勘察建设工程合同.docx

《勘察建设工程合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《勘察建设工程合同.docx（90页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、勘察建设工程合同勘察建设工程合同1 勘察是指依据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。因此预备一份详细精确的建设工程勘察合同协议是特殊有必要的。 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定，结合本工程的具体状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，签订本合同，共同

2、遵守。 第一条 工程概况 1.1 工程名称：_ 1.2 工程建设地点：_ 1.3 工程规模、特征：_ 1.4 工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 1.6 承接方式：_ 1.7 估量勘察工作量：_ 其次条 发包人应准时向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1 供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。 2.3 供应勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4 供应勘察工作范地下己有埋藏物的资料(如电力、

3、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体置分布图。 2.5 发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇

4、特殊状况(设计变更、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式。 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2 本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结

5、束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2 在勘察工作范内，有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3 发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消逝的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿

6、、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4 若勘察现场需要看管，特别是在有毒、有害等险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事险作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。 5.1.5 工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料方案，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7 为勘察人的

7、工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5.1.8 由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9 发包人应爱惜勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议，经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10 本合同有关

8、条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2 勘察人贡任 5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2 出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单时，勘察人应担当全部 推举阅读： 合同 某市建设工程勘察合同 勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2

9、.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4 勘察过程中，依据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 约责任 6.1 由于发包人给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按

10、实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2 由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4 发包人按合同规定时间(日期)拨付勘察费，超过一日，应偿付支付勘察费的千分之一逾期约金。 6.5 由于勘察人缘由按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，超过一日，应减

11、收勘察费千分之一。 6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条 本合同尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它商定事项：_ 第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应准时协商解决，协商或不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字

12、) 托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案： 鉴证看法： (盖章) (盖章) 备案号： 经办人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 勘察建设工程合同2 托付方(甲方)：_ 地址：_邮码：_电话：_ 法定代表人：_职务：_ 承包方(乙方)：_ 地址：_邮码：_电话：_ 法定代表人：_职务：_ 依照中华人民共和国民法典的有关规定，经双方协商全都签订本合同。 第一条甲方托付乙方担当的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见托付勘

13、察设计项目表(见附件)。 其次条乙方依据托付的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计(方案设计)和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1.依据各设计阶段协议书的规定，向乙方供应有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对供应的时间、进度与资料牢靠性负责。 托付勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程精确位置的地形图，圈定测量范围的平面图，土地使用证的复制件，并支配好现场工作条件。 托付初步设计应提出以下

14、资料：经过批准的设计任务书;选址报告;规划要求;原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;经批准的工艺设计资料，民用项目的使用要求;能满足初步设计要求的勘测资料，需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动爱惜、工业卫生、环境爱惜猜想资料等。 托付施工图设计时，应供应经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件，以及有关设备的技术资料。 2.收到乙方交付的设计文件后，应准时报请有关部门审查，审查看法用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 3.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时

15、，应负责供应必要的工作和生活条件。 4.托付协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸取担当有关设计任务的单位参加。 5.维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。 6.依据国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条乙方责任 1.依据甲方供应的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，依据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份，施工图设计8份)，并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。 2.乙方要依据批准的设计任务

16、书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。 4.乙方对所担当设计的建设项目应协作施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和简洁的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。 5.

17、对于简洁项目，需要乙方关心收集设计基础资料时，应按技术服务的有关规定办理。 6.勘察单位应依据现行标准、规范、规程和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。 第五条勘察设计费用 乙方依据国家批准的勘察设计收费标准及方法计收勘察设计费。设计合同生效后，甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时，甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时，甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金，完成施工图时付清全部设计费。 勘察合同生效后，甲方付给乙方勘察费的30%，乙方交付勘察文件时，甲方

18、负责结算全部勘察费。 第六条违约责任 1.甲方不履行合同，无权请求退还定金。乙方不履行合同，应当双倍返回定金。 2.甲方不能按时供应建设项目审批文件和设计基础资料，或因资料缘由影响乙方设计进度或造成设计修改，乙方除可推迟交付设计文件日期外，甲方应按乙方实际损失的工日，以日产值_元计算，增补设计费。 3.甲方因故要求变更设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另议外，甲方应按乙方实际返工修改工日，增付设计费。 4.甲方因故要求停止设计时，应准时用书面通知乙方，乙方应立刻停止设计，甲方已付的定金不予偿还，定金不足设计进度部分，按已完成的设计实际进度补交费用。 5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年

19、时，本合同自行失效，乙方已收的定金和设计费不予退回。 6.由于乙方的勘察设计错误，给甲方造成较大经济损失时，乙方除负责乐观实行补救措施外，要免收损失部分的勘察设计费，并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时，由甲乙双方商定，每逾期一天，甲方可少付该阶段勘察设计费的1%，提前时，甲方付给乙方该阶段设计费的_%(经批准生效)。 8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金，按天数累计计算，每天偿付勘察设计费1%的违约金，但每天偿付最高额不得超过100元。 9.乙方不准时到现场处理有关设计问题，不准时按审批机关看法修改设计时，每影响一

