二级造价工程师《建设工程二级造价管理基础知识》模拟试卷一（含答案）.docx

《二级造价工程师《建设工程二级造价管理基础知识》模拟试卷一（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级造价工程师《建设工程二级造价管理基础知识》模拟试卷一（含答案）.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级造价工程师建设工程二级造价管理基础知识模拟试卷一（含答案）单选题1.依据招标投标法的规定，中标人的投标应当符合的（江南博哥）条件有（）。A.能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B.具有一定的规模C.拥有先进的设备D.拥有优秀的技术人员 参考答案：A参考解析：中标人的投标应当符合下列条件之一：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。但是，投标价格低于成本的除外。单选题5.按照工程造价咨询企业甲级资质标准，企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的（）。A.40%B.50%C.60%D.70

2、% 参考答案：C参考解析：企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的60%。单选题6.依据工程造价咨询企业资质等级标准的甲级资质标准规定，工程造价咨询企业的注册资本不少于人民币（）万元。A.10B.50C.100D.1000 参考答案：C参考解析：依据工程造价咨询企业资质等级标准的甲级资质标准规定，企业注册资本不少于人民币100万元。单选题7.下列建筑安装工程费中，不属于规费的是（）。A.养老保险费B.企业管理费C.医疗保险费D.住房公积金 参考答案：B参考解析：建筑安装工程费中，规费包括：社会保险费、住房公积金、工程排污费（2018年停征）

3、。单选题8.关于施工许可证的有效期限，以下说法有误的是（）。A.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工B.因故不能开工的，应当向发证机关申请延期C.延期以3次为限，每次不超过3个月D.既不开工又不申请延期或者超过延期时限，施工许可证自行废止 参考答案：C参考解析：施工许可证的有效期限，延期以两次为限，每次不超过3个月。单选题9.联合共同承包的各方对承包合同的履行承担（）责任。A.各自B.连带C.共同D.独自 参考答案：B参考解析：联合共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。单选题10.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，（）。A.要求投标人重新报价B.作为废标处理C.以小写金额

4、为准D.以大写金额为准 参考答案：D参考解析：投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。单选题11.某独立土方工程，招标文件中估计工程量为120万m3，合同中规定：土方工程单价为4元/m3，当实际工程量超过估计工程量15%时，调整单价，单价调为3元/m3。工程结束时实际完成土方工程量为180万m3，则土方工程款为（）万元。A.720B.540C.660D.678 参考答案：D参考解析：合同约定范围内的工程款：120（1+15%）4=552（万元）；超过15%之后部分工程量的工程款：180-120（1+15%）3=126（万元）；则土方工程款合计：552+126=678（万元）。单

5、选题12.依据招标投标法的规定，投标人在（），可以补充、修改或者撤回已递交的投标文件，并书面通知招标人。A.规定的投标截止时间前B.投标截止时间之后至投标有效期满之前C.规定的投标截止时间后D.招标文件编制之后至投标有效期满之前 参考答案：A参考解析：在规定的投标截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已递交的投标文件，并书面通知招标人。单选题13.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托（）提出设计方案。A.施工单位或者设计单位B.原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位C.勘察单位或者设计单位D.原设计单位或者具有相应资质条件的监理单位 参考答案：B参考解析：涉及建筑

6、主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。单选题14.与工业项目建筑设计类似，虽然圆形建筑K周最小，但由于施工复杂，施工费用较矩形建筑增加（）。A.20%30%B.15%20%C.10%20%D.10%30% 参考答案：A参考解析：与工业项目建筑设计类似，虽然圆形建筑K周最小，但由于施工复杂，施工费用较矩形建筑增加20%30%。单选题15.下列关于合同效力的说法，正确的是（）。A.当事人为自己的利益不正当地促成条件成就的，视为条件已成就B.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就C.当事

