建设项目选址意见书内容范文 《建设项目选址意见书》优秀7篇.docx

《建设项目选址意见书内容范文 《建设项目选址意见书》优秀7篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设项目选址意见书内容范文 《建设项目选址意见书》优秀7篇.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设项目选址意见书内容范文 建设项目选址意见书优秀7篇如何写建设项目选址意见书 篇一 订立合同甲方：_ (以下简称甲方) 订立合同乙方：_ (以下简称乙方) 为全面推行项目管理，明确双方责任，实现与建设单位签订的建设工程施工合同，确保日常生产经营正常开展，经甲、乙双方共同协商，特订立以下承包合同，供双方共同执行。 一、承包性质 1、以施工项目工程的承包经营。 2、承包方属风险性总包干承包经营，额定上交，盈亏自理。 二、承包期限 该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。 三、上交指标 按完成结算收入的_%上交(一切税费由乙方承担)。 四、安全责任约定 乙方施工中出现工伤事故无论大小责任均由

2、乙方全额承担。 五、其他约定 1、乙方必须执行公司的各项规章制度，严格守法经营；遵照行业管部门规定，做到安全文明施工。 2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的建设工程施工合同，全额享受和承担建设单位的奖或罚，并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部的责任和义务。 3、乙方必须接受甲方对承建工程的质量和安全的监督和检查，甲方对乙方常规性的生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。 4、本合同签章生效时，乙方向甲方一次性交纳约保证金在工程竣工验收合格后全部退还乙方。 五、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。经双方签字后生效，工程竣工财务结算手续结清后终止。 甲方(公章)：_ 法定代表人(签字

3、)：_ _年_月_日 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 有关建设项目选址意见书内容范文汇总 篇二 甲方(投资方)： 地址： 联系电话： 乙方(被投方)： 代理人： 地址： 联系电话： 甲、乙双方本着友好协商、平等自愿的原则，就_创业项目达成合作意向，因此制定此投资协议书。 一、甲方经过前期调查分析，决定投资支持乙方创业，在签署此投资协议书之后的六个月内，甲方愿意提供必要的办公场地给乙方无偿使用； 二、在签署协议书后的六个月内，甲方愿意以真诚无私的态度帮助乙方梳理、提炼、强化其商业模式、团队建设、企业管理等必要创业知识与基础； 三、合作期限为_年，自_年_月_日至_年_月_

4、日止；合同期满后，如各方对合同没有进行否决要求，则合同按照相同要求进行优先续约；如各方无意愿继续续约，则合同届满，按照法定程序解散_公司； 四、甲方及乙方出资金额及所占股权比例为：_。 五、甲方支持乙方在一到两年内回购20%的股份，甲乙双方一致认同根据业绩情况可给予管理团队一定的股权奖励。具体细节执行时另行商议。 六、此次投资用途主要为：项目运营费用，甲乙双方不得擅自改作其他使用； 七、在投资合作期间，甲乙双方均不得向任何第三方泄露任何有关对方的企业信息，并且此保密义务不因此协议书结束而终止； 八、在甲乙双方签署此协议书，甲方对乙方的投资权具有独家排他性质，乙方对此表示理解并愿意遵守； 九、任

5、何因本协议引起的争议，应通过友好协商方式解决。如不能协商解决，则争议任何一方均可将争议事项，提交_仲裁委员会仲裁，并按_仲裁委员会仲裁规则进行仲裁。 十、本协议书一式两份，甲、乙双方各执一份，未尽事宜，由双方协商签署补充协议确定。 甲方(盖章)： 代理人(签字)： _年_月_日 乙方(盖章)： 代理人(签字)： _年_月_日 有关建设项目选址意见书内容范文汇总 篇三 川建发_142号 四川省建设厅 四川省工商行政管理局？制订 _年11月合同编号：_ 委托人（全称）：_ 代理人（全称）：_ 根据_、中华人民共和国招标投标法及其有关法律、法规，遵循平等、?自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_招标代

6、理事项协商一致，签订本合同，于_年_月_日在_达成如下协议： 一、工程建设项目概况 1.招标人名称：_ 1.项目名称：_ 2.建设地点：_ 3.招标范围：_ 4.招标规模：_ 5.招标方式：_ 6.指定联系人： 姓名：_职务：_技术职称：_ 二、代理人概况 1.代理机构名称：_ 2.资格等级：_ 3.证书编号：_ 4.拟派专职人员： （1）姓名：_技术职称：_ 身份证号：_ （2）姓名：_技术职称：_ 身份证号：_ （3）姓名：_技术职称：_ 身份证号：_ 三、委托人委托代理人为_工程建设项目的招标代理人，承担本工程的_招标工作。 四、委托范围 委托范围如下口中划者： 口起草招标公告 口代拟投

