室内精装修施工合同通用版范文5篇.docx

《室内精装修施工合同通用版范文5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《室内精装修施工合同通用版范文5篇.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、室内精装修施工合同通用版范文5篇室内精装修施工合同通用版范文篇1 托付方甲方： 承接方乙方： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方准备托付乙方进行居室装修。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1、工程地址： 2、房屋规格：房型砖混结构，总计施工面积150平方米。 3、施工内容：详见本合同附件一装修具体项目及要求。 4、托付方式：包工包料大包干交钥匙工程。 5、开工日期：20_年9月28日，竣工日期20_年10月25日，工程总天数：27天。 其次条：工程价款 工程价款人民币金额大写叁拾万元，详见本合同附件二装修工程预算表。 第三条：质量要求 1、

2、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4、工程质保期限为1年从装修验收交付使用之日起计算。 第四条：材料供应 1、乙方须严格依据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价，不得偷工减料，乙方如偷工减料，应按偷工减料材料的双倍价款补偿给甲方。 2、乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对装修工程造成的损失均由乙方全权负责。 第五条：付款方式 1、合同一经签订，甲方即应付100%工程装修款的40

3、%；当工期完工20_年10月25日待甲方对装修工程竣工验收合格后结算，甲方即其次次付工程装修款50%，剩余10%尾款待作为质量保证金，质保期到期后，甲方一次性支付给乙方。 2、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。 第六条：工程工期 1、假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以装修工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方。 2、在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快

4、解决纠纷，以连续施工。 第七条：其他事项 1、甲方责任 （1）必需供应房屋装修所使用的水、电，并向乙方进行水电使用的现场交底。 （2）应腾空房屋，清除影响施工的障碍物。 2、乙方责任 （1）指派一名工作人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。 （2）负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。如有发生管道堵塞、渗漏水、停电和物品损坏，必需尽快负责修复或赔偿。如有发生平安责任事故，由乙方全权负责人赔偿和善后处理工作。 第八条：违约责任 合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同

5、方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。 第九条：争议解决 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以依据本合同商定向人民法院提起诉讼。 第十条：合同的变更和终止 1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商全都后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算

6、手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。 第十一条：合同生效 1、本合同双方盖章，签字后生效。 2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方： 乙方： 法定代表人签字： 法定代表人签字： 年 月 日 年 月 日 室内精装修施工合同通用版范文篇2 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在公正、自愿、协商全都的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程以下简称工程的有关事宜，达成如下协议： 第一条、工程概况 1.1工程地点： 1.2工程内容及做法，工程使用的主要材料的品种，规格，名称，经双方认可居室规格：室厅厨卫阳台 总计：施工面积平方米。 1.3

7、工程承包方式：双方商定实行下列第1种承包方式。 1承包人包工、包料； 2承包人包工、部分包料，发包人供应部分材料； 3承包人包工、发包人包料。 1.4工程期限天，开工日期年 月 日，竣工日期年 月 日。 1.5合同价款：本合同工程造价为大写： 其次条、工程监理 若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。 第三条、施工图纸 双方商定施工图纸实行下列第2种方式供应： 1、发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份； 2、发包人托付承包人设计施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份设计费壹

8、萬元整，由发包人支付此费用不在工程价款内。 第四条、发包人义务 4.1开工前7天，为承包人入场施工制造条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则； 4.2供应施工期间的水源、电源； 4.3负责协调施工队与邻里之间的关系； 4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续； 4.5施工期间发包人仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作； 4.6参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。 第五条、承包人义务 5.1施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，

9、按期保质完成工程； 5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境； 5.3爱惜好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通； 5.4保证施工现场的洁净，工程完工后负责清扫施工现场。 第六条、工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商全都，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。 第七条、材料的供应 7.1由发包人供应的材料、设备，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续； 7.2由承包人供应的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。 第八条、工期延误 8.1对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相

10、应顺延： （1）工程量变化和设计变更； （2）不行抗力； （3）发包人同意工期顺延的其他状况。 8.2因发包人未按商定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。 8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延；因承包人缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。 第九条、质量标准 双方商定本工程施工质量标准：达到国家认定的装修质量检验标准。施工过程中双方对工程质量发生争议，由有关部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合

11、合同商定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人担当；经认证工程质量符合合同商定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人担当。 第十条、工程验收和保修 10.1承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。 10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。 10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为12月。验收合格签字后，填写工程保修单。 第十一条、款项支付方式 11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后7日内如未有异议，即视为同意，双方应

12、填写工程结算单并签字。 甲方（业主）：_ 乙方：_ （盖章） 签订日期：_年_月_日 室内精装修施工合同通用版范文篇3 托付人（业主）：_ 栋层号：_ 电话：_ 受托付人/公司：_ 电话：_ 为加强庄园装修管理，保证装修质量及居民的居住平安和正常生活，特制定双方的责任、义务如下： 管理公司： 一、负责庄园楼内的装修管理。 二、保证装修期间正常水电供应。 三、关心业主定期对室内装修进行质量、平安的检查。 四、合理收费，严禁向施工队吃、拿、卡、要、乱罚款。 五、投诉电话： 装修负责人/装饰公司： 一、开工之日起，实行必要防火措施，并指定专人负责，自备灭火器，确保户内的平安，并接受管理分公司检查和指

