需出具有关证明准时通知甲方，双方可依据实际状况协商变更或解除合同。 2、执行本合同发生争议时，由当事人协商解决，若协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

13、3、乙方在收款时必需供应公司的营业执照及税务登记证复印件各一份并加盖公章。 4、本合同一式两份，计附件合共 叁 页，甲、乙双方各执壹份，自甲、乙双方代表签字及盖章生效，双方结清货款后自动失效。5、未尽义务双方可共同协商解决。 甲方(盖章)： 法定代表人： 托付代理人： 联系电话： 乙方(盖章)： 法定代表人： 托付代理人： 联系电话： 年 月日 材料选购合同 篇4 合同编号： 供方： 住宅： 邮编： 营业执照号码： 电话： 法定代表人： 传真： 需方： 住宅： 邮编： 营业执照号码： 电话： 法定代表人： 传真： 供需双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、食品卫生法及其他有关

14、法律、法规的规定，在公正、自愿、协商全都的基础上，就原辅材料的选购事宜，订立本合同。 第一条产品名称、商标或品牌、规格、计量单位、单价及数量、金额（含税价）、交货（时间）和地点 产品名称商标规格计量单价（元）数量金额交货时间交货地点 或品牌单位 其次条产品质量要求 1产品质量标准，按下列第_项履行： 11按国家标准_履行。 12按行业标准_履行。 13按供需双方商定的质量要求履行，但卫生要求不能低于国家相关标准（可另写附件）。 2保质期限： 供方所供应的产品，保质期限不少于_个月（自产品出厂之日起计算）。 第三条产品包装 1包装要求：在外包装上应注明产品名称、规格、配料、产品批准号、生产厂名、

15、地址、生产日期、保质期、净含量、贮藏要求等。 2包装物由_方供应，费用由_方担当。 3包装物处理按下列第_项执行。 31包装物不回收。 32包装物由供方回收。 第四条交提货方式 交提货方式，按下列第_项履行。 1供方送货：产品运输由供方负责办理，供方送至_，运费由供方担当。 2供方代办运输：供方依据双方商定的协议代办运输，运费由需方担当（代办运输协议另订附件）。 3需方自提：需方前往供方指定地点_，自行提货、自行运输。 第五条验收方法 1供方供应的每一批产品都须附随依据双方确认的质量标准进行检验的检验合格报告，但若有下列状况之一，必需附随计量认证合格的检验 机构出具的检验合格报告。 11供方首

16、次向需方所销售的产品（不包括同品牌不同规格的产品）； 12供方停产一个生产周期又恢复生产的产品（一个生产周期为_月）； 13供方所供产品，在生产制造时工艺及原辅材料（有较大）转变的； 14其他。 2产品到达目的地后，需方应指定专人按双方商定的质量标准（应包括主要卫生指标、内外包装、保质期、标识感官等）准时进行抽样检验，完成验收程序。如有质量问题，需方应在收货后天内书面通知供方，同协商处理方法。如对产品质量认定发生异议，由（以）方所在地供需双方共同认可的经计量认证的机构检验报告为准。 3需方依据合同规定或要货通知单及供方送货单做好收货工作，并准时通知质量验收员验收产品。 第六条付款方式 需方选择

17、下述第_种方式付款，并按该方式所定时间如期足额将货款支付给供方。 1一次性付款方式： _年_月_日支付全部货款，计人民币_元，大写_。 2分期付款方式： 21签署本合同时，支付货款全部的_%，计人民币_元， 22_年_月_日前支付货款全部的_%，计人民币_元，大写_。 23_年_月_日前支付货款全部的_%，计人民币_元，大写_。 3预付款条款：_。（如无此项请划去。） 4其他商定的付款方式：_。 第七条违约责任 1供方如未履行本合同商定的义务，应担当违约责任，并赔偿由此给需方造成的经济损失。需方要求连续履行本合同的，供方应连续履行本合同。 2需方若未按第六条第2款在规定时间内付款，须担当下列第

18、_项违约责任。 21向供方支付违约金人民币_元。 22自延期之日起至实际付款日止，按银行同期贷款利率向供方支付违约金。 3供方应担当因产品质量问题造成需方的直接经济损失。 4需方违约拒收产品或在验收期间保管不妥造成产品损失的，需方应当担当由此所造成的相应的损失。 第八条不行抗力 任何一方由于不行抗力且自身无过错造成的不能履行或部分不能履行本合同的义务将不视为违约，但应在条件允许下实行必要的补救措施，以削减不行抗力造成的损失。遇有不行抗力的一方，应在_日内将大事的状况以书面形式通知对方，并在大事发生后_日内，提交不能履行或者部分不能履行本合同以及需要延期履行的理由的证明。 第九条解决争议的方法