7、标邀请书 口编制资格预审文件 口协助招标人评审投标资格预审文件 口编制和发售招标文件 口编制工程量清单或标底 口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要 口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会 口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会 口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书 口编制招标报告 口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续 口代拟合同 口其他事项_ 五、报酬及支付方式 1._标准： （1）招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价，累进计取，浮动_，合同价为￥_元。 大写：_ （2）工程量清单编制费：以招标规模计算为￥_元。 大写：_

8、（3）标底（或招标控制价）编制费：以招标规模计算合同价、以标底（或招标控制价）计算结算价，合同价为￥ _元。 大写：_ 2.支付方式 （1）招标代理服务费，在合同签订后_日内预付合同价的_，中标通知书发出后？日内按中标金额结 算，余款一次付清。 （2）工程量清单编制费，在合同签定后_日内预付_，余款在乙方递交成果报告同时一次付清。 （2）标底（或招标控制价）编制费，在合同签定后_日内预付_，余款在标底（或招标控制价）公布后_日内按标底（或招标控制价）结算，余款一次付清。 六、委托人的权利和义务 1.委托人的权利： （1）按合同约定的委托招标代理业务，接收招标代理成果： 如何写建设项目选址意见书

9、 篇四 委托人： 受托人： 委托人系工程的业主，受托人是一家具有相应建设工程项目管理经验的公司，委托人现委托受托人承担该项目的工程管理工作，双方依照中华人民共和国民法典等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程的委托管理事项经友好协商，达成如下一致意见并订立本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 工程名称： 地点： 工程建设规模： 投资规模： 目前工程形象进度： (工程概况的具体内容由双方根据项目所处的不同建设阶段的不同情况进行填写) 二、委托工作范围和内容 委托管理工作范围和内容由双方在合同条款中具体约定。 二、项目管理费 项目管理费总额大写：。 小写：。 该项目管理费总额

10、为受托人按照本合同约定完成工程项目管理的正常工作所收取的管理费，受托人完成工程项目管理的附加工作和额外工作所发生的费用由双方在合同中另行约定。 四、组成本合同的文件： 1.本合同协议书。 2.本合同通用条款及其附件。 3.本合同专用条款及其附件。 4.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件。 5.双方在履行合同过程形成的会议纪要、来往函件等书面文件。 五、本协议书中的有关词语定义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。 六、受托人向委托人承诺，根据委托人的委托，全面履行本合同约定的义务，全面实现本合同确定的管理目标，维护委托人合法权益。 七、委托人向受托人承诺，全面履行本

11、合同约定的义务，及时向受托人支付本合同确定的项目管理费。 八、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完合同约定的义务之日终止。 九、合同订立 合同订立时间：年月日 合同订立地点：。委托人(盖章)：受托人(盖章)： 法定代表人(签字)：法定代表人(签字)： 委托代理人(签字)：委托代理人(签字)： 单位地址：单位地址： 邮政编码：邮政编码： 联系电话：联系电话： 传真：传真： 电子信箱：电子信箱： 开户银行：开户银行： 如何写建设项目选址意见书 篇五 委托人(全称)： _ 代理人(全称)： _ 根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法及其有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信

12、用的原则，双方就_招标代理事项协商一致，签订本合同，于_年_月_日在_达成如下协议： 一、工程建设项目概况 1.招标人名称：_ 1.项目名称：_ 2.建设地点：_ 3.招标范围：_ 4.招标规模：_ 5.招标方式：_ 6.指定联系人： 姓名：_职务：_技术职称：_ 二、代理人概况 1.代理机构名称：_ 2.资格等级：_ 3.证书编号：_ 4.拟派专职人员： (1)姓名：_技术职称：_ 身份证号：_ (2)姓名：_技术职称：_ 身份证号：_ (3)姓名：_技术职称：_ 身份证号：_ 三、委托人委托代理人为_工程建设项目的招标代理人，承担本工程的_招标工作。 四、委托范围 委托范围如下口中划者：

