关于工程居间合同模板汇总5篇.docx

《关于工程居间合同模板汇总5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于工程居间合同模板汇总5篇.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 关于工程居间合同模板汇总5篇 甲方(居间人)： 地址： 联系方式： 乙方(托付人)： 地址： 联系方式： 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法，依公平、自愿、等价有偿的原则，经过充分协商达成如下协议： 一、托付事项 1、甲方承受乙方托付，负责就 工程（以下简称“该工程工程”），向乙方供应关于该工程工程的重要信息，引荐乙方和该工程的招标单位洽谈，帮助乙方投标，并最终促成乙方与招标单位签订该工程工程的合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。乙方与招标单位未签订书面的工程施工合同，甲方仅为乙方供应信息，或为乙方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、居间期限 从 年

2、 月 日至年 月 日。 三、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为 工程签订的工程施工合同（以下简称“施工合同”）金额的5%。 2、居间胜利后，乙方应在收到第一笔工程预付款三日内，向甲方支付居间酬劳的50%，并在收到其次笔工程预付款三日内，向甲方支付剩余50%居间酬劳。 3、乙方应以 的方式支付居间酬劳。 四、居间活动费用的担当 居间活动费用是指甲方为完成托付事项所支出的必要费用。在本合同签订时乙方向甲方支付 作为居间活动费用。居间人促成施工合同签订的，居间活动的费用由居间人负担，并从居间酬劳中扣除；居间人未促成合同成立的，甲方有权不向乙方返还居间活动费用。 五、双方的权

3、利和义务 1、甲方向乙方供应有关该工程工程的信息，并保证其供应的关于该工程工程的上述信息真实牢靠。 2、乙方应按本合同的要求向甲方支付居间酬劳及居间活动费用。 3、居间胜利的，则由乙方全面履行和招标单位所签订的施工合同。乙方因履行施工合同而产生的权利、义务、利益和责任，均与甲方无关。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘，包括但不限于双方经营信息、生产信息、技术信息、财务信息等。 2、双方不得以其在签订居间合同或实施居间行为过程中所猎取的对方的商业隐秘，实施对另一方不利的任何行为，否则因前述不利行为受损害的一方有权要求不利行为的实施方担当相应的法律责任。 七、合同变更、

4、解除和终止 1、经双方协商全都，可以变更或解除本协议。 2、居间事项完成的、居间事项已无法完成的、居间事项的完成已无意义的或居间期限届满的，本合同终止。 3、因不行抗力等导致本合同目的不能实现的，本合同终止。 八、违约责任 1、甲方未按本合同的商定履行其义务，隐瞒与订立合同有关的重要事实或供应虚假状况的，应向乙方支付违约金人民币 元（大写 圆整）。 2、乙方未按合同的商定向甲方支付居间酬劳或居间活动费用的，乙方应当按日以逾期未付金额的 向甲方支付违约金。 3、乙方不得隐瞒或供应虚假的施工合同金额，否则须按施工合同实际金额的向甲方支付违约金。 4、本合同生效后，任意一方单方解除本合同的，应向对方

5、支付 违约金。在前述违约金支付完成后，双方应连续履行本合同。 九、争议解决方式 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方均应协商解决，协商不能达成全都的，双方应提请北京仲裁委员会根据该会仲裁规章进展仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 十、其他事项 1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并达成补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 甲方：(盖章)： 法定代表人或授权签字人： 年 月 日 乙方：(盖章)： 年 工程居间合同 篇2 甲方：代表签字： 乙方：代表签字： 甲乙双方充分发挥各自优势，依据中华人民共和国合同法经友好协商，依

6、照公平互利的原则，达成如下协议。 一、托付事项： 1、乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方供应该工程的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该工程的运输合同。 2、居间胜利：是指甲方与 签订的书面的合同胜利。 二、乙方义务： 乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程的相关信息真实有效，如到达现场无法签订合同胜利，将有乙方担当甲方的来回费用。 三、甲方义务 甲方供应营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进展合同谈判。假如居间胜利，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 假如居间胜利，甲方应向乙方一次性支付居间酬劳，假如未准时支付居间酬劳，则逾期每日居间

