《劳务协议书最新10篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳务协议书最新10篇.docx(38页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、劳务协议书最新10篇劳务的合同 篇一 甲方 法定代表人 注册地址 乙方性别 年龄 身份证号码 家庭地址 邮编 根据劳动法、劳动合同法等有关劳动法律、法规的规定,甲乙双方按照合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,签订本合同,确立劳动关系。 一、合同期限 (一)甲、乙双方商定,劳动合同期从年 月 日起至年 月 日止。 (二)试用期的约定,试用期为_个月(天),从年 月 日起至 年月日止。 二、工作岗位: 乙方的工作岗位(部门、工种或职务)为: 三、工作时间和休息休假 (一)甲乙双方同意按以下第 种方式确定乙方的工作时间: 1、标准工时制,即每日工作8小时,每周工作40小时,每周休息 两天
2、。 2、不定时工作制,即经劳动保障部门审批,乙方所在岗位实行不 定时工作制。 (二)休息日和法定节假日,甲方依法安排乙方休息休假,因工作需 要安排乙方加班的,依法安排补休或支付加班费。 四、劳动报酬 (一)乙方正常工作时间的工资按下列第( )种形式执行,不得低于 当地最低工资标准。 1、乙方试用期工资 元月(日);试用期满工资元月(日)。 2、其他形式: (二)甲方可以根据企业的经营状况和乙方的能力表现,及工作岗位 的调整情况,合理调整乙方的工资。 (三)甲方每月日发放乙方上一个月的工资。如遇节假日或休息日,则提前到最近的工作日支付。 (四)乙方依法享受法定休假日、年休假、探亲假、婚假、丧假、
3、产 假、看护假、计划生育假等假期期间,甲方应当视同其正常劳动并支付 正常工作时间的工资。 五、社会保险和福利待遇 合同期内,甲方应依法为乙方办理参加养老、医疗、工伤、 等社会保险的手续,社会保险费按规定的比例,由甲乙双方负责。 六、劳动纪律 (一)乙方应自觉遵守法律、法规、规章和企业依法制定的各项规章 制度,严格遵守安全操作规程,服从管理,按时完成工作任务。 (二)乙方应保守甲方的商业秘密和与知识产权相关的保密事顶。 七、劳动合同的履行和变更 (一)甲乙双方应当按照劳动合同的约定,全面履行各自的义务。 (二) 甲乙双方协商一致,可以变更劳动合同约定的内容。变更劳 动合同,应当采用书面形式。 八
4、、劳动合同的解除、终止 (一)双方协商一致,可以解除劳动合同。由甲方提出协商解除合同 的,应依法支付乙方经济补偿金;由乙方提出协商解除合同的,甲方无 需支付乙方经济补偿。 (二)乙方提前三十日以书面形式通知甲方,可以解除劳动合同。乙 方在试用期内提前三日通知甲方,可以解除劳动合同。 九、争议处理 双方履行本合同如发生争议,可先协商解决;不愿协商或协商不 成的, 可以向甲方所在地劳动争议仲裁委员会申请仲裁;对仲裁裁决不服的,可以向人民法院起诉。 十、其他约定 (一)乙方保证与甲方签订本合同时,已与其他用人单位解除或终 止了劳动关系,并提供相关单位的解除或终止劳动关系证明,否则,甲方有权解除本合同
5、。由于乙方的过错,导致甲方被乙方原工作单位追诉的,乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。 (二)乙方因故辞职,应按照甲方的有关规章制度办理完工作交接手续后方可离职,否则甲方有权不予办理解除劳动合同的有关手续(包括出具解除劳动合同证明、办理档案和社保关系的转移等手续)。 (三)合同未尽事宜或合同条款与劳动法规有抵触的,按现行劳动法规执行。 (四)本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。经甲、乙双方签章生效,涂改或冒签无效。 甲方:乙方: 年 月 日 年 月 日 劳务协议书 篇二 甲方:_ 负责人:_ 地址:_ 乙方:_ 居民身份证号码:_ 住址:_ 联系电话:_ 根据甲方与劳务派遣单位_签订的劳务派遣协
6、议书,甲乙双方就乙方被派遣到甲方工作的相关事项约定如下: 一、工作岗位和工作内容 (一)甲方根据国家、天津市有关规定和劳务派遣协议书的约定,依法合理安排乙方的工作岗位和工作内容。 (二)乙方在甲方与_约定的派遣期限内为甲方工作。 (三)乙方的工作岗位为_,工作内容为_。 二、劳动纪律和工作要求 (一)甲方告知乙方劳动纪律和工作要求。 (二)乙方应严格遵守和执行国家法律法规、甲方的劳动纪律和与工作职责相关的规章制度。 (三)发生以下情形之一的,甲方有权按照劳务派遣协议书约定的程序将乙方退回: 1、甲方与劳务派遣单位约定的派遣期限届满的; 2、乙方不符合上岗条件或不能胜任工作的; 3、乙方无法正常