13、导。 二、破坏建筑结构，不擅自拆改水、电、暖气、电信等各种住宅配套设施。 三、厨房、厕所等部位需要改造时，严格按施工规范操作，避开造成漏水、渗水等质量问题。 四、装修、装饰住宅时，不得影响建筑物整体外观及周边环境，不得影响四周居民的正常生活，装修、装饰住宅时，所产生的废料、杂物渣土等垃圾应自行准时清运，不得倒入垃圾桶，不得堵塞排水道。 五、对其他业主和公共设施设备（建筑、电气、给排水、采暖、空调、消防、电梯、门禁系统、监控系统等）造成损坏的，责令恢复原状，或赔偿经济损失。（赔偿经济损失的额度按受损失的设施或零部件的市场价及安装价格的和来考虑），设施恢复期限及赔偿期限从事发之日起计三日内结束，事

14、故第一责任人为装修负责人，如业主和装修负责人有商定的，按商定的责任人执行。因设施设备被损坏而且影响其它业主的正常生活及给物业管理造成的不良影响而带来损失的赔偿问题由物业公司、业主、装修负责人三方来协商解决。 六、室内空调机和安装要做到楼上楼下保持横平竖直。需要重新打洞的，请先到管理公司部协商，并由管理公司确定位置，空调支架必需接受不锈钢或喷塑支架。 托付人： 一、按规定对住宅进行装修，并事先对装饰公司进行全面评价。 二、对受托付方的行为负有连带责任。 以上各项双方认真遵守，如有违反，请按物业管理有关规定处理。 受托付人/公司（签章）_物业管理公司 签订日期：_年_月_日 室内精装修施工合同通用

15、版范文篇4 甲方：（以下简称甲方） 乙方：_（以下简称乙方） 乙方系园区大棚物业的业主或使用者托付进行装修的单位或个人。现甲、乙双方就大棚看护房装修的有关事宜，经过公正协商，特签此协议。 一、装修申请与报批 第一条、乙方在装修前应向甲方提出装修申请，并填写装修申请表；乙方向甲方供应下列材料： 1.施工单位营业执照及资质证书复印件（加盖公章），如托付个人则需装修托付书。 2.乙方向甲方供应现场施工人员的名单、身份证复印件及1寸近照2张。 3.装修队电工、焊工等特种工种的上岗证及复印件。 其次条、甲方在收到乙方申请后，对乙方供应的资料进行审核，如审核合格后，甲方为乙方开据施工许可证。乙方应依据许可

16、证时间开工装修，同时应将许可证贴在装修现场明显位置以便甲方检查。 第四条、甲方审核完毕的资料，乙方不得擅自转变。如需修改或变动，应以书面形式提前通知甲方，并将修改后的资料报甲方审核。 第五条、假如乙方不提交装修申请擅自施工，或在甲方未准许之前开工，甲方有权责令其停工，而由此造成的一切后果均由乙方负责。 二、出入证 1、为保证乙方装修工作的顺当进行，乙方需要为其聘请的施工人员办理现场出入证，如有未办理出入证的、丢失出入证的或将出入证转借他人的，甲方有权阻挡其进入小区，而因此产生的一切后果均由乙方自负。 2、假如甲方发觉乙方聘请的施工人员有违法行为，或有不符合园区管理规定的行为，甲方有权将该施工人

17、员清理出小区，由此产生的一切后果均由乙方负责。 3、装修完毕后，乙方应准时将其申请的全部出入证全部收回交给甲方，甲方核查无误后，退还临时出入证押金。 三、装修保证金 1、为保证业主的利益和看护房结构及配套设备的平安，甲方收取乙方管理费每户500元。 2、装修完毕经甲方验收合格后，扣除实际发生的费用，3个月未发生质量问题，按规定退还尾款。如验收不合格，甲方将连续收取乙方整改期间的相关费用。 四、留意事项 第一条、大棚结构装修 1.不得改动门、窗，保持大棚、看护房屋外观的美观统一。 2.严禁拆改破坏原结构、承重墙、配重墙。不得擅拘束主体结构上剔槽、打洞，不得凿穿地面、屋顶、阳台隔断板。 3.不得擅

18、自破坏原设计卫生间、洗衣间防水层，如有破损须重做防水处理，需进行24小时闭水试验，物业工程部试验通过后方可连续施工。 4.乙方装修所使用的木制材料需经防火阻燃、防腐处理。 5.不得将没有防水要求的房间设为卫生间、厨房间。 其次条、水、暖气、燃气管道设施装修 1.严禁改动室内供暖管线设施，严禁加装暖气片或拆改移位。加装暖气罩，必需留有长、宽不少于400mm的检修口，便于日后修理，否则后果自负。 2.严禁拆改室内水表，不得擅自拆改原设计管线。 3.严禁改动或遮挡燃气管线、仪表设施。 4.室内全部管线节门、接口四周需留有100mm以上距离，并必需按规定预留长、宽不小于400mm的检查口，便于日后修理

