一级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺试卷三（含答案）.docx

《一级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺试卷三（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师《建设工程法规及相关知识》冲刺试卷三（含答案）.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师建设工程法规及相关知识冲刺试卷三（含答案）单选题1.关于项目经理的说法，正确的是()。A.项目经理的权利来（江南博哥）自企业法人的授权B.施工项目可以设有项目经理部C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉 参考答案：A参考解析：A正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。B错误，大中型施工项目应当设立项目经理部，小型施工项目可以设立项目经理部。C错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。项目经理部行为的法律后果将由企业法

2、人承担。D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。单选题2.甲乙双方签订了一份转让不动产物权的合同，下列说法正确的是()。A.不动产物权的转让自合同成立之日时生效B.不动产物权的转让自依法登记之日时生效C.未经登记，不动产物权的转让合同不发生效力D.未经登记，不动产物权的转让不得对抗善意第三人 参考答案：B参考解析：A错误B正确，不动产物权的转让自登记时生效。C错误D错误，不动产物权未登记，物权不生效，但不影响合同的效力。单选题3.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是()。A.债务B.担保物权C.所有权D.用益物权 参考答案：C参考解析：本题考查

3、的是物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产所享有的占有、使用、收益和处分的权利。单选题4.施工企业在施工中未采取相应防范措施，造成第三人人身伤害的。其应当承担()责任。A.合同B.不当得利C.无因管理D.侵权 参考答案：D参考解析：侵权，是指公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或者人身权利的行为。单选题5.关于商标专用权的说法，正确的是()。A.商标专用权是一种有形财产权B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请C.注册商标的有效期为10年D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算 参考答案：C参考解析：A错误，知识产权商标权又称为无形财产权。B错误，注册商标的转让是指商标专用人将

4、其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。C正确，D错误，注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。单选题6.保证合同的当事人为()。A.债权人与保证人B.债权人与债务人C.债务人与保证人D.保证人与被保证人 参考答案：A参考解析：考察保证合同的基本法律规定。保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。单选题7.施工企业必须为职工办理的保险是()。A.意外伤害险B.工伤保险C.人寿保险D.财产险 参考答案：B参考解析：工伤保险是强制

5、保险，意外伤害保险是自愿险。单选题8.在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是()。A.自然磨损B.维修保养C.意外事故D.盘点时发生的短缺 参考答案：C参考解析：安装工程一切险，保险人对因自然灾害、意外事故（包括火灾和爆炸）造成的损失和费用，负责赔偿。单选题9.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，10名工人被砸死，直接经济损失6000万元。该行为涉嫌触犯()。A.重大责任事故罪B.重大劳动安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪 参考答案：C参考解析：该题是对建设工程常见犯罪考察。建设工程常见犯罪：（1）工程重大安全事故罪：违反国家规定，降低工程质量标

6、准，造成重大安全事故的行为；（2）重大责任事故罪：生产作业中违反安全管理规定，或者强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或其他严重后果；（3）重大劳动安全事故罪：安全生产设施或安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果；（4）串通投标罪：根据刑罚规定，投标人相互串通投标，损害招标人或其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金。单选题10.根据建筑法，领取施工许可证后因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。关于申请延期的说法，正确的是()。A.延期每次不超过3个月B.应当由施工企业提出申请C.延期没有次数限制D.超过延期时限但在宽展期

7、内的，施工许可证依然有效 参考答案：A参考解析：建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。B错误，应由建设单位提出。C错误，延期以两次为限，每次不超过3个月。D错误，延期没有宽展期。单选题11.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。A.无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利B.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同C.当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.当无资质的“

8、实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利 参考答案：B参考解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。单选题12.根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建造师执业资格证书的情形不包括()。A.申请人以欺骗、贿赂等不正当手段获准注册的，应当予以撤销B.超越法定职权作出准予注册许可的C.没有按照规定期限内继续教育的D.违反法定程序作出准予注册许可的 参考答案：

9、C参考解析：注册建造师应按规定参加继续教育，接受培训测试，不参加继续教育或继续教育不合格的不予注册，不是撤销的情形。撤销是不该发证的发证了，许可机关的原因造成的要撤销。单选题13.关于一级建造师变更注册的说法，正确的是()。A.变更注册后，注册有效期重新计算B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用企业申请D.申请变更注册应当提交工作调动申请 参考答案：D参考解析：A选项，继续计算；B选项，由新聘用企业承担责任；C选项，注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续。单选题14.某工程项目招