7、人对合同的效力不可以约定附条件D.当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件不成就 参考答案：B参考解析：当事人对合同的效力可以约定附条件。当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的，视为条件已成就；不正当地促成条件成就的，视为条件不成就。单选题16.标的物提存后，毁损、灭失的风险由（）承担。A.债权人和债务人共同承担B.提存机关C.债务人D.债权人 参考答案：D参考解析：标的物提存后，毁损、灭失的风险由债权人承担。单选题17.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力（）。A.及于从物B.不及于从物C.不及于主物D.待定 参考答案：A参考解析：因标的物的主物不符合约定而解除合

8、同的，解除合同的效力及于从物。因标的物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。单选题18.纳税人税务登记内容发生变化的，应当自工商行政管理机关或者其他机关办理变更登记之日起（）日内，持有关证件向原税务登记机关申报办理变更税务登记。A.15B.28C.30D.60 参考答案：C参考解析：纳税人税务登记内容发生变化的，应当自工商行政管理机关或者其他机关办理变更登记之日起30日内，持有关证件向原税务登记机关申报办理变更税务登记。单选题19.下列不属于人工工作时间中有效工作时间的是（）。A.准备与结束工作时间B.基本工作时间C.辅助工作时间D.休息时间 参考答案：D参考解析：人工工作时间中的有

9、效工作时间包括：准备与结束工作时间、基本工作时间和辅助工作时间。单选题20.发承包双方确认的现场签证费用与（）同期支付。A.工程预付款B.工程进度款C.工程索赔金额D.竣工结算 参考答案：B参考解析：发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付。单选题21.发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人可在发出通知的（）天后停止施工。A.7B.14C.28D.56 参考答案：B参考解析：发包人应在一定时间内预付工程款，否则，承包人应在预付时间到期后的一定时间内发出要求预付工程款的通知，若发包人仍不预付，则承包人

10、可在发出通知的14天后停止施工。单选题22.承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正；逾期未改正的，造成的损失和延误的工期由（）负责。A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督部门 参考答案：A参考解析：承包人对安全文明施工费应专款专用，在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权要求其限期改正；逾期未改正的，造成的损失和延误的工期由承包人负责。单选题23.依据建设项目工程总承包合同示范文本(试行)的规定，下列关于工程进度款的说法不正确的是（）。A.工程进度款支付方式分为按月工程进度和按付款计划表申请付款B.发包人应在收到

11、承包人提交的付款申请报告之日起的25日内审查并支付C.承包人的实际进度比付款计划表约定的进度目标任务落后15日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额D.按月工程进度申请付款的，承包人应以合同协议书约定的合同价格为基础 参考答案：C参考解析：工程进度款支付方式有两种，实际工作中只取其中一种，即或按月工程进度或按付款计划表申请付款。发包人按付款计划表付款时，承包人的实际工作和(或)实际进度比付款计划表约定的关键路径的目标任务落后30日及以上时，发包人有权与承包人商定减少当期付款金额，并有权与承包人共同调整付款计划表。工程进度款的支付不论采用哪种方式，发包人应在收到承包人提交的每月付款申请

12、报告或提交的每期付款申请报告之日起的25日内审查并支付。单选题24.招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。A.5B.10C.15D.30 参考答案：A参考解析：招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人与未中标的投标人退还投标保证金。单选题25.概算精度较高，但是编制工作量大，需要大量的人力和物力的概算编制方法是（）。A.概算定额法B.概算指标法C.类似工程预算法D.综合吨位法 参考答案：A参考解析：概算定额法编制出的概算精度较高，但是编制工作量大，需要大量的人力和物力。单选题26.机械日常保养所需润滑擦拭材料的费用是（）。A.例保辅料费B

