一级建造师《建设工程法规及相关知识》预测试卷二（含答案）.docx

《一级建造师《建设工程法规及相关知识》预测试卷二（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师《建设工程法规及相关知识》预测试卷二（含答案）.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级建造师建设工程法规及相关知识预测试卷二（含答案）单选题1.下列属于国务院各部委可以制定的是()。A.城乡规划法（江南博哥）B.上海市建筑市场管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.招标公告发布暂行办法 参考答案：D参考解析：选项A，属于法律；选项B，属于地方性法规；选项C，属于行政法规；选项D，属于部门规章。单选题2.关于法人在建设工程中的地位的说法，正确的是()。A.建设单位应当具备法人资格B.建设工程中的法人可以不具有民事行为能力C.非营利法人可以成为建设单位D.建设单位应当独立承担民事责任 参考答案：C参考解析：A错，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织；B错，法人在建设工程中的地

2、位，表现在其具有民事权利能力和民事行为能力依法独立享有民事权利和承担民事义务，方能承担民事责任；D错，建设单位应当有能力承担民事责任，可以自己独立承担，也可以和别人一起承担。单选题3.根据立法法，下列事项中必须由法律规定的是()。A.税率的确定B.环境保护C.历史文化保护D.增加施工许可证的申请条件 参考答案：A参考解析：依照2015年3月经修改后公布的中华人民共和国立法法（以下简称立法法）的规定，下列事项只能制定法律：（1）国家主权的事项；（2）各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（3）民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（4）犯罪和刑罚；（5

3、）对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（6）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度；（7）对非国有财产的征收、征用；（8）民事基本制度；（9）基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度；（10）诉讼和仲裁制度；（11）必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。故A正确。单选题4.下列关于施工许可证的说法正确的是()。A.发证机关应当自收到申请之日起15日内，对符合条件的单位颁发施工许可证B.对于证件不齐全或者失效的，应当当场或者7日内一次性告知需要补正的内容C.对于不符合条件的单位，应当自收到申请之日起15日内书面通知建设单位，并说明理由D.应当

4、申领施工许可证的工程未取得施工许可证，一律不得开工 参考答案：D参考解析：A错误，发证机关应当自收到申请之日起7日内，对符合条件的单位颁发施工许可证；B错误，对于证件不齐全或者失效的，应当当场或者5日内一次性告知需要补正的内容；C错误，对于不符合条件的单位，应当自收到申请之日起7日内书面通知建设单位，并说明理由。单选题5.下列权利中不属于用益物权的是()。A.土地承包经营权B.所有权C.居住权D.地役权 参考答案：B参考解析：用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益（土地承包经营权、建设用地使用权、居住权、宅基地使用权、地役权）。单选题6.下列说法正确的是()。A.

5、施工合同债是发生在建设单位和施工企业之间的债B.在材料设备买卖合同中，材料设备的买方只能是施工企业C.在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是债权人，建设单位是债务人D.在施工合同中，对于支付工程款，建设单位是债权人，施工企业是债务人 参考答案：A参考解析：B错，材料设备也可由建设单位购买；C和D选项，债是特定当事人之间的法律关系。债权人只能向特定的人主张自己的权利，债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务，即债的相对性。施工合同债是发生在建设单位和施工单位之间的债。施工合同的义务主要是完成施工任务和支付工程款。对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人；对于支付工程款，则相反。

6、单选题7.企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。A.利息收入B.政府性基金C.转让财产收入D.租金收入 参考答案：B参考解析：企业所得税的不征税收入：（1）财政拨款；（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。单选题8.关于著作权保护期的说法，正确的是()。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.公民的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受著作法保护 参考答案

7、：C参考解析：A选项错误，作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。B选项错误，自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。D选项错误，法人或者非法人组织的作品，作品自创作完成后50年内未发表的，不再受著作权法保护。单选题9.下列能够成为保证人的是()。A.北京市人民政府B.甲公司的人事部门C.北京大学经济学院D.自然人张某 参考答案：D参考解析：机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。单选题10.甲施工企业与乙钢材供应商订立钢材采购合同，合同价款为1