10、标人的下列行为中，不属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定了资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件 参考答案：A参考解析：下列属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标

11、标准；（5）限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。单选题15.关于中标的表述中，不正确的是()。A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人B.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书C.中标通知书对招标人和中标人具有法律效力D.中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任 参考答案：A参考解析：A错误，招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标

12、人。单选题16.当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。A.承包商提交的结算书B.人民法院的判决书C.双方协商确定的和解协议D.备案的中标合同 参考答案：D参考解析：D正确，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。“阴阳合同”以备案的合同为准。单选题17.依据工程建设项目施工招标投标办法，某施工项目总承包招标，合同估算价为人民币6000万元，则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为()元。A.240万B.120万C.80万D.

13、20万 参考答案：C参考解析：工程建设项目施工招标投标办法进一步规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万。单选题18.根据招标投标法，可以确定中标人的主体是()。A.经招标人授权的招标代理机构B.招标投标行政监督部门C.经招标人授权的评标委员会D.公共资源交易中心 参考答案：C参考解析：招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。单选题19.关于两阶段招标程序，表述正确的是()。A.对只有少量潜在投标人可供选择的项目，招标人可以分两阶段进行招标B.第一阶段，投标人按照招标公告的要求提交附带报价的技术建议

14、C.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交最终技术方案及报价的投标文件D.第二阶段，所有投标人都可以参与招标项目的投标 参考答案：C参考解析：A错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标；B错误，第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件；D错误，只有第一阶段给招标人提供技术建议的投标人可以参与到第二阶段的投标中。单选题20.某高速公路进行招标，开标后允许()。A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤回投标文件D.招标人更

15、改招标文件中说明的评标定标办法 参考答案：A参考解析：A正确，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人，该投标人应书面进行澄清、说明。B错误，投标文件生效后不得补充、修改。C错误，投标文件生效后不得撤回。D错误，招标人开标后不得修改招标文件。单选题21.某工程施工联合体参加资格预审并获通过后，投标文件中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则招标人()。A.征得其他所有投标人同意后可以认定投标文件有效B.可以认定投标文件有效C.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效D.应当认定投

16、标文件无效 参考答案：D参考解析：D正确，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。单选题22.注册建造师的下列行为中，可以记入注册建造师执业信用档案的是()。A.泄露商业秘密的B.对设计变更有异议的C.经常外出参会的D.拒绝执行监理工程师指令的 参考答案：A参考解析：A正确，注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（1）注册建造师执业管理办法（试行）第22条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息

17、的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。单选题23.施工企业能够形成建筑市场诚信行为优良信用信息的是()。A.合同正常履约B.未发生违约行为C.获得发包人奖励D.获得建设行政主管部门表彰 参考答案：D参考解析：优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的县级以上行政机关或群团组织表彰奖励等信息。单选题24.钢厂在承诺有效期内，对施工单位订购钢筋的要约作出了完全同意的答复，则该钢筋买卖合同成立的时间为()。A.施工单位订购钢筋的要约到达水泥厂时B.钢厂的答复文

18、件达到施工单位时C.施工单位发出订购钢筋的要约时D.钢厂发出答复文件时 参考答案：B参考解析：承诺的生效：以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。单选题25.下列有关工程竣工日期的表述中，错误的是()。A.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C.承包人提交竣工验收报告后发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期 参考答案：B参考解析：B错误，承包人已经提交竣工验收

19、报告后，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。单选题26.甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。A.只能要求乙方返还4万元定金B.只能要求乙方支付3万元违约金C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金D.要求乙方支付3万元违约金并返还定金或支付双倍返还定金 参考答案：D参考解析：接收定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。单选题27.关于合同变更的叙述中，不正确的是()。A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同B.当事人对合同

20、变更的内容约定不明确的，推定已变更C.合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方重新协商D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同 参考答案：B参考解析：B错误，当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。单选题28.发包人请求解除建设工程施工合同的，不予支持的情形是()。A.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包的B.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的C.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并

