2023年监理工程师之合同管理高分通关题库.docx

《2023年监理工程师之合同管理高分通关题库.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年监理工程师之合同管理高分通关题库.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年监理工程师之合同管理高分通关题库单选题（共80题）1、工程施工应遵守工程所在地对环境保护的管理规定。建设工程 施工合同（示范文本）对办理施工环保许可的规定是0。A.承包人按规定办理有关手续,B.承包人按规定办理有关手续,C.发包人按规定办理有关手续,D.发包人按规定办理有关手续, 发包人承担由此发生的费用 承包人承担由此发生的费用 发包人承担由此发生的费用 承包人承担由此发生的费用【答案】A2、下列关于定标的说法，正确的是 （）A.确定中标人的权力归评标委员会B.招标人在评标委员会推荐的候选人中确定中标人C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合

2、同【答案】B3、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在（）前不能合理预见 到的风险，归业主承担。A.合同签字日【答案】A25、有关保证的表述中，说法不正确的是（）oA.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可 以作为保证人B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时, 由保证人承担责任的保证C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行 债务的，债权人只能要求债务人履行债务D. 一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期 届满之日起6个月【答案】C26、关于经评审的最低投标价法的说法，不正确的有（）。A.该方法适用于具有通用技术

3、、性能标准的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在详细评审阶段C.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价D.投标人不得低于成本的价格报价【答案】B27、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法， 错误的是（）oA.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付 分解表做出相应的调整，并报监理人批复C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的 相应金额D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】A28、虽然项目总承包模式设计和施工过程中，发包人也聘请监理人 （或发

4、包人代表），但由于设计方案和质量标准均出自（）,监理人 对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模 式，对设计的细节和施工过程的控制能力降低。A.监理人B.勘察人C.承包人D.发包人【答案】C29、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）o【相关知 识点新教材已删除】A.设计单位B.工程咨询单位C.监理单位D.材料设备供应单位【答案】A30、委托监理合同法律关系的客体是（）。A.监理工程B.监理服务C.监理规划D.监理投标方案【答案】B31、根据FIDIC施工合同条件，保留金的性质属于0。A.合同价格内的暂列金额B.预留的部分工程预付款C.业主的履约保证金D.预留承包商的部

5、分应得工程款【答案】D32、根据九部委发布的标准施工招标文件规定，建筑工程一切 险的投保人应当是（）oA.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】B33、（2020年真题）根据标准施工招标文件中的通用合同条款, 承包人的施工安全责任是（）oA.执行监理人编制的施工安全措施计划B.要求发包人提供劳动保护用具C.制定安全操作规程D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】C34、根据FIDIC施工合同条件，同时在现场施工的两个承包商出 现施工干扰时，工程师有权发布调整其中某一承包商原定施工作业 顺序的指令。工程师发布该指令的

6、依据是。的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款C.工程师与业主订立的服务合同中工程师权力条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款【答案】B 35、根据标准施工合同下列不属于发包人的义务的是（）。A.完成施工场地的征用.拆迁B.提供地下管线资料C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权D.编制施工组织设计【答案】D36、根据标准施工招标文件，“投标人须知前附表”的目的是()o(新教材删除该知识点，题目仅供参考)A.列明“通用合同条款”B.明确“投标人须知”正文中的未尽事宜C.明确“投标人须知”的修改内容D.判明评标的方法和因素【答案】 B37、某工程的管

7、道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时 后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间, 也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送 交工程师。关于该事件的说法，正确的是()A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】B38、机电产品采购国际竞争性招标文件中关于合同的内容包括第 二册中的（）oA.合同专用条款B.合同通用条款C.合同格式D.违约责任【答案】A39、抵押与质押的区别主要在于（）。A.担保财

8、产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】C40、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做 出的决定记录在案，并将记录发给（）。A.雇主B.承包商C.分包商D.工程师【答案】 B41、根据标准设计施工总承包招标文件，承包人文件中最主要的 文件是（）oA.设计文件B.施工组织设计C.价格清单D.承包人建议书【答案】 A42、FIDIC系列中，施工合同条件中，承包商可在其认为工程即 将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请 接收证书的通知。A. 714B. 2872【答案】B43、施工合同