13、口起草招标公告 口代拟投标邀请书 口编制资格预审文件 口协助招标人评审投标资格预审文件 口编制和发售招标文件 口编制工程量清单或标底 口组织投标人踏勘现场、答疑、草拟答疑纪要 口协助招标人或受招标人委托依法组建评标委员会 口协助招标人或受招标人委托组织开标、评标、定标会 口向中标人发出中标通知书，向未中标的投标人发出中标结果通知书 口编制招标报告 口办理招标的备案手续和有关事项的公示手续 口代拟合同 口其他事项_ 五、报酬及支付方式 1.收费标准： (1)招标代理服务费：以招标规模计算合同价、以中标金额计算结算价，累进计取，浮动_%，合同价为￥_元。 大写：_ (2)工程量清单编制费：以招标规

14、模计算为￥_元。 大写：_ (3)标底(或招标控制价)编制费：以招标规模计算合同价、以标底(或招标控制价)计算结算价，合同价为￥ _元。 大写：_ 2.支付方式 (1)招标代理服务费，在合同签订后_日内预付合同价的_%，中标通知书发出后日内按中标金额结 算，余款一次付清。 (2)工程量清单编制费，在合同签定后_日内预付_%，余款在乙方递交成果报告同时一次付清。 (2)标底(或招标控制价)编制费，在合同签定后_日内预付_%，余款在标底(或招标控制价)公布后_日内按标底(或招标控制价)结算，余款一次付清。 六、委托人的权利和义务 1.委托人的权利： (1)按合同约定的委托招标代理业务，接收招标代理

15、成果： (2)向代理人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出建议； (3)审查代理人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见； (4)要求代理人提交招标代理业务工作报告； (5)与代理人协商，建议更换其不称职的招标代理从业人员； (6)依法选择中标人； (7)本合同履行期间，由于代理人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向代理人追索经济赔偿，直至追究法律责任。 2.委托人的义务 (1)向代理人提供本工程立项批准手续或相关资料及资金落实情况； (2)向代理人提供满足完成代理招标业务的全部资料和图纸，需要交底的须向代理人详细交底；

16、并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责； (3)向代理人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定； (4)根据需要，作好与第三方的协调工作； (5)按本合同条款约定的支付方式、币种及时间，向代理人支付代理报酬； (6)委托人不得提出违反法律、行政法规的要求，否则代理人有权拒绝其这类要求； (7)依法应尽的其他义务。 七、代理人的权利和义务 1.代理人的权利 (1)按合同约定收取委托代理报酬； (2)对招标过程中应由委托人做出的决定，代理人有权提出建议； (3)当委托人提供的资料不足或不明确时，有权提出补足资料或作出明确的答复； (4)拒绝委托人提出的违反法律、行政法规

17、的要求，并向委托人作出解释； (5)有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动； (6)对于为本合同工程编制的所有文件拥有版权，委托人仅有使用或复制的权利； 2.代理人的义务 (1)选择有足够经验的招标代理从业人员完成招标代理工作； (2)依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益； (3)向委托人提供完成招标工作的相关咨询服务； (4)向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释法定的招标程序，以便得到委托人的支持和配合； (5)应对招标工作中有关数据的计算、技术经济资料的科学性和正确性负责； (6)开标、评标结束后日内，向委托人提交招标情况的书面

18、报告； (7)不得接受与本合同工程项目有关的投标咨询业务； (8)未经委托人同意不得分包或转让本合同的任何权利和义务； (9)合同履行期内和合同终止后，未经委托人同意，代理人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况； (10)依法应尽的其他义务。 八、约定事项的解释、变更及违约责任 1.招标文件的解释由代理人进行解释。 2.对与招标过程中有投诉或异议的，将按建设行政主管部门的规定办理。 3.由于不可抗力的因素，导致代理人不可能完成委托业务，需要变更约定事项时，须经双方协商并达成一致后方能变更。 4.任一方违反本协议约定，违约方支付守约方违约金￥_元整。 代理人如果违约，除支付违约金外，还应

19、将收取的代理费全额退还委托人。 委托人如果违约，除支付违约金外，还应将应支付的代理费(按正常完成已开展的工作计算)全额支付给代理人。 5.如代理人在代理过程中有违法违规及超越代理范围等行为，则委托人有权解除本协议，由代理人自行承担相应的法律责任和违约责任。 九、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下例第_种方式解决： 1.提交_仲裁委员会仲裁； 2.依法向_人民法院起诉。 十、其它 1.本协议未详尽事宜，由双方当事人共同协商解决。 2.本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。 3.本协议双方法定代表人签字并加盖公章后，即行生效，全部招标代理工作完成，且中标通知