8、000万元，约定定金为300万元，甲实际支付定金100万元，乙按照合同约定开始供货。后在合同履行过程中，双方发生争议。关于本案中定金的说法，正确的是()。A.若乙违约，致使合同目的不能实现，则应当向甲返还200万元B.双方约定300万元的定金因为超过合同价款的20%而无效C.视为变更约定的定金数额为200万元D.若甲违约，致使合同目的不能实现，则应当向乙支付100万元 参考答案：A参考解析：定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。单选题11.关于保险索赔的说法，正确的是()。A.投保人可

9、以在保险事故发生后的任意时间向保险人提出索赔B.投保人仅需在保险事故发生后收集证据C.保险单上载明的保险财产修理费超过赔偿金额的，应当按照修理费全额赔偿D.一个建设工程项目同时由多家保险公司承保的，应当按照约定的比例向不同保险公司提出索赔要求 参考答案：D参考解析：A错，投保人、被保险人或者受益人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人。这与索赔的成功与否密切相关。B错，投保人在日常管理中应当注意证据的收集和保存。当保险事件发生后，更应注意证据收集，有时还需要有关部门的证明。C错，保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保

10、险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。D对，如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索赔要求。单选题12.下列纠纷中，属于侵权纠纷的是()。A.发承包双方因转包工程引起的纠纷B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷 参考答案：D参考解析：侵权纠纷，是指因侵害民事权益产生的纠纷，建设工程领域常见的侵权纠纷，如施工中造成对他人财产或者人身损害而产生的侵权纠纷，未经许可使

11、用他人的专利、商标等造成的知识产权侵权纠纷等。发包人和承包人就有关工期、质量、造价等产生的建设工程合同争议，是建设工程领域最常见的民事纠纷。单选题13.在建筑工程施工许可管理办法中，施工许可证的法定批准条件正确的是()。A.需要征收房屋的，已经征收拆迁完毕B.已经和施工企业达成约定C.建设资金已经落实D.有保证工程质量和安全的预案措施 参考答案：C参考解析：施工许可证的法定批准条件：施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求。已经确定施工企业。依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续。城市、镇规划区的建筑工程，已经取得规划许可证。有满足施工需要的施工图纸

12、及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查。有保证工程质量和安全的具体措施。建设资金已经落实，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书。单选题14.关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是()。A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件C.建筑业企业资质证书有效期为3年D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出 参考答案：A参考解析：A选项正确，B选项错误，为切实减轻企业负担，各有关部门和单位在对企业跨地区承揽业务监督管理、招标活动中，不得要求企业提供建筑业企业资质证书原件，企业资质情况可通

13、过扫描建筑业企业资质证书复印件的二维码查询；C选项错误，建筑业企业资质管理规定中规定，资质证书有效期为5年。D选项错误，建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。单选题15.包工头李某借用某单位劳务资质与总承包单位签订劳务分包合同，工程完工后，经验收质量合格，但是总承包单位拒绝支付工程款，下列说法中，正确的是()。A.李某只能起诉总承包单位B.发包人只在欠付工程款范围内对李某承担责任C.李某以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加总承包单位为本案当事人D.发包人和总承包单位对李某就工程价款的清偿承担连带责任 参考

14、答案：B参考解析：实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任。单选题16.关于投标人的说法，正确的是()。A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标B.投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，其投标无效C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标D.投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件的，其投标无效 参考答案：D参考解析：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投

15、标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。单选题17.下列投标文件中，应当拒收的是()。A.提前送达的投标文件B.投标联合体提交的未附共同投标协议的投标文件C.未通过资格预审的申请人提交的投标文件D.未提交投标保证金的投标文件 参考答案：C参考解析：招标投标法实施条例进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。单选题18.下列关于评标的说法正确的是()。A.评标委员会成员的名单