9、履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履 行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是A.承包人应撤离施工场地B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方 承担D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】 A44、下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）oA.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【答案】 B45、根据九部委设备采购合同的规定，由于买方原因在最后一批合 同设备交货后（）内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届 满后（）内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

10、 A. 7日，3日B.28日，3日3个月，7日C. 6个月，7日【答案】 D46、根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中, 属于设备采购合同伴随服务的是（）oA.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【答案】 A47、采用综合评估法评标时，应根据投标人报价和（）计算投 标报价偏差率。A.投标限价B.评标基准价C.最低评标价D.投标平均价【答案】 B48、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需 要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响 按对（）最有利的解释进行计价。A.业主B.承包商C.工程师D.善意第三方【答案

11、】 B49、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业 协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。甲施工企业在 谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后, 通知丙施工企业将单独投标。根据合同法，下列关于甲施工企业 上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】 C50、依照标准施工合同通用条款的规定，由发包人采购材料时，下 列表述中不正确的

12、是()。A.要求提前交货时，承包人不得拒绝，发包人应承担增加的保管费 用B.延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失C.到货材料的种类与合同约定不符时，承包人应该代为调剂串换B.下达开工令C.基准日D.风险事件发生日【答案】 C4、标准施工招标文件中关于最终结清证书说法不正确的有()。 A.监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发 包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人B.发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经 发包人签认的最终结清证书C.发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出应支 付承包人的价款视为已经发包人同意D.结清单生效即表

13、明合同终止，承包人不再拥有索赔的权利，同时 也不再承担保修的义务【答案】 D5、某建设单位与设备供应公司签订购买10台空调的设备采购合同, 合同约定：设备供应公司向建设单位供货2台空调，其余8台交付 承建其工程的施工单位。这种情况属于合同法规定的合同履行 中的()A.债权转让B.合同变更D.质量不合格造成工程返工时，发包人应赔偿承包人的损失【答案】C51、法人成立进行注册登记时，应当以（）为住所。A.主要经营场所所在地B.主要合同履行地C.主要办事机构所在地D.董事长的户口所在地【答案】C52、根据建设工程委托监理合同（示范文本）下列情形中，监 理人可获得经济奖励的是（）。A.监理的工程施工质

14、量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中末发生安全事故C.委托人采用监理人的建议戒少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔【答案】C53、关于24 h回顾法的优点描述错误的是（）oA.所用时间短，应答者不需要较高文化B.能得到个体的膳食营养素摄入状况，便于与其他相关因素进行分 析比较C.调查员不需要严格培训D.其结果对于人群营养状况分析非常有价值【答案】C54、采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是()A.衡量法B.理论换算法C.经验鉴别法D.物理试验【答案】A55、某招标项目，招标人在原定投标截止日前10天发出最后一份书 面答疑文件，则此时投标截止时间至少应延

15、长()天。A. 510B. 1520【答案】A56、某施工项目监理人发出的开工通知注明的开工日期为2月1 日。承包人因主要施工机械未到场，导致工程实际在2月5日开 始动工。12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收申请报 告，工程于12月20日竣工验收合格。则承包人的施工期为。 A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止【答案】A57、建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技 术、经济等方面的专家不得少于总人数的（）oA. 1/21/3B. 2/33/4【答案】c58、在NEC合同文本中，

16、目标合同（）。A.适用于签订合同时价格已经确定的合同B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约 定合同的目标成本的情况C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够 充分，而且又要求尽早动工的情况D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】B59、关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是（）。A.自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力B.自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人C.自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体D.作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和 民事行为能力【答案】C60、（20

