二级建造师《建设工程法规及相关知识》机考冲刺卷二（含答案）.docx

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》机考冲刺卷二（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》机考冲刺卷二（含答案）.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识机考冲刺卷二（含答案）单选题1.下列法规中，属于部门规章的是()。A.建设工程质量（江南博哥）管理条例B.北京市建筑市场管理条例C.重庆市建设工程造价管理规定D.市政公用设施抗灾设防管理规定 参考答案：D参考解析：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”“办法”“实施细则”等。A项属于行政法规；B项属于地方性法规；C项属于地方政府规章；D项属于部门规章。单选题2.必须招标的工程项目规定所属的法的形式是()。A.法律B.行政法规C.部门规章D.地方性法规 参考答案：C参考解析：部门规章规定的事项应当属于执行法律

2、或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”“办法”和“实施细则”等。单选题3.关于项目经理部及其行为法律后果的说法，不正确的是()。A.不具备独立的法人资格B.是施工企业为完成某项建设工程施工任务而设立的组织C.其行为的法律后果由项目经理部承担D.其行为的法律后果由企业法人承担 参考答案：C参考解析：考查项目经理部行为的法律后果由企业法人承担。由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。例如：项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担违约责任；项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施

3、工企业为被告提起诉讼。单选题4.关于项目经理的说法，正确的是()。A.施工项目可以设有项目经理B.项目经理的权利来自于企业法人的授权C.项目经理具有相对独立的法人资格D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉 参考答案：B参考解析：A错误，每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。CD错误，项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。项目经理部没有按照合同约定完成施工任务，则应由施工企业承担违约责任；项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。单选题5.下列主体中，属

4、于法人的是()。A.某施工企业项目部B.某施工企业分公司C.某乡人民政府D.某大学建筑学院 参考答案：C参考解析：法人应当具备的条件：1.依法成立。法人不能自然产生，它的产生必须经过法定的程序。2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。3.能够独立承担民事责任。法人必须能够以自己的财产或者经费承担在民事活动中的债务，在民事活动中给其他主体造成损失时能够承担赔偿责任。法人以其全部财产独立承担民事责任。4.有法定代表人。依照法律或者法人章程的规定，代表法人从事民事活动的负责人，为法人的法定代表人。项目部、分公司、建筑学院均不能够独立承担民事责任。单选题6.甲将一栋房产以15万元卖给乙，乙

5、付清全款后甲将该房交付给乙，但未办理过户手续。丙知道此交易后，向甲表示愿以18万元购买，甲当即答应并与丙办理了过户手续。关于该房屋的归属，下列哪一说法正确()。A.归乙所有，丙的损失可要求甲赔偿B.归乙所有，丙的损失可要求乙赔偿C.归丙所有，乙的损失可以要求丙赔偿D.归丙所有，乙的损失可以要求甲赔偿 参考答案：D参考解析：不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力。因此物权属于丙所有，乙的违约损失可要求甲赔偿。单选题7.关于地役权的设立和变动，下列说法错误的是()。A.地役权自地役权合同生效时设立B.地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定

6、利用他人不动产的权利C.供役地转让的，地役权对受让人不具有约束力D.未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权 参考答案：C参考解析：选项A正确，地役权自地役权合同生效时设立。选项B正确，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。选项C错误，供役地以及供役地上的土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束力。选项D正确，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意

7、，土地所有权人不得设立地役权。单选题8.建筑物倒塌造成他人损害的，由()承担连带责任。A.所有人和建设单位B.使用人和建设单位C.建设单位和施工企业D.管理人和施工企业 参考答案：C参考解析：民法典规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。单选题9.下列情况属于发生不当得利之债的是()。A.