16、在开标前应当保密B.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（含5人），其中经济、技术专家不多于成员总数的2/3C.评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标D.投标报价低于标底的应该否决投标 参考答案：C参考解析：评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数（含5人），其中经济、技术专家不少于成员总数的2/3。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过

17、标底上下浮动范围作为否决投标的条件。单选题19.下列关于投标文件说法正确的是()。A.投标报价不得低于标底，不得高于最高投标限价B.投标人在招标文件要求提交投标文件的有效期内，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人C.招标人收到投标文件后，应当拆封检查其内容是否符合条件D.投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应 参考答案：D参考解析：投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。单选题20.下列关于投标保证金说法

18、正确的是()。A.投标保证金有效期长于投标有效期B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，且不得超过80万C.招标人终止招标应当终止后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息D.投标人撤销投标文件可以只退投标保证金不退利息 参考答案：B参考解析：投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人终止招标应当及时退还投标保证金及银行同期存款利息。投标人撤销投标文件可以不退投标保证金。单选题21.关于两阶段招标的说法，正确的是()。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照

19、招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出 参考答案：B参考解析：对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。单选题22.下列关于中标的法定要求说法正确的是()。A.依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期

20、不得少于5日B.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出C.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人D.履约保证金不得超过中标合同金额的20%，超过部分无效 参考答案：B参考解析：依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交，履约保证金不得超过中标合同金额的10%。单选题23.某建设工程施工招标，甲公司中标后将专业工程分包具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关

21、于向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是()。A.甲、乙承担连带赔偿责任B.建设单位与甲有合同关系，应由甲承担赔偿责任C.乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任D.甲、乙根据合同约定的责任划分承担责任 参考答案：A参考解析：总包和分包单位就分包工程承担连带责任。单选题24.根据建设工程质量管理条列，下列分包情形中，不属于违法分包的是()。A.施工总承包合同中未有约定，承包单位又未经建设单位认可，将专业工程分包B.总承包单位将工程分包给个人C.施工总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位D.分包单位将其承包的专业工程的劳务作业进行劳务分包 参考答案：D参考解析：A错误，专业分包需要经过建设单位认

22、可；B错误，总包不得将工程分包给个人；C错误，施工总承包单位自行完成主体结构施工。单选题25.下列不属于建筑市场信用信息构成内容的是()。A.基本信息B.优良信用信息C.不良信用信息D.银行信用信息 参考答案：D参考解析：建筑市场信用信息由基本信息、优良信用信息和不良信用信息构成。单选题26.施工单位不良行为记录中，属于资质不良的是()。A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的B.施工单位相互串通投标C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的D.利用向发包人行贿等手段承揽业务 参考答案：A参考解析：BCD属于承揽业务不良。单选题27.根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标投

23、标违法行为记录公告的说法正确的是()。A.依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明C.被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告D.行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告 参考答案：B参考解析：依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定；被公告的

24、招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告；行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门依法不停止对违法行为记录的公告。单选题28.关于无效合同法律后果的说法，正确的是()。A.无效合同自被确认为无效时起没有法律约束力B.无效合同的当事人因该合同取得的财产，应当折价补偿C.无效合同中双方都有过错的，仅需承担各自的损失D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力 参考答案：D参考解析：民法典规定，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。合同不生效、无效、被撤销或者终止的，不影响

25、合同中有关解决争议方法的条款的效力。民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。单选题29.关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是()。A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文

26、件之日D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程己实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日 参考答案：C参考解析：保障中小企业款项支付条例规定，机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率；未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息。最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定，利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；（3

27、）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。单选题30.张某因工致残，被鉴定为5级伤残，下列做法中不正确的是()。A.用人单位保留与张某的劳动关系B.用人单位应安排适当工作C.难以安排工作的，用人单位可以解除劳动关系D.张某可以提出与用人单位解除劳动关系 参考答案：C参考解析：职工因工致残被鉴定为5级、6级伤残的，保留与用人单位的劳动关系，由用人单位安排适当工作，难以安排工作的，由用人单位按月发给伤残津贴；也可以经工伤职工本人提出，与用人单位解除或者终止劳动关系。单选题31.下列关于合同解除说法正确的是()。A.建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人可以参照约