20、书发出并结清款项后失效。 十一、补充条款_ 委托人：_代理人：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 委托代理人：_委托代理人：_ 住所：_住所：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 邮政编码：_邮政编码：_ 电话：_电话：_ 传真：_传真：_ 电子信箱：_电子信箱：_ _年_月_日_年_月_日 有关建设项目选址意见书内容范文汇总 篇六 承包人： 合同签订日期； 水电单项工程承包合同 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：(以下简称乙方) 有效证件： 承包人住址： 联系方式： 根据_、中华人民共和国建筑法及其他有关法律，遵循自愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方就建设工程

21、劳务合作事项协商一致，特订立本合同如下： 一、工程概况及承包工作内容 1、工程名称：昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目 2、工程概况：昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区，包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所，工程总建筑面积约15000.00平方米。 3、结构类型：混凝土框架结构 4、建设地点：昭通市昭阳区 5、建筑面积（水电安装）：以土建竣工实际面积为准 6、总建筑面积：以土建竣工实际面积为准 二、乙方进场人数（附名册） 乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内

22、容，组织进场所需工种人员，并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关人员不得进驻现场。 三、工期进度要求 （一）开工日期：_年_月_日 （二）总（日历）工期：个月 （三）具体工期与作业内容，必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。 四、承包方式与范围 （一）承包方式：包工、包质量、包辅材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。 （二）承包范围： 1.给排水安装：给水管安装到使用房间、排水管安装到化粪池、地漏的安装、阀门及试水龙头的安装等。 2.电气安装：包括穿线管的预埋、管内穿线、桥架安装、电箱的安装，防雷

23、接地、灯具安装，；室内开关插座的安装、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等 3.弱电安装：电话、电视、监控、宽带线管预埋底盒安装。 4.以设计图所列和投标文件中的所有分部、分项施工范围。 5.水电测试、试通水、试通电等。 6.工长及管理人员由乙方自己配置，费用由乙方自行承担。 （三）乙方承包工程相应的单价（包工包料）：合计元/?o总价万元，结算面积以建筑施工图面积结算。 1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费，乙方负责为所属员工购买意外伤害_。 2.所需固定工具、手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用；材料下车及搬运费用水用电等。 3.辅材指：氧气、乙炔、泡沫

24、、扎丝、钢丝、铁丝、钉子、膨胀螺丝、封口胶带、锯条、砂轮切割片、绝缘胶布、抱箍、焊条、无齿锯片、云石机片、磨光机片、密封条、海绵条、安全帽、安全带、绝缘鞋、眼镜、雨鞋、雨衣、电焊面罩、螺母、木螺丝、麻丝、铅油、自攻丝、平垫、弹垫、网格布、红蓝铅笔、手电、电池、墨汁、胶水、拖扫帚、滚刷、彩条布、劳保手套、防尘面罩、塑料布、尼龙绳、竹扫把、小扫把、麻绳、胶皮水管、喷雾器、胶带、粉笔、低压灯泡、棉丝、各种油漆、稀料、汽油、机油、黄油、齿轮润滑油、酒精、去污粉、界面剂等费用。 4.需水电相配合的其他分包班组的配合(如消防、通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时，一律由乙方自备。 5.对于设计

25、变更，人工费增加1000元以内的甲方不再对乙方补价；超过1000元，超出部分按实补价。 五、工程要求： （一）质量要求：按iso9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。 1.必须具备于自己承包工作范围相应的工程技术和组织管理能力，能够_履行相应的现场管理职责，施工人员也必须具备相应的资质、操作证和上岗证。 2.乙方必须依据国家有关规范和标准，按照设计图纸（含书面1mi.NET通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必须合格，通过备案并达到合格标准。 3.乙方必须积极配合甲方，如实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。 4.对检出的不合格品（项），乙方必

26、须无条件地进行及时整改，直至通过质量检验达到要求。 5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护，其保护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。 6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除承担人工费和工期外，还应赔偿相应的材料费。 7.甲方提倡各施工方开展进度质量安全文明施工竞赛，比技术比管理比进度比质量比安全文明施工，对于好的单位给予奖励。对在管理进度质量安全文明施工等方面严重不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济处罚，严重者清退出场。 8.保修期为二年。 （二）工期要求 1、乙方必须按甲方制

27、定的进度计划组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度计划不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。 2、工期延误 （1）乙方在施工中要积极主动施工，预埋线管不单独安排时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。 （2）如因乙方自身原因延误工期，一切损失（含建设方罚款）由乙方自行承担；甲方处以乙方双倍罚款。 （三）成本控制要求 1.乙方必须科学管理、合理施工，避免窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。 2.各种工程材料必须实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪费和因返工延误的工