8、施工单位向工人支付奖金B.施工单位为工人办理工伤保险C.施工单位为工人发放防暑降温费D.建设单位因计算错误多支付给吴某三天工资 参考答案：D参考解析：不当得利，是指没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。民法典规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（1）为履行道德义务进行的给付；（2）债务到期之前的清偿；（3）明知元给付义务而进行的债务清偿。建设单位因计算错误多支付给吴某三天工资

9、为不当得利之债，建设单位有权请求吴谋返还多支付的三天工资。单选题10.保证合同是()订立的合同。A.债权人与债务人B.债务人和保证人C.债权人与保证人D.债权人与债务人和保证人 参考答案：C参考解析：考查保证合同。保证合同是为保障债权的实现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承担责任的合同。保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，保证合同无效，但是法律另有规定的除外。保证合同被确认无效后，债务人、保证人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。保证合同的内容一般包括被保证的主债权的种类、数额，债务人履行债务的期

10、限，保证的方式、范围和期间等条款。单选题11.下列法律责任中，属于行政处罚的是()。A.没收非法财物B.罚金C.管制D.拘役 参考答案：A参考解析：2017年9月经修改后公布的行政处罚法规定，行政处罚的种类：（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得，没收非法财物；（4）责令停产停业；（5）暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；（6）行政拘留；（7）法律、行政法规规定的其他行政处罚。A选项符合。刑事责任，是指犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。刑事责任是法律责任中最强烈的一种，其承担方式主要是刑罚，也包括一些非刑罚的处罚方法。2017年11月经修改后公布的中华人民共和国刑法（

11、以下简称刑法）规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下（1）管制（2）拘役（3）有期徒刑；（4）元期徒刑（5）死刑。附加刑的种类如下（1）罚金（2）剥夺政治权利；（3）没收财产（4）驱逐出境。BCD选项属于刑罚。单选题12.下列工程项目开工前需要申领施工许可证的是()。A.农民自建的低层住宅B.抢险救灾工程C.建筑面积500平方米的建筑工程D.工程投资额28万元的建筑工程 参考答案：C参考解析：（二）不需要办理施工许可证的建设工程1）限额以下的小型工程按照建筑法的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在30

12、万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。2）抢险救灾等工程建筑法规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。鉴于上述工程的特殊性，无需办理施工许可证。C选项需要申领施工许可证。单选题13.某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建房单位已领取的施工许可证应当()。A.申请延期B.自行废止C.报发证机关核验D.重新更换 参考答案：C参考解析：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个

13、月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建设工程恢复施工时，应当向发证机关报告，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。单选题14.下列关于施工许可证法定审批条件对施工设计文件和技术资料的要求的说法，正确的是()。A.技术资料指地质、水文等自然条件资料，不包括技术经济条件资料B.施工图设计文件只需满足设备材料采购和开工的需要C.施工图设计文件应满足施工需要并按规定通过审查D.施工图设计文件的审查，主要是审查设计标准 参考答案：C参考解析：选项A错误，技术资料一般包括地形、地质、水文、气象等自然条件资料和主要原材料、燃料来源，水电供应和运输条件等

14、技术经济条件资料。选项B错误，2017年10月经修改后颁布的建设工程勘察设计管理条例规定，编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。选项C正确，2019年4月经修改后颁布的建设工程质量管理条例规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。选项D错误，施工图设计文件审查机构应当对房屋建筑工程、市政基础设施工程施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。县级以上人民政府交通运输等有关部门应当按照职责对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。单选题15.根据建设工程质量管理条例，建

15、设单位在开工之前，除了办理开工报告外，应当按照有关规定办理()。A.安全许可证B.工程质量监督手续C.监理单位的委托手续D.保证安全施工措施的审批手续 参考答案：B参考解析：建设工程质量管理条例规定，建设单位在开工前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续，工程质量监督手续可以与施工许可证或者开工报告合并办理。单选题16.下列关于建筑业企业从业资格制度的说法，错误的是()A.企业应按其拥有的资产、主要人员、技术装备和已有的工程业绩申请资质B.企业可以申请并拥有一项或多项资质C.企业不能超越资质等级承揽业务D.企业资质证书可以延续但不能变更 参考答案：D参考解析：选项A正确，建筑业企业资质管理

16、规定中规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。选项B正确，建筑业企业资质管理规定中规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。选项C正确，建筑法规定，超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，处以罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。选项D错误，企业在建筑业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。单选题17.下列关于企业资质证书的

17、申请、使用和延续的说法中，错误的是()。A.企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质B.企业跨地区承揽业务或参加投标活动，必须向有关监管部门或单位提供资质证书原件C.建筑企业资质证书的有效期为五年D.资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续 参考答案：B参考解析：选项A正确，建筑业企业资质管理规定中规定，企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质。选项B错误，住房和城乡建设部办公厅关于规范使用建筑业企业资质证书的通知中指出，为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务