28、定支付相应的工程价款B.未按约定支付工程价款的承包人应该解除施工合同C.合同的解除适用于合法有效的合同D.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持 参考答案：C参考解析：建设工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款。发包人未按约定支付工程价款的致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持。建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（2）修

29、复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。单选题32.关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。A.承包人对逾期支付建设工程价款的利息，违约金、损害赔偿金等主张赔偿的，人民法院不予支持B.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权C.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程完工验收之日 参考答案：A参考解析：B错，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。C错，装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包

30、人不是该建筑物的所有权人的除外。D错，承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。单选题33.某施工企业提出与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了5年2个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为4000元。根据劳动合同法，该企业应当给予李某经济补偿()。A.4000元B.20000元C.22000元D.24000元 参考答案：C参考解析：按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月（含6个月）以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。单选题34.下列情形劳动者可以立即解除合同的是()

31、。A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的C.用人单位未及时足额支付劳动报酬的D.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的 参考答案：B参考解析：劳动者可以立即解除合同：1）用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动；2）用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全。通知解除：用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的；用人单位未及时足额支付劳动报酬的；用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的；用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的。单选题35.下列对于女职工的特殊保护属于违法的

32、是()。A.不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业B.禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动C.对怀孕7个月以上的女职工，可以安排其延长工作时间和夜班劳动D.女职工生育享受不少于90天的产假 参考答案：C参考解析：对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。单选题36.下列保险种类中属于用人单位自己承担的是()。A.基本养老保险B.工伤保险C.基本医疗保险D.失业保险 参考答案：B参考解析：社会保险法规定，国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度。（工伤和生育由用人单位缴纳，其余三项共同缴纳）单选题37.下列关

33、于劳动争议的解决方式说法正确的是()。A.劳动争议仲裁委员会主任由工会代表担任B.劳动争议申请仲裁的时效期间为三年C.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者在申请仲裁后不可再申请法院的诉讼D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制 参考答案：D参考解析：劳动争议仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到伸裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。单选题38.买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，属于()方式。A.简易交付B.占有改定C.

34、指示交付D.现实交付 参考答案：B参考解析：买卖双方特别约定，合同生效后标的物仍然由出卖人继续占有，但其所有权已完成法律上的转移，属于占有改定交付方式。单选题39.下列关于租赁合同说法正确的是()。A.租赁合同的期限不得超过20年，超过20年的租赁合同无效B.6个月以上的租赁合同，可以采用书面形式C.租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力D.对于不定期租赁合同，当事人都可以随时解除合同 参考答案：C参考解析：租赁合同的期限不得超过20年，超过20年的，超过部分无效。6个月以上的租赁合同，应当采用书面形式；当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。对于不定期租赁合同，当事人可以随时

35、解除合同，但出租人解除合同应当在合理期限之前通知承租人。单选题40.关于借款合同利息的说法，正确的是()。A.借款的利息可以预先在本金中扣除B.对支付利息的期限没有约定的，应当在返还借款时一并支付C.借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息D.借款人提前返还借款的，应当按照借款合同约定的期间支付利息 参考答案：C参考解析：借款的利息不得预先在本金中扣除，利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。A错误。借款人应当按照约定的期限支付利息。对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议，也不能

36、按照合同有关条款或者交易习惯确定的，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付；借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。B错误。借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。借款人提前返还借款的，除当事人另有约定外，应当按照实际借款的期间计算利息。D错误。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定的，视为没有利息，C有瑕疵，但相比较下为较准确答案。单选题41.下列关于施工现场噪声污染防治的说法正确的是()。A.“夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段B.夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于55dB（A）C.抢