7、履行工作职责的(法律、法规另有规定的除外); 4、乙方严重违反甲方规章制度的; 5、乙方严重失职或营私舞弊,给甲方造成重大损害的; 6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养的; 7、乙方提供虚假的健康状况、学历学位、执业资格、工作经历、社会保险等证明材料或情况的; 8、乙方与劳务派遣单位以外的其他用人单位建立劳动关系的; 9、法律、法规规定的其他情形。 (四)乙方违反国家法律法规和甲方规章制度,给甲方造成损失的,应承担赔偿责任。 三、劳动报酬和社会保险 甲方统一向劳务派遣单位支付乙方的社会保险、工资,乙方每月从劳务派遣公司方领取劳动报酬。 四、劳动条件和劳动保护 (一)甲方执行国家劳动标准,为乙方
8、提供相应的劳动条件和劳动保护。 (二)乙方工伤、职业病、生育、患病或非因工负伤的处理以及相关费用的实际承担,按照国家有关规定和劳务派遣协议书的约定执行。 五、本协议为甲乙双方在乙方与劳务派遣单位签订的劳动合同之外所签订的独立的附加协议,非劳动合同的组成部分,不具有甲乙双方建立劳动关系的法律效力。 六、本协议中的条款同乙方与劳务派遣单位所签劳动合同中的条款不一致或相抵触时,以该协议为准。本协议未约定的其他事项,按国家、陕西省西安市和甲方的有关规定执行。 用工单位:_(盖章) 派遣人员:_(签字) _年_月_日 劳务协议书 篇三 发包人:_ :_ 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其
9、他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条:工程概况 工作内容:_。 工程名称:_。 工程范围:_。 第二条:作业人员 第三条:合同工期 风险提示: 明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。 另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认
10、定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。 开工日期_年_月_日,完工日期_年_月_日,工期为_天。 第四条:合同价款 1、合同价款为:_元(人民币),大写:_元。 2、合同价款的确定原则(在确认的方式前划): 经过招投标确定或虽未经招投标程序,由承、发包双方协商一致,确认: (1)本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款不再调整。 (2)以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 (3)定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。(以实际发生,书面签证资料为准) 第五条:合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料: (1)发包人向承
11、包人提供工程施工图或工程量清单,承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 (2)承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令,安排作业人员完成作业内容,并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 (3)有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算: (1)发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 (2)工程交工后_日内,承包人向发包人递交完整的决算资料,发包人在收到决算资料后28日内进行核实,给予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付: (1)合同价款分期支付:在_年_月_日付款_元,在_年_月