18、监督管理、招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询。选项C正确，建筑业企业资质管理规定中规定，资质证书有效期为5年。选项D正确，资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。单选题18.下列建筑企业资质，由国务院住房城乡建设主管部门许可的是()。A.特种工程专业承包资质B.施工总承包资质序列二级资质C.施工总承包资质序列特级资质D.施工劳务资质 参考答案：C参考解析：AB选项由企业工商注册所在省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门许可。D选项由企业工商注册所在

19、地设区的市人民政府住房城乡建设主管部门许可。单选题19.关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是()。A.是指企业拥有的资产B.是指企业的注册资本金C.即所有者权益D.应当以企业申请资质前3年度财务报表中净资产的平均额为准 参考答案：C参考解析：1）企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额。2）净资产是属于企业所有并可以自由支配的资产，即所有者权益。相对于注册资本而言，它能够更准确地体现企业的经济实力。所有建筑业企业都必须具备基本的责任承担能力。这是法律上权利与义务相一致、利益与风险相一致原则的体现，是维护债权人利益的需要。单选题20.注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程

20、项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是()。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的 参考答案：B参考解析：注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，不得变更注册至另一企业。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有

21、关部门及时进行网上变更。单选题21.建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为()，逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A.3年B.6个月C.1年D.2年 参考答案：A参考解析：二级建造师的注册2016年9月住房和城乡建设部经修改后发布的注册建造师管理规定中规定，取得二级建造师资格证书的人员申请注册，由省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责受理和审批。对批准注册的，核发由国务院住房城乡建设主管部门统一样式的中华人民共和国二级建造师注册证书和执业印章，并在核发证书后30日内送国务院住房城乡建设主管部门备案。（一）申请初始注册和延续注册申请初

22、始注册时应当具备以下条件（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单位（3）达到继续教育要求（4）没有注册建造师管理规定中规定不予注册的情形。初始注册者，可自资格证书签发之日起3年内提出申请。逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。申请初始注册需要提交下列材料（1）注册建造师初始注册申请表（2）资格证书、学历证书和身份证明复印件（3）申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件（4）逾期申请初始注册的，应当提供达到继续教育要求的证明材料。单选题22.根据招标投标法，投标人补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人的时间期限应在()。

23、A.提交投标文件的截止时间前B.评标截止时间前C.评标开始前D.投标有效期内 参考答案：A参考解析：考查投标文件的修改与撤回招标投标法规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。招标投标法实施条例进一步规定，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。单选题23.全部使用国有资金投资或者以国有资金为主的建筑工程，应当采用()计价。A.施工图预算B.预算定额C.施工定额D.工程量清单 参考答案：D参考解析：全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量

24、清单计价；非国有资金投资的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。单选题24.某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。法院此时应该以()作为结算工程款的依据。A.双方达成的补充协议B.双方签订的备案合同C.类似项目的结算价格D.市场的平均价格 参考答案：B参考解析：对于黑白合同的纠纷，最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”因此，招标人与中标

25、人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。单选题25.根据招标投标法，招标项目属于建设施工的，投标文件应当()。A.包括拟用于完成招标项目的机械设备B.由投标人自行编制C.完全响应招标文件各项要求D.包括投标担保 参考答案：A参考解析：招标项目属于建设施工项目的，投标文件的内容应当包括：拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。单选题26.对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，责令改正、处以工程合同价款0.5以上1以下的罚款，并可以()。A.取消国有资金拨付B.暂停项目执行或暂停资金拨付C.重新审批该项目D.追究当事人的刑事

26、责任 参考答案：B参考解析：2019年4月经修改后公布的建设工程质量管理条例进一步规定，建设单位不得将建设工程肢解发包。建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。单选题27.乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙部分垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是()。A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍B.按银行借贷处理

27、，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算C.合同中并无利息的约定，垫资不计息D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理 参考答案：C参考解析：本题考查的是工程价款的支付。对垫资利息的处理：对垫资和利息有约定的，支持约定，但约定的利息中高于中国人民银行同期同类贷款利率的部分不予支持，对垫资没有约定的，按照工程欠款处理；对垫资利息没有约定的，不予支持利息返还请求。单选题28.根据我国法律规定，下列合同转让行为有效的是()。A.甲将中标的某项目全部转让给乙施工单位B.甲将自己对乙单位的一笔债务部分转让给丙公司，随后通知乙单位C.甲不顾合同约定的不得转让债权条款，