13、.临时故障排除费C.摊销费D.修理费 参考答案：A参考解析：例保辅料费是指机械日常保养所需润滑擦拭材料的费用。单选题27.预算单价法又称（）。A.综合单价法B.实物法C.工料单价法D.定额单价法 参考答案：D参考解析：预算单价法又称定额单价法。单选题28.中标通知书是（）。A.要约B.要约邀请C.承诺D.合同 参考答案：C参考解析：招标是要约邀请，投标是要约，中标通知书是承诺。单选题29.每公顷被征用耕地的安置补助费，最高不得超过被征用前三年平均产值的（）倍。A.10B.15C.6D.20 参考答案：B参考解析：每公顷被征用耕地的安置补助费，最高不得超过被征用前三年平均产值的15倍。单选题30

14、.概算指标通常是以（）为对象。A.整个建筑物或构筑物B.分部分项工程C.扩大的分部分项工程D.施工工序 参考答案：A参考解析：概算指标通常是以整个建筑物或构筑物为对象，以建筑面积、体积或座为计量单位而规定的人工、材料、机械台班的消耗指标的一种标准。单选题31.预算定额应遵循价值规律的要求，按（）来确定其价值。A.企业生产该产品的平均时间B.企业生产该产品的最快时间C.生产该产品的行业先进时间D.生产该产品的社会平均必要劳动时间 参考答案：D参考解析：预算定额应遵循价值规律的要求，按生产该产品的社会平均必要劳动时间来确定其价值。单选题32.临时用地使用期限一般不超过（）年。A.1B.2C.3D.

15、5 参考答案：B参考解析：临时用地使用期限一般不超过2年。单选题33.在下列情况下，承包人工期不予顺延的是（）。A.发包人未按时提供施工条件B.设计变更造成工期延长，但此项有时差可利用C.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D.不可抗力事件 参考答案：B参考解析：在设计变更的情况下，工期可以相应的顺延，但是因为有时差可以利用，所以不属于工期顺延的范围。工期索赔应当注意的是，被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容。单选题34.基本预备费也称（）。A.投资估算B.设计概算C.估算指标D.不可预见费 参考答案：D参考解析：基本预备费也称不可预见费。单选题35.某施工

16、机械预计使用8年，耐用总台班数为2000台班，试用期内有3个大修周期，一次大修理费为4500元，则台班大修理费为（）元/台班。A.0.56B.0.84C.4.50D.6.75 参考答案：C参考解析：台班大修理费=4500（3-1）/2000=4.50（元/台班）。单选题36.合同的订立需要经过要约和（）两阶段。A.履约B.承诺C.要约邀请D.违约 参考答案：B参考解析：要约和承诺是合同订立需要经过的两阶段。单选题37.为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用是（）。A.措施项目费B.暂列金额C.质量保证金D.总承包服务费 参考答案：A参考解析：措施项目费指为完成工

17、程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。单选题38.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为（）。A.约定无效B.约定有效C.变更D.未变更 参考答案：D参考解析：当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。单选题39.纳税人遗失税务登记证件的，应当在（）日内书面报告主管税务机关，并登报声明作废。A.7B.15C.28D.30 参考答案：B参考解析：纳税人遗失税务登记证件的，应当在15日内书面报告主管税务机关，并登报声明作废。单选题40.合同总价为84万，预付款为合同总价的25%，每月从工程款中抵扣，主要材料及配件费比重按60%算。则预付款起扣点是（）万元。A.

18、24B.65C.38D.49 参考答案：D参考解析：预付款起扣点=合同总价-预付款/主要材料及配件费比重。则预付款起扣点=84-8425%/60%=49（万元）。单选题41.依据建设工程施工合同工程索赔程序的规定，承包人应在索赔事件发生（）天内，向工程师提出索赔意向通知。A.15B.20C.25D.28 参考答案：D参考解析：索赔事件发生28天内，承包人向工程师发出索赔意向通知。单选题42.下列关于定额人工单价的表述不正确的是（）。A.包括生产工人基本工资B.不包括生产工人住房公积金C.不包括生产工人劳动保护费D.包括生产工人辅助工资 参考答案：C参考解析：生产工人劳动保护费指按照规定标准发放