19、检查。 6.卫生间、厨房间墙体改动的，应当依据防水标准制订施工方案，重新做防水。 第三条、配电、弱电信号设施装修 1.配电系统布局必需按审批方案、图纸施工，负责此项工作的施工人员必需有劳动局核发的电工操作证（特种工种证明复印件在物业管理公司备案）。 2.严禁破坏室内原设计配线回路，严禁强电、弱电线路直埋，必需按施工规范穿线铺设，如有违规造成的一切后果由乙方负责。 3.不得擅自增改原设计配电把握和计量仪表，隐蔽施工部分：照明、插座、空调插座必需按原设计负荷单路把握施工。 第四条、大棚外观装修 1.严禁拆改外窗、防火窗，不得擅自加装护栏。 2.严禁在户门以外公共区域平台违章搭建或悬挂其他物品。违者

20、物业公司有权要求其无条件拆除，损失自负。 3.空调室外机必需按指定位置安装，冷凝水排放管须接入空调冷凝水管或靠墙固定在外窗一侧 第五条、装饰施工现场 1.装饰材料搬运：支配时间搬运，切勿损坏公共区域搬运建筑材料必需封装不漏，搬运完毕须将搬运路线准时清扫干净。 2.装修垃圾清运：乙方必需遵守甲方的规定，按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点，随时清扫门前杂物。严禁在公共区域堆放建筑材料、装修垃圾，严禁将杂物、油漆倒入下水管线。 3.施工人员：乙方施工人员须衣着整齐，佩带通行标志，按指定通道进入；严禁在本小区非工作区域闲逛，不得损坏小区公共设施设备及他人财务；严格遵守管理规定，保持公共区域的洁净。

21、4.装修施工时间： 1）工作时间：8：0012：00，14：0018：00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内，严禁施工人员在本小区内留宿。 2）机械设备作业时间：8：0011：30，14：3018：00，其它时间为静音作业时间，严禁施工扰民。 5.消防平安：每户装修施工现场必需配置两个5公斤灭火器，工作现场禁止吸烟。 五、装修竣工验收 装修完成后，乙方须提前通知甲方商定时间，甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内，由公司物业部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。因整改造成的各项损失费用，均由施工方担当。 六、其它 第一条、乙方在此保证

22、：因其装修而引起的一切后果，如造成房屋结构、布局、外装修的损坏，房产毗邻房屋的损坏或他人人身平安或财产的损失，房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方担当。因此后果而产生的一切事宜如诉讼、仲裁的均由乙方自费处理。 其次条、如因乙方装修给他人人身财产造成损失，而引起他人向甲方索赔时，乙方负责赔偿因此给甲方造成的一切损失。 第三条、本协议未尽事宜，由双方协商解决。 第四条、本协议一式两份，由甲、乙双方各执一份，自双方签字之日起生效。 第五条、乙方在工程装修期间必需加强平安生产管理，需有特地平安监督人员进行平安监督，在装修期间装修人员在园区内、外所发生的任何意外由乙方负责，甲方不负任何责任。 甲方：乙方

23、：_ 经办人：_经办人：_ 年月日 室内精装修施工合同通用版范文篇5 发包方（以下简称甲方）： 承办方（以下简称乙方）： 依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，在公正、自愿、协商全都的基础上，依据施工图纸的设计要求，达成如下条款： 第一条、工程概况： 1、工程地点： 2、工程内容：门市整体装修，包工包料。 3、工期：20天（20_105至20_1025） 4、合同价款：按实际使用材料计算。（单价按预算表单价计算） 其次条、甲方义务 1、甲方办理好相关施工手续，做到二通即：水通、电通。房屋内清理干净不影响施工为原则。 2、甲方不能让施工单位任凭拆除承重结构等影响房屋质量的部位。 第三条

24、、乙方的义务 1、施工中严格按施工规范执行，遵照施工图纸施工，保证施工质量。 2、做好施工方案、保证施工工期。 3、保证原房屋的基本结构，科学施工、规范施工。 第四条、工程款支付 1、先行支付材料款，完工后工程款一次性付清。 2、人工费： 3、材料费： 4、共计： 第五条、违约责任 1、合同签订后，任何一方未履行合同商定违反了合同法及有关法律法规，应担当相关的经济责任和法律责任，造成的经济损失由对方赔偿。 2、由于乙方缘由未达到质量标准的分部分项工程由乙方负责赔偿经济损失。 3、由于乙方缘由造成的拖延工期有乙方负责。 本合同一式二份，双方签字后生效。 甲方：联系方式：乙方：联系方式： 年月日16