17、14年真题）根据标准施工招标文件，评标委员会发现投 标报价有算术错误时，正确的处理方式是（）oA.视投标书不符合评审标准，否决其投标B.对投标报价进行修正，修正价格需经投标人书面确认C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审【答案】B61、以下有关施工企业职工意外伤害保险的说法，不正确的是（）oA.提前竣工的，保险责任自行终止B.工期延长的，保险责任自行延长至工程竣工C.工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任D.工程停工后重新开工的，累计有效保险期间不得超过保险合同对 保险期间的约定【答案】B62、与招标方式选择材料供应商相比，采用直接询价

18、方式选择材料 供应商的特点是()。A.一般适用于采购大宗及重要建筑材料和设备B.有利于规范买卖双方的交易行为、实现公开公平竞争C.程序复杂、工作量大、周期长D.存在较大的主观性和随意性【答案】D63、根据标准材料采购招标文件相关规定，招标条件应写明()0A.建设地点B.招标条件C.建设工期D.本次招标采购材料的名称【答案】64、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价 格已经确定的合同。A.标价合同B.目标合同C.补偿合同D.管理合同【答案】A65、（2020年真题）根据标准施工招标文件，关于暂估价的说法, 正确的是（）oA.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业

19、工程价款B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格 的工程款项D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供【答案】C66、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必 然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额c.合同价格D.签约合同价【答案】A67、（2009年真题）施工合同履行中，发包人另行发包的设备安装工 程开始施工，合同中没有规定承包人有配合安装的义务。监理人为 避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示，导致土建承包人 的损失，由（）。A.发包人承担，批准顺延工期B.发包人承担，不批准顺延

20、工期C.承包人承担，可以顺延工期D.承包人承担，工期不可顺延【答案】A68、关于合同鉴证的说法，正确的是（）A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B.法律规定强制实施合同鉴证C.合同鉴证的效力不限于我国国内D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】D 69、某建设工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫，该建设工程施工合同适宜选择（）作为合同计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D70、菌落总数是（）的指标。A.食品腐败变质B.食品清洁状态C.肠道致病菌污染D.食品被粪便污染【答案】B71、根据招标投标法，应由（）确定中标人。A.招标

21、人B.招标代理机构C.评标委员会D.招标投标监督机构【答案】A 72、机电产品采购国际竞争性招标文件中关于合同的内容包括）册。A. 一B.两C.三D.四【答案】 B73、最高额抵押权设立前已经存在的债权，（）oA.可以直接转入最高额抵押担保的债权范围，事后通知当事人即可B.经当事人同意，可以转入最高额抵押担保的债权范围C.应当直接转入最高额抵押担保的债权范围D.不得转入最高额抵押担保的债权范围【答案】B74、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同【答案】D75、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人 是（）

22、oA.建筑师B.专业咨询机构C.施工承包商D.承担分包工作的分包商【答案】C76、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定 履行义务的期限为（）。A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束B.从签订合同日起，至完成施工义务C.从工程开工日起，至完成保修义务D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止【答案】D77、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度 滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到 工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列 关于该拖期的处理方法中，正确的是（）。A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额B.工

23、程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任c.债务转移D.合同转让【答案】A6、下列不能作为质押担保的是（）。A.生产设备B.应收账款C.正在建造的建筑物D.存款单【答案】C7、监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付【答案】D8、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。A.资格预审公告B.申请人须知D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】 C78、根据标准施工合同，关于“暂列金额”的说法，正确的是()oA.暂列金额未

24、包括在签约合同价内B.暂列金额不可以计日工方式支付C.暂列金额可能全部使用或部分使用D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人【答案】 C79、某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽, 后又遵照工程师的指示进行剥露检验。经与工程师共同检验，确认 该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法 中，正确的是()。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】 D 80、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是()oA.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观

25、检验B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将 开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】D多选题（共40题）1、代理的种类包括（）oA.委托代理B.法定代理C.无权代理D.指定代理E.分销代理【答案】AB2、根据标准施工招标文件中的通用合同条款，施工合同履行期 间，属于变更范围的有（）oA.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量B.为完成工程需要追加的额外工作C.改变合同中任何一项工作的施工时间D.改变合同中任何一项工作的质量特性E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施【答案】B