21、拒绝修复的D.承包人在合同约定的期限内没有完工，在发包人催告的合理期限内完工的 参考答案：D参考解析：D不予支持，发包人解除合同的情形的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程转包、违法分包的。单选题29.根据民法典，债权人将合同中的权利转让第三人的()。A.需经债务人同意，且需办理公证手续B.无需经债务人同意，也不必通知债务人C.无需债务人同意，但需办理公证手续D.无需经债务人同意，但需通知债务人 参考答案：D参考解析：债权人转让权利

22、的，应当通知债务人。未经通知，该转让对债务人不发生效力。单选题30.施工合同履行过程中常出现以下情形，施工企业可以被免除违约责任的是()。A.施工过程中发生罕见洪灾，导致工期延误B.施工过程中遭遇梅雨季节，导致工期延误C.施工企业的设备损坏，导致工期延误D.施工企业延迟施工遭遇泥石流，导致工期延误 参考答案：A参考解析：A选项，发生罕见洪灾属于不可抗力。在合同履行过程中，如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的民法典仅承认不可抗力为法定的免责事由。单选题31.关于欠付工程款的利息的支付，说法正确的是()。A.对于中型企业迟延支付小企业款项的，应当支付逾期利息

23、B.双方对逾期利息的利率有约定的，应当按照约定，约定利率不得高于合同订立时1年期贷款市场报价利率C.未约定时，无需支付利息D.有约定时，利息从应付工程价款之日计付 参考答案：D参考解析：A错误，机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。BC错误，双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。D正确，有约定时，利息从应付工程价款之日计付。单选题32.根据劳动合同法，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起()内订立书面劳动合同。A.1个月B.2个月C.3个月D

24、.半年 参考答案：A参考解析：A正确，已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。单选题33.根据劳动合同法劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前()以书面形式通知劳动者本人。A.10日B.15日C.20日D.30日 参考答案：D参考解析：劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前30日以书面形式通知劳动者本人。单选题34.甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()。A

25、.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙损失 参考答案：A参考解析：A正确，C错误，承揽人工作成果部分交付的，定作人应当支付相应报酬。B错误，定作人有权要求承揽人停止承揽工作。D错误，定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。单选题35.出卖人将标的物的权利凭证交给买受人，以替代标的物的现实交付，该种交付方式称为()。A.简易交付B.占有决定C.指示交付D.拟制交付 参考答案：D参考解析：拟制交付。出卖人将标的物的权利凭证（如仓单、提单）交给买受人，以代替标的物的现实交付。单选题36.在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买

26、受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。A.拟制交付B.简易交付C.占有改定D.现实交付 参考答案：B参考解析：简易交付即标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付。单选题37.下列关于噪声污染防治的说法，不正确的是()。A.22：00至次日6：00之间噪音应控制在55dB（A）B.6：00至22：00之间噪音控制在70dB（A）C.建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的边界D.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于20dB（A） 参考答案：D参考解析：D错误，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。单选题38.根据绿色施工导则，照明设计以满足最

27、低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.10%B.15%C.20%D.30% 参考答案：C参考解析：照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。单选题39.节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，对于不符合强制性节能标准的项目，下列说法错误的是()。A.依法负责项目审批的机关不得批准建设B.经国务院环境保护有关主管部门批准方可建设C.建设单位不得开工建设D.已经建成的，不得投入生产、使用 参考答案：B参考解析：B错误，节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、

28、使用。政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。单选题40.根据绿色施工导则，四节一环保中的“四节”是指()。A.节工、节材、节机、节能B.节水、节电、节气、节时C.节电、节材、节工、节水D.节能、节地、节水、节材 参考答案：D参考解析：四节一环保（节能、节地、节水、节材和环境保护）。单选题41.省级、设区的市、自治州级和县级文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同()部门划定并公布。A.环保行政B.城乡规划C.建设行政D.工商行政 参考答案：B参考解析：省级、设区的市、自治州级和县级文

29、物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由核定公布该文物保护单位的人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。单选题42.某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是()。A.需申请人在官网发布信息B.先由申请人告知资质许可机关C.需申请人缴纳罚款后补办D.无需在官网发布信息，由申请人告知资质许可机关后补办 参考答案：B参考解析：建筑施工企业安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。（注：报告、声明作废、补办）单选题43.工伤保险条例的规定，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一