7、酬劳的1%向乙方支付违约金。 四、居间酬劳的支付方法及支付时间： 1、根据 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间酬劳3000万元。 2、采纳现金方式支付。 五、保密事项； 甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业隐秘，双方不得以其在区间过程中获得的 商业隐秘做出不利于对方的行为，否则有权要求对方担当违约责任。 六、居间终止 ，支付居间酬劳后，本合同终止。 七、争议解决方案 如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。 八、其他事项 未经双方同意，任何一方不得将本合同托付事项转托付。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_ 法定代表人（签字）

8、：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 工程居间合同 篇3 甲方（托付人）：某某建筑公司 联系地址： 乙方（居间人）： 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就xx省xxx工程工程（以下称该工程工程），引荐甲方和该工程的建立单位直接洽谈，向甲方供应该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包施工合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与建立单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲

9、方供应的联络、帮助、撮合等效劳的，均视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关该工程工程的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建立单位供给材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察， 2、乙方承诺向甲方供应的该工程工程的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建立单位所签订施工合同的组成局部。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而患病的

10、损失。 4、乙方应保证该工程工程真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。 5、乙方在甲方与建立单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建立单位的关系。 6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建立单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建立单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方

11、无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。假如未准时支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间费用为工程施工合同金额的xx%。 2、居间胜利后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付xxx元整；在正常施工的两个月内，应支付xxx；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月开头，依据甲方每月取得的验工计价款，按xxx%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、甲方可以转帐或现金的方式支付。 五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包

12、含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当xx差x等xx费用）。 六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付_元违约金；假如违约金缺乏以补偿甲因此而患病的损失，乙方应负责赔偿。 七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议

13、，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日： 甲方：（盖章）： 乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人： 工程居间合同 篇4 甲方（托付人）： 乙方（居间人）： 联系地址： 联系地址： 联系电话： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1、乙方承受甲方托付，负责就引荐衡阳市天嘉置业进展有限公司“天嘉。翰廷 ”消防

14、工程工程给甲方和衡阳市天嘉置业进展有限公司单位直接洽谈，（以下“衡阳市天嘉置业进展有限公司”简称“天嘉置业”）向甲方供应“天嘉置业”的重要信息，并最终促成甲方与“天嘉置业”签订消防工程合同。 2、“居间胜利”是指完本钱条所列全部托付事项。甲方与“天嘉置业”公司未签订书面的工程合同，视为托付事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必需向甲方供应有关天嘉置业公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况等。乙方有义务帮助甲方对“天嘉置业”公司进展实地考察。 2、乙方承诺向甲方供应的关于“天嘉置业”公司的”上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。

15、3、乙方在甲方与公司单位进展合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。促成“天嘉置业”公司将消防工程承包给甲方。 三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和“天嘉置业”公司单位进展合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和“天嘉置业”公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3、假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 1、本工程居间酬劳为30万元。 2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间酬劳10万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与

16、“天嘉置业”公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方全部并可自由支取。 3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与“天嘉置业”公司签订工程承包合同，视为乙方居间不胜利，乙方应将居间酬劳万元退还甲方。 4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方商定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进展挂失处理。 5、乙方在甲方将前述款项存入或转入

17、以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际取得居间酬劳后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行担当。 五、居间酬劳的担当 居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完本钱合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。 六、诚信原则 1、假如甲方与xxxx公司在本合同托付期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与xxxx公司进展协商并签订股份转让协议，否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。 2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转

18、让合同，居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。 3、本合同的有效期（托付期）为20个工作日（自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算）。居间方在此期间必需积极推动xxxx公司与甲方进展实质性洽谈，并帮助甲方和xxxx 公司达成实质性成交合同。 七、本合同解除的条件 1.当事人就解除合同协商全都； 2.因不行抗力致使不能实现合同目的； 3.在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为说明不履行主要义务； 4.当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行； 5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。 八、合同终止 1、本合同签字生效后，在甲方向乙