12、_日付款_元。 第六条:安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理: (1)发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须作出书面记录或拍照。 (2)按照有关规定,发包人承包人应分清责任,由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 第七条:工程质量、验收与保修 风险提示:工程质量未符合标准的归责 因承包人原
13、因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,承包人应在取得发包人书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误,须立即向发包人提出,取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包
14、人原因造成窝工的,由发包人予以经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续,逾期未办理验收,发包人又交后序施工的或投入使用的,视为符合合同要求,工程交工。 第八条:工期延误 1、对于以下原因造成完工日期推迟的,经发包人施工代表确认,工期相应顺延。 2、承包人应在上述情况发生后7日内,就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告,发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的,视为其放
15、弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改意见,视为其承认此事实。 3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定。 第九条:文明施工 1、发包人、承包人应严格执行xx市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”,加强科学管理,坚持文明施工。 2、发包人应向承包人提供符合标准的施工条件,如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的,由发包人按照标准予以补偿。 第十条:材料机具供应 风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运
16、出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 1、由承包人自备的工具须其自带入现场,由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场(400米内)。 2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定,对领用的材料、机具要与发包人共同清点,履行书面领、还手续,对借用的发包人的机具,要严格按操作规程使用,加强维修保养。 第十一条:发包人的权利及义务 1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程
17、施工现场,负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 2、负责于_年_月_日提供施工图纸_套,提供必要技术资料和办理施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收,监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条:承包人的权利和义务 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质、身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码),作为本合同附件。 3、在施
18、工生产过程中,承包人必须保证人员相对稳定,不能随意变更备案人员,人员变动率小于_%,服从发包人的统筹安排,统一调动。 4、当发包人因故不能保证连续生产时,承包人在不影响发包人生产任务的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。 第十三条:违约责任 风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。 1、发包人违约责任: (1)由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面