30、般不超过()。A.3个月B.6个月C.9个月D.12个月 参考答案：D参考解析：职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。单选题44.某建筑施工单位有50名从业人员。根据建设工程安全生产管理条例，该单位应当()。A.配备兼职安全生产管理人员B.设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员C.因为规模较小，不需要配备安全生产管理人员D.配备专职安全生产管理人员 参考答案：B参考解析：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。单选题45.某施工分包合同约定，由总承包单位租赁

31、某大型施工起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由()共同进行验收。A.总承包单位、出租单位、监理单位、分包单位B.总承包单位、出租单位、安装单位、分包单位C.总承包单位、分包单位、出租单位、政府质量监督部门D.总承包单位、分包单位、安装单位、政府安全质量监督部门 参考答案：B参考解析：使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。单选题46.某施工现场发生生产较大安全事故，本次事故应当由()负责调查。A.国务院B.事故发生地市级人民政府C.事故发生地省级人民政府D.事故发生单位所在地市级人民政府 参考答案：B参考解

32、析：事故调查的级别管辖：1）特别重大：国务院或授权部门2）重大：省级政府3）较大：市级政府4）一般：县级政府单选题47.根据生产安全事故报告和调查处理条例，除了交通事故、火灾事故外的其他事故造成的伤亡人数发生变化的，应当自事故发生()内及时补报。A.60日B.50日C.40日D.30日 参考答案：D参考解析：自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。单选题48.对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是()。A.拆除施工组织方案B.堆放、清除废弃物的措施C.拟拆除建筑物、构筑

33、物及可能危机毗邻建筑的说明D.设计单位的资质证明 参考答案：D参考解析：建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。单选题49.根据标准化法规定，关于强制性国家标准的批准发布主体的说法，正确的是()。A.国务院工程建设行政主管部门B.国务院标准化行政主管部门C.国务院或国务院授权部门D.国务院发展改革主管部门 参考答案：C参考解析：强制性国家标准由国务院批准发布或授权批准发布，应当免

34、费向社会公开。单选题50.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当()。A.继续按设计文件和图纸施工B.对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工C.对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工D.及时向建设单位或者监理单位提出意见和建议 参考答案：D参考解析：施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时向建设单位或监理单位提出意见和建议。单选题51.根据建设工程质量管理条例，下列不属于施工企业进行进场建筑材料检验的依据()。A.建设工程施工合同的约定B.监理工程师的要求C.工程设计要求D.施工技术标准 参考答案：B参考解

35、析：建筑施工企业必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同的约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，不合格的不得使用。单选题52.施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.建设单位或监理单位B.施工企业质量管理部门C.设计单位或监理单位D.工程质量监督机构 参考答案：A参考解析：施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。单选题53.关于工程监理的说法，正确的是()。A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系B

36、.工程监理单位可以分包监理业务C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系 参考答案：D参考解析：A选项，监理单位与建设单位之间是委托代理关系；B选项，工程监理单位不可以分包监理业务；C选项，工程监理单位不得转让工程监理业务。单选题54.下列不属于仲裁特点的是()。A.自愿性B.专业性C.公开性D.快捷性 参考答案：C参考解析：仲裁具有保密性，不公开审理，仲裁及仲裁基本特点：（1）自愿性；（2）专业性；（3）独立性；（4）保密性；（5）快捷性；（6）域外执行力。单选题55.根据行政诉讼法，因不动产提起的行政诉讼，由()人民法院管辖。A.原告住所地

37、B.被告住所地C.由原告选择被告住所地或不动产所在地D.不动产所在地 参考答案：D参考解析：因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。单选题56.施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中该律师享有代理权的是()。A.放弃诉讼请求B.与对方当时进行和解C.提起上诉D.提供证据 参考答案：D参考解析：针对实践中经常出现的授权委托书仅写“全权代理”而无具体授权的情形，最高人民法院还特别规定，在这种情况下不能认定为诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解、提起反诉或者上诉。单选题57.仲裁协议应当具

38、备的内容是()。A.仲裁事项、仲裁员、选定的仲裁委员会B.请求仲裁的意思表示、选定的仲裁委员会、仲裁事项C.仲裁事项、仲裁规则、选定的仲裁委员会D.仲裁事项、仲裁地点、仲裁规则 参考答案：B参考解析：仲裁协议应当具有下列内容：（1）请求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会。单选题58.在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在()提出。A.答辩期内B.仲裁案件庭审结束前C.仲裁案件裁决作出前D.仲裁庭首次开庭前 参考答案：D参考解析：当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。单选题59.关于和解的说法，正确的是()。A.和解达成的协议不具有法律效力