20、天应减付设计费1%. 第七条合同执行过程中，如有纠纷，双方应本着实事求是的原则协商解决，解决不成按项解决。 1.申请_仲裁委员会仲裁。 2.向人民法院起诉。 第八条合同未尽事宜，经双方协商全都，可在合同中增加补充条款，补充条款也同样是合同的有效部分。 第九条本合同附件的托付勘察设计项目表以及勘察设计协议书，均为本合同的组成部分，具有同等法律效力。 第十条本合同一式_份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份)，副本_份。甲、乙双方业务主管部门各执一份，市基建主管部门一份。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ 签订地点：_签订地点：_ _年_月_日_年_月_日 勘察建设工程合同3 托付方（甲方）： 承包

21、方（乙方）： 依照中华人民共和国合同法的有关规定，甲、乙双方本着互惠互利自愿的原则，经友好协商特制定以下条款： 一、托付事项： 甲方托付乙方为其进行： 二、勘察设计费用： 包干勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小写：xxx元） 三、付款方式： 1、甲方在本合同签订后即付工程勘察设计费人民币：陆万柒仟伍佰叁拾捌圆整（小写xxx元）。 2、如甲方与乙方签订本工程的施工合同，已收取的设计费计入工程款内。 四、工程勘察设计的时间、交付方式： 乙方需在设计费到帐后的5个工作日内向甲方提交电子版的设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。 五、学问产权商定： 1、甲方将托付设计的全部费用结算完

22、毕后，甲方拥有设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）的全部权、使用权和修改权。 2、甲方在余款未付清之前对该设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的文件而导致的侵权，乙方有权依据中华人民共和国著作权法追究其法律责任； 3、未被甲方接受的设计方案，学问产权仍归乙方全部； 六、双方的权利及义务： 1、甲方有义务支付合同商定的相关费用； 2、甲方有义务供应有关企业资料或其他有关资料给乙方； 3、乙方有权要求甲方供应有关企业资料供乙方设计参考； 4、乙方有权要求甲方依据合同商定支付相应款项； 5、乙方对设计的作品享有著作权，有

23、权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 七、违约责任： 1、因甲方缘由要求中途停止勘察设计工作的，已付工程勘察设计费不退还。 2、乙方如无正值理由提前终止合同，所收取的定金应当全部退回给甲方。 3、本合同以乙方向甲方供应本合同中规定的全部工程设计文件，甲方按本合同规定付清全部设计费之日起，结束本合同关系，本合同另有条款商定的除外。 八、合同生效： 本合同一式两份，双方签字或盖章后生效，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。未尽事宜，双方协商解决。 甲方：_ 甲方代表：_ _年_月_日 乙方：_ 乙方代表：_ _年_月_日 勘察建设工程合同4 托付方： 承接方： 签订日期 托付

24、方_(以下简称甲方) 承接方_(以下简称乙方) 甲方托付乙方进行_勘察任务。依据中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，结合该工程的具体状况，为明确责任，协作协作，搞好该工程勘察工作，经双方协商全都，就本工程_勘察阶段的工作签订本合同，共同遵守。 第一条工程勘察范围 1.1本工程项目勘察托付文号、日期 1.2工程建设地点 1.3技术要求 其次条甲方按时向乙方供应下列文件资料： 一、提交工程项目批准文件(复印件)以及施工或勘察许可文件 二、提交工程项目的坐标与标高资料 三、提交技术托付书及已有的技术资料和图件 第三条乙方按下述进度、份数向甲方提交勘察成果 3.1勘察成果规定提交

25、四份，超过四份另行计费。 3.2工程有效期限以甲方下达的开工通知书为准，如遇特殊状况(设计变更、工程量变化、自然条件影响以及非乙方缘由造成的停工等)时，工期顺延。 第四条取费标准及拨付方法。 4.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准计取费用。国家规定的取费标准中没有规定的收费项目，由双方另行议定。 4.2本工程勘察费估算为_元，合同生效后_天内，甲方向乙方预付估算勘察费的30%作为定金(本合同履行后，定金抵作勘察费);工程勘察验收、交付成果后15天内，结清全部费用。 4.3双方托付银行代付、代收有关费用。 第五条双方责 5.1甲方 5.1.1甲方托付任务时，必需向乙方明确技术要求和勘察阶段，按

26、时供应已有技术资料(包括地下管线、地下构筑物的资料)，并能满足乙方编写勘察纲要和编制工程预算的基本要求。若因地下埋藏物不清，致使勘察过程中发生或危及人身平安时，其责任由甲方负责。 5.1.2若勘察现场需要看管，特别是在有毒、有害等危险现场工作时，甲方应派人负责平安保卫工作。 5.1.3派员关心乙方与有关部门的工作联系，准时为乙方制造并解决勘察现场条件。如：征购土地、青苗赔偿、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源和水源以及排水渠等，并担当其费用。 5.1.4勘察前，依据乙方提出的用料方案，按时预备好各种材料，并担当费用。 5.1.5按时为勘察人员预备好住宿、办公、临时库房、就餐食堂、