19、方支付居间酬劳万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 九、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。 十、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2、乙方不得以其在居间过程中猎取的甲方商业隐秘而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 十一、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生

20、效。 甲方：（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人： 合同签订地： 合同签订日： 工程居间合同 篇5 建立工程居间效劳合同 甲方（托付人）： 法定代表人： 身份证号码： 联系地址： 手机： 乙方（居间人）： 身份证号码： 联系地址： 手机： 甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规，经双方充分协商，依照公平自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付，负责就玉皇山文化旅游景观园建立工程工程(北京延庆，以下称该工程工程)，推举给甲方，向甲方供应关于该工程工程的重要信息，并最终促成甲方与建立单位或总包单位签订

21、该工程工程的转分包施工合同，取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同，即视为乙方全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。 二、乙方义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期的主要信息，并供应相关的业务询问效劳，开展与业主方和总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分 包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程根本信息的真实牢靠（但涉及工程审批手续是否齐全、建立资金是否到位等重要信息，在乙方促成双方见面沟通后，由甲方自行向总包方或业主方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任），最

22、终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间效劳不胜利，甲方不予支付任何居间酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期预备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系（前提是甲方已经准时地履行了本合同规定，向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调）。 2.4 在居间效劳过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业

23、执照等相关资料；负责施工所需要的各类资金的筹措，并做好签定合同前所需的手续预备。 3.2假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应仔细履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。 3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同商定，向乙方支付居间酬劳。如遇以下情形（包括但不限于），均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还： 3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的； 3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法连续履行建立工程合同的； 3.3.3因施工过程中消失安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方 勒令停工、中止工程

24、建立合同的； 3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式 依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利，托付人应当按商定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程承包工程合同时本合 同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费： 4.1本工程居间效劳费为工程总造价的8 %（税后）作为酬金。甲方应无条件地按此标准，即工程签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元（税后），作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后，如因施工范围变更等缘由，导致工程最终结算价与原合同存有明显差异（上下超过2%），最终一期居间效劳酬劳支付时可作相应

25、调整，多还少补（但消失第3.3条之情形的，不予调整）。 4.2本合同签字生效后，甲方在与业主方或总包方签订施工转分包合同后，甲方根据下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间酬劳（税后，不需居间人开具任何发票）。 其中：甲方每次向乙方支付居间酬劳，均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不管其款项性质（临建费、备料款、进度款等），在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方； 每次付款时，如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项，其差额由甲方自行补足，不得以此为由拒付、延迟支付，否则按本合同第5.3条执行； 每次支付详细帐号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听从。 五、特殊商定

26、5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。 5.2在居间效劳过程中，甲方为完成托付事项产生的居间费用，即使乙方最终未能完成居间效劳，也由甲方自行独立担当。假如乙方居间胜利，这费用也不从居间酬劳中扣除。居间酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和使用权。 5.3甲方取得工程建立施工合同后，若恶意躲避或有意拖延支付，自愿承受以下处治，并放弃一切抗辩和反诉权利；居间人可凭此合同依法冻结

27、甲方公司的银行帐户及资金，实行停顿工程施工等措施；本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条；追回应兑现的居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金（2日）；按所欠居间酬劳局部的二倍收取罚金；追索期间所产生的一切费用（含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等）均由甲方担当。 5.4居间效劳胜利完成后，在工程建立期间，若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更

28、名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐秘，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议商定的除外。 6.2保密期为五年。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后，本工程工程由第三方获得，乙方未完成居间效劳的，本合同自动终止。 7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好

29、协商解决；如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.1本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。 9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。 9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成全都后签订书面协议予以补充，与本合同具有同等法律效力。 十、附件 10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件，盖甲方公章予以确认。 10.2乙方身份证复印件。 10.3授权托付书（如需）。 （本合同共5页，以下无内容） 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人（签字）：居间人或托付代理人（签字）： 合同签订地： 合同签订日期：