39、B.和解达成的协议不具有强制执行力C.和解协议必须采用书面形式D.达成和解后当事人不得再行起诉 参考答案：B参考解析：A错误，B正确，和解达成的协议不具有强制执行力，但是和解达成的协议在双方当事人之间具有法律效力。C错误，和解达成协议，在形式上既可以是口头的，也可以是书面的。和解的应用也很灵活，可以在各个阶段达成和解协议。D错误，和解协议不具有强制约束力，如果一方当事人不按照和解协议执行，另一方当事人不可以请求人民法院强制执行，但可以向法院提起诉讼，也可以根据仲裁协议申请仲裁。单选题60.公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以单独申请行政复议的情形是()。A.不服行政

40、机关作出的行政处分B.不服行政机关作出的行政处罚决定C.不服行政机关对民事纠纷作出的调解D.不服行政机关对人员的人事处理 参考答案：B参考解析：公民、法人或者其他组织认为行政机关的具体行政行为侵犯其合法权益，有权向行政机关提出行政复议申请。A选项属于行政处分，C选项属于行政调解，D属于人事处理，均不得申请行政复议。单选题61.以下关于法人的说法，错误的是()。A.法人以其部分财产独立承担民事责任B.法人的产生必须经过法定的程序C.法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任D.法人以其主要办事机构所在地为住所 参考答案：A参考解析：法人以其全部财产独立承担民事责任。B正确，法人依法设

41、立。C正确，法定代表人因执行职务造成他人损害时，由法人承担民事责任；D正确，法人以其主要办事机构所在地为住所。单选题62.关于代理的说法，正确的是()。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理权实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为 参考答案：A参考解析：代理的法律特征如下：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人一般应该以被代理人的名义实施代理行为；（3）代理行为必须是具有法律意义的行为。（4）代理行为的法律后果归属于被代理人。BC错误，必须在代理权限范围内。D错误，以被代理

42、人的名义实施代理行为。单选题63.对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计是()。A.发明B.实用新型C.外观设计D.商标 参考答案：C参考解析：外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所做出的富有美感并适于工业应用的新设计。单选题64.纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按()征收环境保护税。A.45%B.55%C.65%D.75% 参考答案：D参考解析：纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准

43、30%的，减按75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的、减按50%征收环境保护税。单选题65.在乡、村庄规划区内进行多村公共设施和公益事业建设时，应当办理()。A.乡村建设规划许可证B.乡村建设工程规划许可证C.乡村建设用地规划许可证D.土地性质变更登记手续 参考答案：A参考解析：在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。单选题66.建设工程合理使用年限是指从()之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。A.施工许可证办理B.预验收合格C.工程竣工验收合格D

44、.质保期结束 参考答案：C参考解析：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。单选题67.建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。A.施工行为地B.施工合同签订地C.施工单位所在地D.施工项目业主住所地 参考答案：A参考解析：建设工程施工合同纠纷适用专属管辖，不动产所在地为管辖法院。单选题68.根据民事诉讼法，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。A.当事人住所地B.调解协议履行地C.调解组织所在地D.调解协议签订地 参考答案：C参考解析：调解协议的司法确认：可自调解协议生效之日起30日内共同向调

45、解组织所在地基层法院申请司法确认调解协议。单选题69.根据行政诉讼法，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的B.行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为C.调解行为D.行政指导行为 参考答案：A参考解析：BCD选项，属于法院不予受理的行政案件：（1）公安、国家安全等机关依照刑事诉讼法的明确授权实施的行为；（2）调解行为以及法律规定的仲裁行为；（3）行政指导行为；（4）驳回当事人对行政行为提起申诉的重复处理行为；（5）行政机关作出的不产生外部法律效力的行为；（6）行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；（7）行政机关根据人民法院的生效裁判、协助执行通知书作出的执行行为，但行政机关扩大执行范围或采取违法方式实施的除外；（8）上级行政机关基于内部层级监督关系对下级行政机关作出的听取报告、执法检查、督促履责等行为；（9）行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；（10）对公民、法人或者其他组织权利义务不产生实际影响的行为单选题70.关于留置的说法，正确的是()。A.留置权属于债权