19、的劳动保护用品的购置费及修理费、徒工服装补贴、防暑降温费、在有碍身体健康环境中施工的保健费用等。定额人工单价包括生产工人劳动保护费。单选题43.对于采用两阶段招标的项目，投标人在第一阶段向招标人提交的文件是（）。A.不带报价的技术建议B.带报价的技术建议C.带报价的技术方案D.不带报价的技术方案 参考答案：A参考解析：对于采用两阶段进行招标的项目，第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议。单选题44.下列对基本预备费的概念阐述正确的是（）。A.在投资估算内难以预料的工程费用B.在设计概算内难以预料的工程费用C.在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用D.在投资估算

20、或设计概算内难以预料的工程费用和由于价格等变化引起的工程造价变更 参考答案：C参考解析：基本预备费是指在投资估算或设计概算内难以预料的工程费用。单选题45.工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章外，还必须加盖（）。A.工程造价咨询企业执业印章B.工程造价咨询企业法定代表人印章C.工程造价咨询企业技术负责人印章D.工程造价咨询项目负责人印章 参考答案：A参考解析：工程造价咨询企业出具的工程造价成果文件除由执行咨询业务的注册造价工程师签字、加盖执业印章外，还必须加盖工程造价咨询企业执业印章。单选题46.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明

21、其不同意见和理由的，（）。A.视为同意评标结果B.应重新招标C.视为不同意评标结果D.应更换该评标委员 参考答案：A参考解析：评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。单选题47.对于地震后的救灾工程，宜选用施工合同中的（）。A.固定总价合同B.可调总价合同C.成本加酬金合同D.单价合同 参考答案：C参考解析：抗震救灾工程优先选用成本加酬金合同。单选题48.根据工程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为（）。A.固定总价合同和固定单价合同B.建筑工程总包合同和分包合同C.勘察合同、设计合同和施工合同D.供水供电合同和运输合同 参考答案：C参考解析：根据工

22、程建设的不同阶段，建设工程合同可以分为勘察合同、设计合同和施工合同。单选题49.诉讼时效期间，从权利人知道其权利受到侵害之日起开始计算，超过（）年，人民法院不予保护。A.10B.12C.15D.20 参考答案：D参考解析：诉讼时效期间，从权利人知道或者应当知道权利被侵害时起计算超过20年，法院不予保护。单选题50.因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由（）承担。A.承包人B.监理单位C.设计单位D.发包人 参考答案：D参考解析：因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。单选题51.在可调总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由（）承担。A.总包

23、B.业主C.分包D.监理 参考答案：B参考解析：在可调总价合同中，通货膨胀等不可预见因素的风险由业主承担，对业主而言，不利于其进行投资控制。单选题52.任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项目工作实施结束后（）内向发包人提交计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。A.36小时B.48小时C.12小时D.24小时 参考答案：D参考解析：任一计日工项目持续进行时，承包人应在该项目工作实施结束后24小时内向发包人提交计日工记录汇总的现场签证报告一式三份。单选题53.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的，应当经（）同意。A.债权人B.合同的公证机关C.合同的批准机关D.合同的签证机关 参考答案：

24、A参考解析：债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的，应当经债权人同意。单选题54.工程造价（）特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。A.单件性计价B.多次性计价C.方法多样性D.组合性计价 参考答案：B参考解析：工程造价多次性计价特征是一个逐步深化、逐步细化和逐步接近实际造价的过程。单选题55.招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。A.2B.3C.5D.7 参考答案：B参考解析：招标人采用邀请招标方式的，应当向3个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或其他组织发出投标邀请书。单选题56.下

25、列不属于分部分项工程的是（）。A.土石方工程B.砌筑工程C.钢筋及钢筋混凝土工程D.市政工程 参考答案：D参考解析：市政工程属于专业工程。单选题57.（）通常由进口设备到岸价和进口从属费构成。A.抵岸价B.离岸价C.运费在内价D.出厂价 参考答案：A参考解析：抵岸价通常由进口设备到岸价和进口从属费构成。单选题58.从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过（）天的，应当在营业地办理税务登记手续。A.60B.90C.180D.200 参考答案：C参考解析：从事生产、经营的纳税人外出经营，在同一地累计超过180天的，应当在营业地办理税务登记手续。单选题59.工程量清单项目工程量计算规则是按（