19、洽商,方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时,双方协商后可提前终止合同。 (2)由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有关责任由发包人承担。 (3)发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的,承包人可向发包人发出要求付款通知,发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签订延期付款协议,经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款,双方又未达成延期付款协议,承包人有权书面告知发包人理由,撤走其人员,并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 2、承包人违约责任: (1)因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时,发包人
20、可以终止合同,并要求承包人在_日内退出施工现场,承包人应当退出施工现场,但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内,与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 (2)承包人未按发包人选定的施工队伍进场,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包人有权暂不安排施工任务(窝工损失承包人自负),并书面通知承包人,直至终止合同。 (3)因承包人责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。 第十四条:合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的,向_
21、人民法院起诉。 第十五条:合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后,即宣告终止。 第十六条:本合同正本一式_份,具有同等法律效力,双方各执_份,备案留存一份,副本_份。 发包人:_承包人:_ _年_月_日_年_月_日 员工劳务协议 篇四 甲方: (以下简称甲方)_ 乙方: (以下简称乙方)_ 为了加强班组内部管理工作的力度,增强承包班组的责任心和重要性,确保工程质量、工程进度达到业主和总包方对现场文明施工和安全管理的要求。根据中华人民共和国劳动法和经济合同法的有关规定,
22、按本工程的实际情况,经双方协商同意后,特鉴定此经济、安全、质量、进度的班组责任制协议。 一、 工程名称 _。 二、 质量、安全要求 _。 三、 乙方承包的工作内容 现场绑扎、安装、安放水泥垫块,场内水平及垂直运输,现场清理,钢材到场的装卸等全部工作内容,落手清清理,每做一层清一层,混凝土浇筑的钢筋监护,素砼保护层垫块制作。 四、甲方责任 1、确保在春节前_天和各班组结算清当年工程的工程款; 2、按每人每月_元的标准发放生活费。每月出勤低于_天不享受全部生活费。注:(新进场的工人自备_天生活费。 3 、原则上不考虑、农忙季节和开学期间的费用 , 但对于特别困难的可以适当进行考虑。 4 、乙方的生
23、活费必须经过现场管理人员签字方可领取。 五、乙方责任 1 、安全第一 , 生命第一 ,乙方在施工过程中必须严格按照建筑施工,安全规范进行施工进入施工现场人员必须签安全劳务协议,接受安全 教育。提交身份证办理上岗证。进入施工现场必须戴好安全帽并系好帽带 , 进入_米以上高空作业区必须系好安全带 , 做到不伤害别人 ,也不被别人伤害。严禁酒后作业。严禁从高空坠物。如有违反造成的一切后果由乙方负责。对屡教不改的当事人,甲方有权辞退 ,且所有人工一律按_%结算。如遇违章指挥、违章作业引发的安全事故则一切后果自负 , 并对当事入进行经济处罚。 2 、乙方所有管理人员及施工人员必须服从甲方委派的项目负责人
24、及管理人员指挥和监管。乙方按照图纸规范施工及甲方的工程质量交底去进行施工。乙方必须在规定时间内完成任务且质量达到优质结构标准为止。返工所造成的材料、人工费用损失由乙方自己承担。甲方按有关制度进行处罚 ,罚款费用在乙方承包工程款中扣除 , 甲方有权另选施工班组。乙方所完成的工程量按包干价的_% 结算 , 款到年底结清。 3 、乙方应按施工进度安排好材料,领用计划,并提前通知 甲方,钢筋安装所需的零配件、用具必须到仓库领取,准时归还,到时没归还按原价两倍计算扣除。 4 、乙方按照甲方施工进度计划进行安排,计划好足够的施工人员以满足施工进度要求,在施工期间,乙方不得因工人的任何理由延误工期。 5 、
