关于工程居间合同范文汇总7篇.docx
《关于工程居间合同范文汇总7篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《关于工程居间合同范文汇总7篇.docx(22页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 关于工程居间合同范文汇总7篇 建立工程居间效劳合同 甲方(托付人): 法定代表人: 身份证号码: 联系地址: 手机: 乙方(居间人): 身份证号码: 联系地址: 手机: 甲乙双方为了发挥各自的优势,依据中华人民共和国合同法及相关法律法规,经双方充分协商,依照公平自愿、等价有偿的原则,达成如下协议: 一、托付事项 1.1乙方承受甲方托付,负责就玉皇山文化旅游景观园建立工程工程(北京延庆,以下称该工程工程),推举给甲方,向甲方供应关于该工程工程的重要信息,并最终促成甲方与建立单位或总包单位签订该工程工程的转分包施工合同,取得施工权。 1.2“居间胜利”是指完本钱工程工程与总包单位签定分包合同,即
2、视为乙方全部完成居间效劳托付事项。甲方未签定分包合同以取得实质性施工权,则视为托付事项未完成。 二、乙方义务 2.1乙方必需向甲方供应有关该工程工程前期的主要信息,并供应相关的业务询问效劳,开展与业主方和总承包方有效的协调,并促成甲方取得工程施工分 包权。 2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程工程根本信息的真实牢靠(但涉及工程审批手续是否齐全、建立资金是否到位等重要信息,在乙方促成双方见面沟通后,由甲方自行向总包方或业主方询问,乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务,不担当连带责任),最终促成甲方能够如约进场进展实质性施工。否则,视为乙方供应信息不真实,居间效劳不胜利,甲方不予支付任何居间
3、酬劳。 2.3乙方应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务,帮助甲方做好各项前期预备工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务帮助甲方协调好与建立单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经准时地履行了本合同规定,向乙方足额支付了相应的居间酬劳。且如需乙方出差,其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当,否则乙方有权不予协调)。 2.4 在居间效劳过程中,乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细节,不必向甲方汇报沟通,不属于本合同履行之前提条件。 三、甲方义务 3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需要的各类资金的筹措,并做好签定合同前所需的手续预备。 3.2假如居间胜利,则
4、由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方应仔细履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。 3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同商定,向乙方支付居间酬劳。如遇以下情形(包括但不限于),均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行,甲方已支付给乙方的居间酬劳不得索还: 3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司个人合作的; 3.3.2因甲方技术、资金等缘由,导致甲方无法连续履行建立工程合同的; 3.3.3因施工过程中消失安全事故、工程质量等问题,被业主方或总包方 勒令停工、中止工程建立合同的; 3.3.4其它非不行抗力缘由导致的工程停工、中止。 四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付
5、方式 依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利,托付人应当按商定支付酬劳”的规定,甲方完成签订该工程承包工程合同时本合 同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间效劳费: 4.1本工程居间效劳费为工程总造价的8 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地按此标准,即工程签定的合同工程量 万元的 8 %计 万元(税后),作为乙方的居间酬劳。工程结算造价确认后,如因施工范围变更等缘由,导致工程最终结算价与原合同存有明显差异(上下超过2%),最终一期居间效劳酬劳支付时可作相应调整,多还少补(但消失第3.3条之情形的,不予调整)。 4.2本合同签字生效后,甲方在与业主方或总包方签
6、订施工转分包合同后,甲方根据下表时间、数额要求分3次向乙方支付居间酬劳(税后,不需居间人开具任何发票)。 其中:甲方每次向乙方支付居间酬劳,均与业主方或总包方向甲方拨付工程款项同步。不管其款项性质(临建费、备料款、进度款等),在甲方到账后5个工作日内无条件支付给乙方; 每次付款时,如向乙方支付的居间酬劳高于同批次业主方或总包方向甲方拨付的款项,其差额由甲方自行补足,不得以此为由拒付、延迟支付,否则按本合同第5.3条执行; 每次支付详细帐号、方式等,由乙方指定,甲方无条件听从。 五、特殊商定 5.1甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方挂靠的公司、甲方肯定或相对控股的公司、甲方
7、的股东或者甲方股东所投资的公司等。甲方承诺向乙方、业主方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的,是可查询、可验证的。 5.2在居间效劳过程中,甲方为完成托付事项产生的居间费用,即使乙方最终未能完成居间效劳,也由甲方自行独立担当。假如乙方居间胜利,这费用也不从居间酬劳中扣除。居间酬劳如需纳税,由甲方担当,乙方所得居间酬劳为税后的合法资金,拥有永久性支配和使用权。 5.3甲方取得工程建立施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿承受以下处治,并放弃一切抗辩和反诉权利;居间人可凭此合同依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停顿工程施工等措施;本合同自动转为甲方公司欠居间人酬劳的欠条;追回应兑现的
8、居间酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金(2日);按所欠居间酬劳局部的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。 5.4居间效劳胜利完成后,在工程建立期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。 5.5本居间合同为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响,具有永久法律效力。 六、保密事项 6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及
9、的商业隐秘,包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等,也包括乙方对居间酬劳的支配等。任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面协议商定的除外。 6.2保密期为五年。 七、合同终止 7.1本合同签字生效后,本工程工程由第三方获得,乙方未完成居间效劳的,本合同自动终止。 7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。 7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。 八、争议解决方式 有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,双方同意提交乙方所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。 九、其他事项 9.