26、）计算。A.工程测量尺寸的施工量B.工程测量尺寸的预算量C.工程实体尺寸的净量D.工程施工的实际数量 参考答案：C参考解析：工程量清单项目工程量计算规则是按工程实体尺寸的净量计算，不考虑施工方法和加工余量。单选题60.中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知（）。A.排名前三位的投标人B.放弃中标的候选人C.提交履约保证金的投标人D.所有未中标的投标人 参考答案：D参考解析：中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。多选题1.按合同风险产生的原因分，可以分为（）。A.合同工程风险B.合同订立风险C.合同履约风险D.合同索

27、赔风险E.合同信用风险 参考答案：AE参考解析：按合同风险产生的原因分，可以分为合同工程风险和合同信用风险。多选题2.劳动定额的编制方法有（）。A.经验估计法B.统计分析法C.技术测定法D.比较类推法E.检验试验法 参考答案：ABCD参考解析：劳动定额的编制方法有经验估计法、统计分析法、技术测定法和比较类推法。多选题3.施工合同风险管理的类型包括（）。A.项目外界环境风险B.法律风险C.项目组织成员资信和能力风险D.政治风险E.管理风险 参考答案：ACE参考解析：施工合同风险管理的类型包括:项目外界环境风险、项目组织成员资信和能力风险以及管理风险。多选题4.下列情形中，属于招标人与投标人串通投

28、标的有（）。A.不同投标人的投标文件相互混装B.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人C.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价D.不同投标人的投标文件由同一单位编制E.招标人授意投标人撤换、修改投标文件 参考答案：BCE参考解析：有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；（6）招标人与投标人为谋

29、求特定投标人中标而采取的其他串通行为。多选题5.下列关于固定总价合同的说法，正确的是（）。A.承包商承担了较大的风险，业主的风险较小B.工程变更和不可预见的困难常常引起合同双方的纠纷或者诉讼，最终导致其他费用的增加C.由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费D.承包商承担全部风险E.采用固定总价合同，双方结算比较简单 参考答案：ABCE参考解析：在固定总价合同中，承包商承担了全部的工作量和价格的风险。承包商承担了较大的风险，业主的风险较小。但是，工程变更和不可预见的困难也常常引起合同双方的纠纷或者诉讼，最终导致其他费用的增加。采用固定总价合同，双方结算比较

30、简单，但是由于承包商承担了较大的风险，因此报价中不可避免地要增加一笔较高的不可预见风险费。多选题6.下列关于成本加奖金合同的说法，正确的是（）。A.奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的B.在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点C.如果成本在底点之下，则可加大酬金值或酬金百分比D.承包商在估算指标的顶点以下完成工程则可得到奖金，超过顶点则要对全部价款支付罚款E.当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额可以超过原先商定的最高酬金值 参考答案：ABC参考解析：奖金是根据报价书中的成本估算指标制定的，在合同中对这个估算指标规定一个底点和顶点。承包商在估算指标的顶点以下完成工程则可得到奖金，超

31、过顶点则要对超出部分支付罚款。如果成本在底点之下，则可加大酬金值或酬金百分比。采用这种方式通常规定，当实际成本超过顶点对承包商罚款时，最大罚款限额不超过原先商定的最高酬金值。多选题7.房屋建筑与装饰工程划分的分部分项工程有（）。A.爆破工程B.地基处理与桩基工程C.砌筑工程D.矿山工程E.钢筋及钢筋混凝土工程 参考答案：BCE参考解析：房屋建筑与装饰工程划分的分部分项工程有土石方工程、地基处理与桩基工程、砌筑工程、钢筋及钢筋混凝土工程等。多选题8.下列属于有效工作时间的是（）。A.准备与结束工作时间B.停工时间C.基本工作时间D.休息时间E.辅助工作时间 参考答案：ACE参考解析：有效工作时间