28、将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司D.甲将自己对乙单位的一笔债权转让给丙公司，随后通知乙单位 参考答案：D参考解析：民法典规定，债权人可以将债权全部或者部分转让给第三人，但有下列情形之一的除外：（一）根据债权性质不得转让。（二）按照当事人约定不得转让。（三）依照法律规定不得转让。选项A错误，工程禁止转包。选项B错误，债务转让需债权人同意。选项C错误，合同约定不得转让的。选项D说法正确。单选题29.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，竣工日期()。A.以合同约定的竣工日期为准B.相应顺延C.以承包人提交竣工报告之日为准D.以转移占有建设工程之日为竣工日期 参考答案：D参考解析：最高人民法院

29、关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。单选题30.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是()。A.发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息B.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付

30、利息D.垫资违反相关规定，应予以没收 参考答案：A参考解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。单选题31.合同价款的有关事项由发承包双方约定，其内容中一般不包括()。A.合同价款的调整情形B.定金的支付和结算方式C.工程竣工价款的支付和结算方式D.合同价款约定方式 参考答案：B参考解析：合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括合同价款约定方式，预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整情形等。单选题32.下列

31、关于垫资和工程欠款的说法，正确的是()。A.国家不鼓励垫资行为，因为垫资属于违法行为B.对垫资利息有约定的，当事人请求按照约定支付利息的，应予支持；当事人对垫资利息未作约定的，可以按照同期同类银行贷款利率支持施工企业的利息请求C.当事人对垫资没有约定的，视为工程欠款D.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍；当事人对工程欠款约定利息的，法院可以按照同期同类银行贷款利率支持施工企业的利息请求 参考答案：C参考解析：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持。当事人对垫资没有约定

32、的，按照工程欠款处理。单选题33.用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位已经与劳动者()。A.订立一年以上三年以下固定期限劳动合同B.解除劳动关系并给予补偿C.订立三年以上固定期限劳动合同D.订立无固定期限劳动合同 参考答案：D参考解析：本题考查的是订立劳动合同应当遵守的原则和劳动合同的种类。用人单位自用工之日起满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位已经与劳动者订立无固定期限劳动合同。单选题34.李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，可以自收到仲裁裁决书之日起()日内向人民法院提起诉讼。A.7B.15C.30D.

33、60 参考答案：B参考解析：劳动法规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。单选题35.BIM操作员李某与某建筑公司签订了一份为期3年的合同，合同约定试用期为2个月。该公司BIM操作员的最低工资为9000元，与李某约定的工资为10000元，当地的最低工资标准为3218元。则李某在试用期内的工资不得低于()。A.3218B.7200C.8000D.9000 参考答案：C参考解析：劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。单选题36.关于劳动合同试用期的说法，错误的有(

34、)。A.劳动合同仅约定试用期，试用期不成立B.试用期不包含在劳动合同期限内C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月D.期限3个月以下、以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期 参考答案：B参考解析：选项A正确，劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。选项B错误，试用期包含在劳动合同期限内。选项C正确，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。选项D正确，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的

35、，不得约定试用期。单选题37.用人单位不得解除劳动合同的情形是()。A.与本单位订立无固定期限劳动合同的B.家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的C.患病或者非因工负伤，规定的医疗期满后仍不能从事原工作的D.在本单位连续工作满20年，且距法定退休年龄不足5年的 参考答案：D参考解析：为了保护一些特殊群体劳动者的权益，劳动合同法第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的；（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失

36、劳动能力的；（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；（5）在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的；（6）法律、行政法规规定的其他情形。单选题38.甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是()。A.由丙承担赔偿责任B.由甲承担赔偿责任C.甲不承担任何责任D.由甲和丙承担连带赔偿责任 参考答案：D参考解析：劳动合同法规定，用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