25、乙方施工人员必须严格遵守甲方的各项规章制度,服从甲方现场管理人员的严格管理,不得有违法、违纪、违规行为。严禁无理取闹,打架斗殴、自凶酒、赌博、偷窃,不得损害公共财物,施工机具等。如发生上述违规行为,甲方有权另选分包单位,并做出处罚。 6 、乙方应派专入配合甲方进行工程施工 ,以便熟悉掌握工程结构尺寸,以免返工及误差,乙方无正当理由不得,单方终止协议、停止施工或消极怠慢,由于乙方原因而造成无法履行本协议 ,将承担此造成甲方的经济损失和一切后果。乙方所完成的工程量甲方将按_定价的_% 结算。 7 、质量是检验企业生存的唯一标准。质量就是生命 ,质量就是信誉 , 乙方必须按照甲方的质量交底进行施工
26、, 如 乙方在施工中连续_ 次出现质量事故的, 甲方有权单方终止合同并且与乙方按_% 的工程量结算。 8 、文明施工:为确保现场文明施工的一步到位 , 在浇捣前必须做好落手清工作。 9、乙方所做的部位是: 柱、墙、顶、梁、板。 所做的部位为班组责任制,所有工程量按吨位结算,不存在点工。所有箍筋由乙方自己从加工厂按所需量清理到楼面使用,余料由乙方自己清理到加工厂并放于合理位置,如果乙方清理不干净(或不清理)甲方将按每层_个人工扣除清理费用,结算时扣除。甲方将派人进行清理。 六、服从管理,统一调度 乙方必须服从甲方委派的现场管理人员调度和指挥。甲方管理人员有权对甲、乙双方的包定单价进行_元/吨以内
27、的奖励和处罚。 七、包定单价 基本价_元,质量_元,进度_,安全_,落手清_元,总价_元,如某项达不到甲方要求则在相应项目中扣除,工程结束退场时按_%结算,余款年底一次性结清。 八、原材料消耗 对原场地材料必须进行合理使用,对新进场材料必须征得甲方管理人员的同意后方可使用,扎丝必须节约使用不得浪费,对浪费的扎丝将按照成本价的_倍给予处罚。 九、在施工过程中 乙方必须承担本工程期内的证件费用。 十、现场处罚 1、进入施工现场不戴安全帽 每人每次罚款_元,不扣帽带罚款_元/次。 2、不服从现场管理人员指挥和调度或及时整改、清理的每次罚款_元,情况严重、态度恶劣的处以_元以下的罚款; 3 、酗酒、打
28、架闹事的每人每次罚款_元,并责 令当事人立即退场,人工按_% 结算,情节严重的移交公安 机关处理。 十一、终止合同 在施工过程中,质量进度达不到甲方要求的,则必须在_天内对相应的劳动力和技术力量进行自行调整,如_天后仍不见效果的则甲方有权单方终止合同,工程量按_%结算。 十二、困难解决 本协议正式签订后,乙方在施工中遇到困难,甲方负责协助解决,但乙方不得以任何形式、任何借口用停工的方式来要挟甲方解决。同时也不得以任何理由中途退场,以上事件如若发生,则工程量按_%结算并赶出现场。 十三、合同效益 本协议本着平等、自愿的原则,不存在任何欺诈行为,一旦签约,即发生法律效力。 十四、其它事项 未尽事宜
29、待后协商拟定补充协议。 十五、合同留存 本协议_式_份,甲乙双方各执_份,签字生效。 甲方:_乙方:_ 签订日期:_ 劳务协议书 篇五 船舶公司海员劳务协议书 甲方(用人单位):_ 乙方(劳动者):_ 为确立双方的劳动关系,明确双方的权利和义务,根据中华人民共和国劳动法中华人民共和国民法典中华人民共和国船员条例等有关法律、法规、规章,经甲乙双方平等自愿,协商一致签订本劳动合同,并共同遵守本合同所列条款: 第一条 合同类型和期限 甲、乙双方选择以下第 种形式确定本合同期限: (一)固定期限,自_年_月_日起至_年_月_日止,共 个月。 (二)无固定期限,自_年_月_日起至法定终止情形出现时即行终
30、止。 (三)以完成一定的工作任务为期限:自_年_月_日起至_年_月_日工作任务完成时即行终止。 其中在第(一)种和第(二)种形式下,试用期为_个月,自_年_月_日起至_年_月_日止,试用期工资为_元/月(RMB)。 如在合同期满时,船舶仍在航行中,或停泊在不适合遣返地港口时,本协议可延长到下一适宜安排遣返地港口。 第二条 录用条件 (一)乙方具有符合有关部门认可的,有效的船员适任证书,专业训练合格证,船员服务簿,海员证,船民证,健康证明,当地公安派出所出具的没有未了结的刑事或民事案件的证明。 (二)船员任职条件按公司安 全管理体系文件要求执行。 第三条 工作内容和工作地点 (一)根据甲方工作需