32、包括：准备与结束工作时间、基本工作时间和辅助工作时间。多选题9.建筑工程监理单位应当依照（），代表建设单位对工程实施监理。A.法律、行政法规B.有关技术标准C.设计文件D.建筑工程承包合同E.工程监理合同 参考答案：ABCD参考解析：建筑工程监理单位应当依照法律、行政法规及有关技术标准、设计文件、建筑工程承包合同，代表建设单位对工程实施监理。多选题10.工程造价的职能有（）。A.预测职能B.控制职能C.评价职能D.调解职能E.派生职能 参考答案：ABCD参考解析：工程造价的职能有：预测职能、控制职能、评价职能和调解职能。多选题11.下列属于企业管理费的有（）。A.工程排污费B.工会经费C.差旅

33、交通费D.劳动保护费E.检验试验费 参考答案：BCDE参考解析：企业管理费包括：管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费税金及其他。多选题12.与项目建设有关的其他费用中的建设单位管理费包括（）。A.研究试验费B.建设单位管理费C.工程监理费D.工程质量监督费E.勘察设计费 参考答案：BCD参考解析：与项目建设有关的其他费用中的建设单位管理费包括：建设单位管理费、工程监理费和工程质量监督费。多选题13.下列关于投标报价的说法，错误的是（）。A.按照工程项目的不同特点、类别、施工条件

34、等来选择报价策略B.报价计算方法要科学严谨，简明适用C.以施工方案、技术措施等作为投标报价计算的基本条件D.投标报价由招标人确定E.为了增强企业业绩，投标人的投标报价可以低于成本 参考答案：DE参考解析：投标报价由投标人自主确定，但必须执行建设工程量清单计价规范的强制性规定。投标人的投标报价不得低于成本。多选题14.下列属于流动负债的有（）。A.应付账款B.应收账款C.预付账款D.存货E.预收账款 参考答案：AE参考解析：流动资产主要包括现金、应收账款、预付账款和存货；流动负债主要包括应付账款和预收账款。多选题15.合同风险的分配原则有（）。A.公开原则B.效率原则C.诚实原则D.公平原则E.

35、信用原则 参考答案：BD参考解析：合同风险应该按照效率原则和公平原则进行分配。多选题16.下列属于工程量的计算依据的是（）。A.监理合同B.施工图纸及设计说明C.图纸答疑D.会审记录E.工程施工合同 参考答案：BCDE参考解析：工程量计算的依据包括：施工图纸及设计说明、相关图集、设计变更、图纸答疑、会审记录等；工程施工合同、招标文件的商务条款。多选题17.按定额的编制单位和管理权限分类，可分为（）。A.地区统一定额B.施工定额C.行业统一定额D.企业定额E.补充定额 参考答案：ACDE参考解析：按定额的编制单位和管理权限分类，可分为全国统一定额、行业统一定额、地区统一定额、企业定额和补充定额。

36、多选题18.在固定总价合同中可以约定，出现下列情况可以对合同价格进行调整（）。A.使用计日工B.工程出现一般性调整C.重大工程变更D.累计工程变更超过一定幅度E.出现工程变更 参考答案：CD参考解析：在固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更、累计工程变更超过一定幅度或者其他特殊条件下可以对合同价格进行调整。多选题19.民事诉讼具有（）。A.自愿性B.保密性C.公权性D.程序性E.强制性 参考答案：CDE参考解析：民事诉讼具有公权性、程序性和强制性。多选题20.下列风险中属于管理风险的是（）。A.合同条款错误B.投标策略错误C.业主不能及时支付工程款D.汇率调整E.承包商在施工中有欺诈行为 参考答案：AB参考解析：业主不能及时支付工程款属于业主资信和能力风险。汇率调整属于外界环境风险中的经济风险。承包商在施工中有欺诈行为属于承包商资信和能力风险。