37、。单选题39.根据民法典，允许单方解除合同的情形是()。A.法定代表人变更B.当事人一方发生合并、分立C.由于不可抗力致使合同目的无法实现D.当事人一方违约 参考答案：C参考解析：根据民典法的规定，双方当事人可以协商解除合同。当事人一方解除合同的，只限于两种情况：一是发生不可抗力致使合同目的无法实现；二是对方当事人严重违约。单选题40.王某与张某签订了二手房屋买卖合同，王某按约定支付了购房款。张某的妹妹知道后对王某购置的房屋主张部分权利，并得到了张某的认可。对此，王某向张某提出了索赔要求，张某应()。A.承担权利瑕疵担保责任B.与王某签订补充合同C.承担物的瑕疵担保责任D.不承担任何责任 参考

38、答案：A参考解析：民法典规定，出卖人就交付的标的物，负有保证第三人对该标的物不享有任何权利的义务，但法律另有规定的除外。如果出卖人对于出卖的标的物没有所有权或处分权，或者没有完全的所有权或处分权，或者其处分涉及第三人的物权、知识产权等权益，则称其标的物存在权利瑕疵，出卖人因此应当承担权利瑕疵担保责任。张某隐瞒了与妹妹共有房产的事实，张某对出卖的房屋没有完全的所有权或处分权，故该房屋存在权利瑕疵，张某应当承担权利瑕疵担保责任。故选项A正确。单选题41.关于施工现场大气污染防治，下列说法中错误的是()。A.建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价B.施工单位应当制定具体的施工现场扬尘污染防治实

39、施方案C.暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖D.工程渣土、建筑垃圾应当就地掩埋 参考答案：D参考解析：建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。施工单位应当制定具体的施工扬尘污染防治实施方案。施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运；在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖。工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。单选题42.根据水污染防治法的规定，关于施工现场水污染防治的说法，错误的是()。A.在饮用水水源保护区

40、内，禁止设置排污口B.存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施C.兴建地下工程设施，应当采取防护性措施，防止地下水污染D.可以利用渗井、渗坑排放、倾倒含有毒污染物的废水 参考答案：D参考解析：A正确，在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口O在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染。B正确，存放可溶性剧毒废渣的场所，应当采取防水、防渗漏、防流失的措施。禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。C正确，兴建地下工程设施或者进行地下

41、勘探、采矿等活动，应当采取防护性措施，防止地下水污染。人工回灌补给地下水，不得恶化地下水质。D错误，禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者存贮含有毒污染物的废水、含病原体的污水和其他废弃物。单选题43.根据环境噪声污染防治法，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A.抢修B.抢险C.生产工艺要求必须连续D.抢工期 参考答案：D参考解析：环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪

42、声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。单选题44.建筑施工企业以欺骗、贿赂等方式取得安全生产许可证，应承担的法律责任正确的是()。A.注销安全生产许可证B.给予警告C.1年内不得再次申请安全生产许可证D.撤销安全生产许可证 参考答案：D参考解析：建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，建筑施工企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证的，不予受理或者不予颁发安全生产许可证，并给予警告，1年内不得申请安全生产许可证。建筑施工企

43、业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。单选题45.某施工单位挪用了安全防护、文明施工措施费用，被要求限期整改，并处挪用费用一定比例的罚款。该比例为()。A.10以上20以下B.20以上30以下C.20以上50以下D.30以上50以下 参考答案：C参考解析：施工单位挪用列入建设工程概算的安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正，处挪用费用20%以上50%以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。单选题46.根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法，关于施工企业负责人施工现场带

44、班制度的说法，正确的是()。A.建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人，总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20%C.有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D.建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查 参考答案：D参考解析：选项A错误，建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。选项B错误，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25

45、%。选项C错误，对于有分公司（非独立法人）的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可书面委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查。选项D正确，建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查。单选题47.对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。A.安全监督管理机构B.建设单位C.监理单位D.施工单位 参考答案：D参考解析：对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工

46、程师审查。单选题48.建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为()办理意外伤害保险。A.施工现场从事危险作业的人员B.施工现场的所有人员C.施工现场从事特殊工种的人员D.施工现场的专职安全管理人员 参考答案：A参考解析：建设工程安全生产管理条例规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。单选题49.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由()承担举证责任。A.职工本人B.工伤治疗机构C.用人单位D.社会保险行政部门 参考答案：C参考解析：1）社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。对依法取得职业病诊断证明书