31、要,乙方同意在甲方船上或甲方指定的 公司及所属公司的船舶担任 岗位工作。乙方保证与原单位的劳动关系已经终止或理清,不影响本合同的履行。 (二)乙方应认真履行甲方制定的工作职责,按时、按质、按量完成其本职工作;未经甲方允许,乙方不得在其他单位兼职。 (三)甲方可根据生产经营需要及乙方的能力、表现,经协商可以调整乙方的(职务或调换船舶)工作,乙方的工作岗位调整后,其劳动报酬作相应调整。 第四条 工作时间和休息休假 乙方所在岗位执行工时制度按下列第 项确定: (一)标准工时工作制。 (二)综合计算工时工作制。 (三)不定时工作制。 甲、乙双方必须严格执行国家有关工作时间规定。甲方对乙方实行休息休假制
32、度按法律法规等规定或甲方依法制定的规章制度执行。 第五条 劳动报酬 (一)乙方同意从上船工作之日起至离船之日的实际工作日计算支付工资,工资于每月_日前发放。 (二)乙方合同期内的标准工资为_元/月。 (三)乙方在船工作期间伙食费标准:每天为_元。 (四)乙方工资实行一包装工资制,乙方月工资为_元(税前工资)。其中包括标准工资、岗位工资、加班费、年休假、社保补贴及通信费等。 (五)乙方应按国家规定缴纳个人所得税,个人所得税由甲方从乙方工资中代扣代缴。 (六)乙方待命期间、公休期间和工伤休养期间均按标准工资计发。 第六条 劳动保护和劳动条件 (一)甲、乙双方都必须严格执行国家有关劳动安全、劳动保护
33、、职业卫生等规定。甲方根据生产岗位的需要,按照国家有关劳动安全、卫生的规定为乙方配备必要的安全防护措施,发放必要的劳动保护用品。乙方应严格遵守各项安全操作规程和甲方的各项规章制度。 (二)甲方根据有关法律,建立安全生产制度。乙方应当严格遵守甲方的劳动安全制度,严禁违章作业,防止劳动过程中的事故,减少职业危害。 (三)甲方应当建立、健全职业病防治责任制度,加强对职业病防治的管理,提高职业病防治水平。如乙方从事有职业危害作业的,甲方应如实告知乙方,并按职业病防治法的规定保护乙方的健康及其相关权益。 (四)甲方有义务负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全卫生及有关规章制度的教育和培训。
34、 (五)乙方须增强自我保护意识,在劳动过程中严格遵守安全操作规程。如由于乙方违反安全操作规程、违章作业,出现工伤事故,本人应负一定责任,并应对甲方造成的经济损失进行赔偿。 第七条 社会保险和福利待遇 (一)甲、乙双方必须依法参加当地政府规定的法定社会保险,并按照国家有关规定按时向劳动保障部门所属社会保险机构缴纳社会保险费,其中乙方应缴纳部分由甲方从乙方工资中代扣代缴。若乙方不愿参加社会保险,由乙方向甲方提供书面声明,甲方将单位承担部分以货币形式发放给乙方,以后不承担任何责任。 (二)参加社会保险后,乙方不得拒绝甲方代为扣缴应由其个人缴纳的费用。若乙方拒绝代为扣缴,甲方则有权终止其继续投保,由此
35、所发生的后果由乙方承担。 (三)乙方患职业病或因工负伤的待遇,因工死亡的丧葬费、一次性抚恤费、供养直系亲属生活困难补助费等均按有关法律、法规、规章、政策或双方的约定执行。特别约定:经协商以标准工资作为计算依据。 (四)乙方因病或非因工负伤的医疗期及其待遇等均按法律、法规、政策和甲方的规定执行。特别约定:经协商以标准工资作为计算依据。 (五)甲方为乙方在合同期内办理船员人身意外险,保险金额为人民币_元,由甲方支付,保险受益人为甲方。一旦出险,甲方从保险人得到的赔付款项应足额支付给乙方,按规定若有不足的部分再由甲方补足。 (六)乙方的福利待遇按国家及甲方的规定执行。 第八条 劳动纪律和规章制度 (
36、一)甲方依法建立和完善各项规章制度,甲方应将制定、变更的规章制度及时进行公示或者告知乙方,乙方应严格遵守。 (二)乙方自觉遵守国家的法律、法规、规章和社会公德、职业道德,维护甲方的声誉和利益。 (三)乙方不得从事其他任何与甲方利益冲突的第二职业或活动,并保守甲方的商业秘密和知识产权,不得对外泄露甲方经营计划、业务数据和有关机要信息。 (四)乙方违反劳动纪律和规章制度的,工作岗位不适岗、甲方有权按国家和本单位的规定对乙方给予纪律处分或经济处罚,直至通知解除本合同。 (五)乙方如要公休:1、必须提前 月(天)上报甲方,由甲方统一安排后通知船长,由船长通知公休船员;2、乙方离船公休后必须在三天内携带