28、程损失全部由乙方承担。 3.乙方如用到甲方的材料必须经甲方同意签字方可领用。 4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。 5.乙方必须遵守甲方材料的管理制度。 （四）安全施工要求 1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。 2.乙方必须遵守执行安全生产法规、条例、规章、操作规程，严格按“一标三规范”要求组织施工检查。 3.乙方必须对所属员工进行安全教育，未进行安全技术交底和安全教育不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。 4.乙方做好_工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害_，且回执单上交甲方备案。 5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方原因造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动

29、部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予承担。 六、结算公式 基价结算方式：原则上根据乙方的施工进度，工程款以双方约定结算乙方的劳务费价款结算。 1、甲方每次向建设方申报成功工程进度款后，向乙方工程款的70%。 2、安装调试一次性竣工验收合格后，甲方向建设方办理完毕工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到劳务费的93%。 3、3%的维修质保金，两年后一次性支付。 4、在质保期内因质量问题，甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。 七、违约责任处理 （一）凡出现以下情况均视为违约： 1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工

30、程要求； 2.乙方擅自将承包的工程再行转包、分包； 3.其他造成工程各种损失的过失行为； 4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。 5.不服从甲方的管理。 （二）违约处罚 1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为，甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正，甲方有权终止合同，并追赔由此带来的损失。 2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。 3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放，杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内，劳务队伍人员出现劳务纠纷问题，劳动监管部门每出面一次罚款10005000元。 4.乙方对材料管理不到位，甲方对乙方一次罚

31、款10005000元。 5.不服从甲方的管理，在工作中出现扯皮、推诿及整改不及时，造成甲方管理困难对乙方每次罚款20_5000元的。 （三）其他奖惩约定 发生治安案件，除乙方自行承担相应责任外，同时接受甲方的处罚，第一次罚款10000元。再次发生，则乙方自动接受无条件的退场处理，由此带来的工程损失由乙方负责。 九、附则： （一）本协议发生纠纷时，应由双方及时协商，协商不成时，双方均可向各级经济合同促裁委员会申请_，或直接向人民法院起诉，但处理纠纷期间，任何情况下不得影响工程施工，若影响正常施工超过两天，视为乙方自动终止协议，乙方承担全部责任，甲方有权另找劳务队伍。 （二）本协议一式_份，甲方执

32、份、乙方执份，双方所执协议具有同等法律效力。 （三）本协议自双方签字之日起生效，至工程保修期完后自动失效。 发包单位（章）： 发包单位（章）： 发包人（签章） 发包人（签章） 委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）： 地址：地址： 电话：电话： 有关建设项目选址意见书内容范文汇总 篇七 贵州重点项目-遵义智慧遵义云计算 中心建设项目可行性研究报告 编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司 本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、申

33、请资金、融资提供全程指引服务。 可行性研究报告 是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档，主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。 可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投 资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先

34、进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。 投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。 报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提

35、供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。 报告用途：发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等 1.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目概况 1.1.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目名称 1.1.2建设性质 1.1.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目承办单位及负责人 1.1.4遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设地点 1.2遵义智慧遵义云计算中心建设项目设计目标 1.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设内容与规模 1.4遵义智慧遵义云计算中心建设项目投资估算与资金筹措 1.4.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目建设总投资 1.4.2资金筹措 1.5遵义智慧遵义云

36、计算中心建设项目主要财务经济指标 1.6可行性研究依据 1.7研究范围 2.1宏观形势 2.1.1地理、历史 2.1.2交通 2.2宏观经济运行 2.2.1宏观经济发展（gdp发展） 2.2.2固定资产投资情况 2.2.3人均生产总值 2.2.4人口变化 2.3地区及行业的发展规划 2.3.1城市总体规划（20xx20xx） 2.3.2城市近期建设规划 3.1遵义智慧遵义云计算中心建设市场分析 3.1.1遵义智慧遵义云计算中心建设市场近况 3.1.2遵义智慧遵义云计算中心建设市场划分 3.1.3板块特征分析及小结 3.1.4遵义智慧遵义云计算中心建设 市场总结 3.1.5遵义智慧遵义云计算中心建设项目机会分析 3.2项目市场定位 3.3遵义智慧遵义云计算中心建设项目的swot分析 3.3.1遵义智慧遵义云计算中心建设项目优势（strength）27