19、1供需双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不成，选定下面_种方式解决： a、申请仲裁。 b、依法起诉。 2双方选择仲裁方式的，商定向下列其中之一的仲裁机构申请仲裁： a、上海仲裁委员会。 b、中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会。 c、仲裁委员会。 3双方选择诉讼方式的，商定向下列其中之一的人民法院依法起诉： a、本合同签订地人民法院。 b、供方住宅地人民法院。 c、需方住宅地人民法院。 d、交货地人民法院。 e、人民法院。 第十条其他 1供方应向需方供应如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件全都，否则应担当相应的法律责任：（选定的打，不选的打。） 11营业执照 12税务登记证 1

20、3卫生许可证（保健食品生产企业须符合gmp要求） 14印刷许可证 15检疫证明 16产地证明 17每批产品的检验合格报告 18有关产品质量认证证书 181绿色食品认证书 182有机食品认证书 183产品质量标准文本 184保健食品批准证书 185危害分析与关键把握点认证书（haccp） 186质量平安认证书（qs） 187供需双方商定的其他 2需方应向供方供应如下文件的复印件，并承诺保证复印件与原件全都，否则应担当相应的法律责任：（选定的打，不选的打。） 21营业执照 22税务登记证 23组织机构代码证 24其他 3本合同有效期自_年_月_日起至_年_月_日止。 合同履行期内，双方不得任凭变更

21、或解除合同。合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议；补充协议与合同具有同等效力。 4双方商定的其他条款_。 5本合同一式两份，供需双方各执一份。自双方签字或盖章之日起生效。 购货单位（需方）（公章）：_供货单位（供方）（公章）： 托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）： 地址：_地址： 开户银行：_开户银行： 帐号：_帐号： 电话：_电话： _年_月_日_年_月_日 附件 使用说明 1本合同文本是依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法及其他有关法律、法规制定的示范文本，供食品、保健食品德业原辅材料买卖合同双方当事人参照使用。 2本合同主要为确保

22、产品质量和食品平安的有关条款的实施而制定。 3经双方当事人协商确定，可以对本示范文本的条款内容（包括选择内容、填写空格部分的内容）进行选择、修改、增补或删减。 4为更好地维护双方当事人的权益，签订合同时应当慎重，订立具体条款，需要商定的必需表述清楚，力求具体、严密。 5假如是非法定代表人签字，需要有法定代表人出具的授权托付书。分页阅读第1页：第一部分第2页：其次部分 材料选购合同 篇5 甲方： 乙方： 甲乙双方结合各自优势本着“互惠互利、共同进展、友好协商、利益共享”的原则，经充分协商全都，达成以下协议，以致共同遵守。 一、承包内容: 1、甲方建设的柏朵山村八、九组移民安置楼，基础砂石回填工程

23、。 2、本工程回填方量按实结算。 3、工程地点： 二、承包单价和质量要求： 1、基础回填砂石方价格为 (含砂石选购、挖、装、运输到场内指定地点、分层摊平碾压等除税金外的一切费用)。 2、承包价格一次包死，不再作调整。 3、砂石质量要求：不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期： 按甲方要求完成。 四、双方的权利和义务: (一)甲方权利和义务： 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通及外围关系。 2、负责指定回填区域及回填标高、标精确定。 3、按合同商定办理工程款。 4、准时组织测绘，准时收方。 (二)乙方权利和义务： 1、基础回填土运至现场甲方指定的位置进行整平和分层碾压，回填质量符合设计要求。 2、

24、负责市政道路的保洁和市政设施、树苗等的爱惜，若有损坏有乙方赔偿，与甲方无关。 3、乙方须有专职人员负责施工过程中的问题处理及标高随时测量。 4、有权利要求按合同商定付款。 五、施工平安: 乙方在施工期间必需按建筑工程施工平安规范作业，加强职工平安教育，做好平安防护，强化平安管理工作，接受甲方及上级主管部门的监督检查，确保施工平安，若发生担忧全事故一切责任由乙方负担。 六、付款方式： 1、本工程无预付款。 2、等做完稳定砂检测合格后一次付清。 七、违约责任及解决方式： 1、因乙方缘由致使合同无法实施的，除不支付已完工程款外，乙方应向甲方支付5万元违约金。 2、因甲方责任致使合同无法实施的，甲方向乙方支付5万元违约金。 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议，应由双方友好协商解决，协商不成的有相关机构调解，调解无效，任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。 八、其他： 1、本合同自双方签字、盖章之日起生效。 2、该合同一式两份，甲乙双方各执一份。 3、协议未尽事宜由双方共同协商解决。 甲方： 乙方： 代表签字(盖章): 代表签字(盖章)：19