10、1本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,均具同等法律效力。 9.2本合同自双方或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章生效之日起生效。 9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破损等,均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜,双方可通过协商,达成全都后签订书面协议予以补充,与本合同具有同等法律效力。 十、附件 10.1甲方“企业法人营业执照”、“组织机构代码证”、“开户许可证”、法定代表人身份证复印件,盖甲方公章予以确认。 10.2乙方身份证复印件。 10.3授权托付书(如需)。 (本合同共5页,以下无内容) 甲方(盖章):乙方(盖章): 法定代表人或托付代理人(签字):居间人或托付代
11、理人(签字): 合同签订地: 合同签订日期: 工程居间合同 篇2 甲方(托付人) 乙方(居间人) 联系地址 联系地址 本着优势互补,互惠互利的宗旨。依据中华人民共和国合同法。经双方充分协商。依公平自愿,等价有偿的原则。达成如下协议。 一 托付事项。 1,乙方承受甲方托付,负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程工程。引荐甲方参与该工程一标或分期多标的装饰工作,向甲方供应该工程工程的重要信息,并最终促进甲方与建立单位签订该工程工程的专业承包合同。 2,“居间胜利”是指甲方与建立单位就该工程工程的任一工程标段签订了专业 承包施工合同。 二 乙方责任和义务。 1,乙方应准时向甲方供应有关该工程工程的招标
12、信息及文件,并有义务帮助甲方对该工程工程进展实地考察。 2,乙方应保证该工程工程真实牢靠,各种施工手续齐全,并能正常施工。 3,乙方在甲方参加洽谈期间,应尽到作为居间人的慎重和诚恳义务。帮助甲方做好谈判工作、若居间胜利,在施工过程中,乙方仍有义务负责协调甲方与建立单位的关系。 三 甲方责任和义务。 1,甲方应根据建立单位的要求,供应甲方作为投标人证明其具备担当该工程工程的力量,及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料,包括但不限于资质证书,营业执照与相关资料,负责合同的起草。 2,假如居间胜利,则由甲方负责全面履行和建立单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务,
13、与乙方无关,甲方应在施工过程中保证质量,进度,并得到建立单位的签字认可。 3,假如居间胜利,则由甲方应按合同商定向乙方支付居间酬劳,如未准时支付,则按未支付金额的 8% 1天向乙方担当违约金。 4,甲方须自行担当在投标过程中有关履约保证金,标书制作,联终运作等全部费用。 四 居间酬劳的计算方法,支付时间和支付方式。 1,甲方应按该工程工程一标或多标合同与建立单位竣工结算总金额的6支付居间费用。 2,居间胜利后,施工队进场后十日支付合同款的40 %居间费用,其余随建立单位拨付工程进度款,按60 %比例支付居间费用,在甲方施工完工7天内,应全部支付完合同居间费用,余下合同款外,待甲方与建立方结算完
14、后一次性支付完。 3,甲方以现金支付居间费用。 五 居间费用。 居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。 六 保密事项。 1,甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业隐秘。 2,双方不得以其在居间过程中猎取的商业隐秘作出不利对方的任何行为,否则有权要求对方担当违约责任。 七 合同终止。 1,本合同签字生效 2,居间胜利后,本合同完全履行完毕后终止。 3,甲乙双方协议解除合同或由其他法定事项时,本合同终止。 八 争议解决方式,如发生合同争议,协议不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九 其他事项。 1,乙方不得将本合同托付事项进展转托付。 2,本合同一式二份,双方各持一份,双方签字盖章生效。
15、甲方 乙方 法定代表 合同签订地 合同签订日 工程居间合同 篇3 甲方: 乙方: 甲方托付乙方为其招揽 工程,甲方承诺向乙方支付酬劳。为明确双方权利义务,经双方充分协商,订立合同如下: 一、甲方托付乙方,为其供应、招揽工程业务,双方其他业务,不受此合同约束。 二、乙方负责为甲方供应信息并联系,以促成甲方在 工程工程中标。 三、酬劳及给付方式:在乙方促成的工程工程全部或局部中标后,甲方承诺将工程工程中标总价款的 %给付乙方作为酬劳;给付方式: 工程全部或局部中标后 日内甲方将工程工程中标总价款的 %一次性支付给乙方。甲方不得以任何理由拒绝或拖延给付。若甲方逾期给付,需另给付乙方应付酬劳的日 分之
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 关于 工程 居间 合同 范文 汇总
限制150内