37、本人所有证书来甲方报到,证书由甲方统一管理;3、乙方每次公休时间原则上定为二个月,公休期间每一个月向甲方报到一次(电话或本人)4、公休期满乙方必须服从甲方统一安排上船。乙方违反以上任何一条规定的,甲方有权按国家和本单位的规定对乙方给予纪律处分或经济处罚,直至通知解除本合同。 第九条 违反劳动合同的责任 (一)乙方违反劳动法律、法规和甲方规章制度规定解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的事项,应当依法承担赔偿责任。 1、甲方为其支付的培训费和招收录用费; 2、对生产、经营和工作造成的直接经济损失; 3、本合同约定的其他赔偿费用。 (二)乙方未提前三十天以书面的形式向甲方提出辞职或有其他擅自离职情形
38、的,作为旷工处理。 第十条 劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿 (一)甲乙双方变更、解除、终止、续订劳动合同应当按照中华人民共和国民法典和国家、省有关规定执行。 (二)甲方应当在解除或者终止本合同时,为乙方出具解除或者终止劳动合同证明,并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。 (三)乙方应当按照甲方有关规定,办理工作交接。应当支付经济补偿的,在办结工作交接时支付。 (四)按有关法律、法规、政策或双方约定的经济补偿金经协商以标准工资作为计算依据。 第十一条 劳动争议处理及其它 (一)双方因履行本合同发生争议,当事人可以向劳动争议调解委会员申请调解:调解不成的,可以向劳动争议仲载委会员
39、申请仲载。当事人一方也可以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 (二)以下专项协议和规章制度作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力: (三)本合同未尽事宜,双方可另协商解决,与今后法律法规等有关规定相悖的,按有关规定执行。 第十二条 其它事项 (一)劳动合同一式三份,甲方执两份、乙方执一份。 (二)劳动合同涂改的部分、未经合法授权代签,无效。劳动合同为解决双方劳动争议的依据。 (三)本合同自双方签署之日起生效。 甲方签章:_乙方签章:_ _年_月_日_年_月_日 劳务协议书 篇六 总包方: (以下简称甲方) 劳务承包方: (以下简称乙方) 项目名称:彭阳国税局办公楼一层改造工程 工程内容:电
40、气、综合布线 承包方式:包工不包料 工程量及单价:476x34元/ 总价: 元 付款方式: 1、线管敷设完成,支付8200元; 2、工程完工支付4000元; 3、工程竣工验收合格支付3500元; 4、保修期满无费用发生支付500元。 保修期:工程竣工验收合格之日起壹年。 甲方责任及义务: 按时支付工程款。 乙方责任及义务: 1、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收; 2、听从甲方现场代表指挥,不得以任何借口停工; 3、做好安全生产,施工过程中发生的任何人身安全事故甲方不承担责任及经济损失,乙方自理; 4、
41、不得违反有关安全操作规程、消防条例,如有违反,导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此产生的一切经济损失; 5、乙方允诺持证上岗。 争议解决: 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的。前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行协调。协调不成,双方同意向固原市人民法院提起诉讼。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 日期: 日期: 劳务合同 篇七 甲方(派遣单位)名称: 住所: 法定代表人(委托代理人): 联系电话: 乙方(用工单位)名称: 住所: 法定代表人(委托代理人): 联系电话: 根据中华人民共和国劳动合同法等法律法规规定,现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下: 一、劳务派遣合同期限 (方)因 原因,要求提前解除与 (方)的劳动合同。经协商, 甲方按照乙方要求从 年 月 日起派遣 名劳务人员到乙方工作,派遣期至 年 月 日止。 二、劳务费用标准及结算 (一)劳务费用标准:乙方按照每人每月 元标准向甲方支付劳务费用,劳务费用包括应支付甲方派遣的劳务人员的工资、应缴纳的各项社会保险费及其他费用。 (二)结算时间和方式:乙方于 月 日前以银行转帐方式将期间所有劳务费用一次性支付到甲方帐户。 三、甲方在乙方妥善办理完毕工作移交手续后支付乙方包括但不限于工资、经济补偿金、代通知金等所有费用等共计¥ 元(大写: 人民币)。 四、乙方自愿放弃其他所有
限制150内