27、取暖、饮水以及条件许可的其它福利设施，甲方不向乙方收取费用。当甲方不能供应上述条件时，甲方应支付乙方临时设施费。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7工程完工后，在15天内负责组织勘察及成果验收，并在乙方填写的工程勘察交验单上签署看法，作为工程勘察费用结算的依据。 5.1.8维护乙方提交的勘察成果，不得擅自修改、转让。 5.1.9由于甲方缘由造成乙方窝工，除工期顺延外，甲方应支付窝工费。 5.1.10补充协议中甲方应负的其它责任。 5.2乙方 5.2.1派工程技术人员按任务托付书和设计技术要求进行现场踏勘，确定勘察手段、勘察工作

28、量，编制工程预算。 5.2.2在勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计。 5.2.3勘察过程中，依据场地地形、地质条件和技术规范要求，向甲方提出增减工程量或转变勘察手段的看法，并办理正式变更手续。 5.2.4依据国家现行的标准、规范和规程进行勘察，依据托付任务书提出的技术要求，按合同规定的进度，提交勘察成果，并对其质量负责。 5.2.5讲究职业道德，端正经营作风，勘察成果应满足设计和施工的要求。 5.2.6补充协议中乙方应负的其它责任。 第六条违约责任 6.1甲方不履行合同时，无权要求返还定金;乙方不履行合同时，双倍返还定金。 6.2甲方未按合同规定日期准时拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察

29、费的千分之一逾期违约金;乙方未按合同规定日期提交勘察成果，每超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.3由于乙方缘由造成勘察成果质量低劣，不能满足设计技术要求时，其勘察费用由乙方担当。 第七条本合同执行过程中发生纠纷，双方应准时协商解决。协商不成时，由当地人建设行政主管部门调解;调解不成时，双方同意由_仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中商定仲裁机构或事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 第八条其它事宜。 第九条本合同未尽事宜，由双方当事人准时协商签订补充协议，有关协议、电报、电传、技术争辩纪要等均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。 第十条本合同自双方签字盖章后，在15日内报项目

30、所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行废止。 本合同正本一式八份，双方各执四份。 托付方单位名称： 承接方单位名称： (盖章)(盖章) 法定代表人： 法定代表人： 单位地址： 单位地址： 电话： 电话： 电传： 电传： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 签订合同代表(签字)： 签订合同代表(签字)： 日期：日期： 年 月 日 年 月 日 建设行政主管部门： 工商行政管理部： 审查看法： 鉴证看法： (盖章) (盖章) 审查号： 鉴证号： 审查日期： 鉴证日期： 年

31、月 日 年 月 日 勘察建设工程合同5 发包方：_ 承包方：_ 依据民法典和建设工程勘察设计合同条例的有关规定，经双方协商全都，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称_;工程地点_;工程规模_;工程投资_。 其次条托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书。(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付方法，自合同生效后_天内，托付方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分托付方应在_天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为_元，估算设计费为_

32、元。 托付方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条托付方的义务 1.托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。供应资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时，应负责供应以下工作和生活条件：_。 3.托付方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸取担当有关设计任务的承包方参加。 4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1.

33、承包方应在_年_月_日前提交有关勘察成果和设计文件，并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。 3.设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和简洁的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)

34、。 第六条违约责任 1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方连续完善勘察设计任务，并视造成的损失铺张大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：_。 2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给托付方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。 3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向托付方交纳按勘察设计费5的违约金。 4.由于变更方案、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定

35、如下：_。 5.因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。 6.托付方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5计算。 第七条争议的解决方式 合同执行过程中如有争议，双方应准时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向_仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。 第八条附则 本合同未言明事项，一律按民法典和建设工程勘察设计合同条例规定执行。 本合同附件：建设工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计

36、文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。 本合同自双方签字盖章之日起生效，正本_份，托付方、承包方各执1份;副本_份，分别报送_备案。 托付方(盖章)：_承包方(盖章)：_ 法定代表人(签名)：_法定代表人(签名)：_ 托付代理人(签名)：_托付代理人(签名)：_ 地址：_地址：_ 开户银行：_开户银行：_ 帐号：_帐号：_ 电话：_电话：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 勘察建设工程合同6 发包人_ 勘察人_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据国家有关法规规定，结合本工程的具体状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商全都，

37、签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：_ 1.2工程建设地点：_ 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求： 1.6承接方式：_ 1.7估量勘察工作量： 其次条发包人应准时向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 2.3供应勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4供应勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆

38、、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。 2.5发包人不能供应上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间 4.1.1本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊状况(设计变更、

39、工作量变化、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时，工期顺延。 4.2收费标准及付费方式 4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的.大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包

40、人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后勤10天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条发包人、勘察人责任 5.1发包人责任 5.1.1发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3发包人应准时为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和消逝的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍

41、物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等 )，并担当其费用。 5.1.4若勘察现场需要看管，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。 5.1.5工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料方案，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临时设施费_元。 5