37、修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的必须公告附近居民D.可能产生环境噪声污染的，建设单位必须在工程开工7日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报 参考答案：C参考解析：“昼间”是指6：00至22：00之间的时段；“夜间”是指22：00至次日6：00之间的时段。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施

38、的情况。单选题42.关于用能单位法定义务的说法，正确的是()。A.用能单位应当按照一切从简的原则，加强节能管理B.用能单位不得对能源消费实行包费制C.用能单位应当对各类能源的消费实行统一计量和统计D.用能单位应当建立循环经济制度 参考答案：B参考解析：用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理；用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费实行包费制。企业事业单位应当建立健全管理制度，采取措施，降低资源消耗，减少废物的产生量和排放量，提高废物的再利用和资源化水平。单选题43.下列属于国家所有的文

39、物范围的是()。A.集体所有的古建筑B.古文化遗址、古墓葬C.祖传文物D.古建筑、石刻、壁画 参考答案：B参考解析：属于国家所有的不可移动文物范围古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。单选题44.下列关于承包人工程价款的优先受偿权的说法不正确的是()。A.装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程款就该装饰装修工程折价或拍卖优先受偿的，应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外B.建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建的工程折价或拍卖优先受偿的，应予

40、支持C.未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建的工程折价或拍卖优先受偿的，应予支持D.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，应予支持 参考答案：D参考解析：承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，不予支持。单选题45.下列关于危大工程安全专项施工方案的编制说法正确的是()。A.危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制B.涉及深基坑、高大模板工程的专项施工方案，建设单位还应当组织专家进行论证、审查C.专项施工方案应当由施工单位项目经理审核签字、加盖单位公章，并由项目技术负责人审查签字、加

41、盖执业印章后方可实施D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证前专项施工方案应当通过建设单位审核和总监理工程师审查 参考答案：A参考解析：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。单选题46.下列关于施工现场安全防护和安全费用的说法正确的是()。A.施工单位应当在施工现场出口处、基坑底部等

42、危险部位，设置明显的安全警示标志B.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离C.施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍D.进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，建设单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位 参考答案：B参考解析：施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属

43、单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的防护措施。单选题47.关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是()。A.安全生产许可证遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息B.企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故的，安全生产许可证自动续期C.安全生产许可证的有效期为5年D.安全生产许可证有效期满前30天可以向原颁发管理机关办理延期手续 参考答案：A参考解析：安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死

44、亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。单选题48.关于安全事故报告的说法正确的是()。A.事故发生后，事故现场有关人员可以立即向本单位负责人报告B.情况紧急的，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告C.一般事故在7日内补报D.单位负责人接到报告后，应当于2小时内向事故发生地县级以上政府安监部门和有关部门报告 参考答案：B参考解析：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；一般事故在30日内补报；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向

45、事故发生地县级以上政府安监部门和有关部门报告。单选题49.下列关于施工生产安全事故应急救援预案说法正确的是()。A.应急救援预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案B.建筑施工单位，应当至少每年组织1次生产安全事故应急救援预案演练C.实行总承包的，由总承包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备并定期组织演练D.在生产安全事故应急救援过程中，发现紧急情况时，人民政府可以立即采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险 参考答案：A参考解析：建筑施工单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。实行总承包的，由总承包单位统一组织编制应急救援预案，工

46、程总承包单位和分包单位根据预案各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备并定期组织演练。在生产安全事故应急救援过程中，发现可能直接危及应急救援人员生命安全的紧急情况时，现场指挥部或者统一指挥应急救援的人民政府应当立即采取相应措施消除隐患，降低或者化解风险，必要时可以暂时撤离应急救援人员。单选题50.关于工程质量检测的说法，正确的是()。A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账B.应当由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备D.检测报告经设计单位或者工程监理单位确认后，由建设单位归档 参考答案：A参考解析：质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。单选题51.下列关于建设单位相关的质量责任和义务说法正确的是()。A.建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料B.建设工程发包单位可以使承包方以低于成本的价格竞标C.对于建设单位负责供应的材料设备，在使用前建设单位应当按照规定对其进行检