26、CD3、根据FIDIC施工合同条件，承包商提交工程师审核签证的工 程进度款支付报表中，应包括的内容有()。A.经工程师计量的合格工程的工程款额B.完成变更工程的款额C.作为保留金本期应扣的款额D.承包商需支付给分包商的款额E.本期经工程师批准的索赔款额【答案】BC4、下列关于材料采购合同中，包装、标记、运输和交付的说法中， 正确的是()。A.买方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地 及在施工场地保管的需要B.卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料 数量等预通知买方C.在合同材料启运后48小时之内正式通知买方D.买方签发收货清单不代表对合同材料的接受E.如果买方

27、发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】BD 5、在保险期间内，被保险人因()造成身故或者残疾的，保险人不 承担给付保险金责任。A.挑衅斗殴B.药物过敏C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害D.回家探亲失踪而被法院宣告死亡E.酒后驾驶遭受意外伤害【答案】ABD6、根据标准施工合同，关于暂估价的说法，正确的有。A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施B.暂估价是签约合同价的组成部分C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定E.暂估价金额由监理人控制使用【答案】ABD7、根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，承包人签署的 质量保修

28、书的主要内容应包括()。A.工程质量保修范围B.质量保修期限C.保修金数额D.发包人的保修通知书格式E.施工质量责任的保修金扣留方式【答案】AB8、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）oA.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满【答案】AC9、设计施工阶段总承包合同履行过程中，承包人可以同时获得工期、 费用与利润补偿的情形包括（）。A.未能按时提供文件B.发包人要求提前交货C.发包人原因指示的暂停工作D.发包人提供的材料、设备不符合要求E.重新试验表明材料、设备、工程质量合格【答案】A

29、C10、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，发包人要求监理人投保的险种有（）oA.第三者责任险B.监理职业责任险C.工伤保险D.人身意外伤害保险E.建筑工程一切险【答案】CD1U （2018年真题）根据标准施工合同，关于监理人地位的说法,正确的有（）oA.监理人是受发包人委托的发包人代表B.监理人是受发包人聘请的管理人C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织【答案】B12、（2015年真题）根据标准施工合同，保险的正确处理方式有（）oA.发承包双方应分别为自己在现场所有人员投保人身意外

30、伤害险B.发包人应以自己的名义投保工程设备险C.承包人应以自己的名义投保施工设备险D.发包人应为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费E.承包人应以自己的名义投保进场材料险【答案】ACD 13、在建设工程勘察合同履行期间，由于发包人筹资困难放弃该项 目而提出解除合同时，关于勘察费用结算的说法，正确的有（）A.勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金B.完成勘察工作量在50%以内时，应支付预算额30%的勘察费C.完成勘察工作量在50%以上80%以下时，应支付预算额50%的勘察 费D.完成勘察工作量在50%以上时，应支付预算额100%的勘察费E.应按完成工作量占预计工作量的比例，支付预算额相应比例的

31、勘 察费【答案】 AD14、根据标准施工合同，以下属于承包人的义务的有（）oA.施工现场的征用B.施工现场内的交通道路C.环境保护措施计划D.编制施工实施计划E.现场外的道路通行权【答案】 BCD15、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从收到该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同生效之日起90天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失【答案】 BCD16、依据FIDIC的施工合同条件规定，仅给予承包人工期和费用补偿而不补偿利润的事件有（）A.延误移交施工现场B.

32、不可预见的外界条件C.施工遇到文物和古迹D.后续法规的调整E.不可抗力事件造成的损害【答案】 BCD17、材料设备采购的方式包括（）。A.询价B.直接订购C.竞争性谈判D.无底价竞争E.招标投标【答案】 AB18、与单价合同相比，固定总价合同的特点有（）oA.适用于地下条件复杂的工程B.适用于时间特别紧迫的工程C.业主控制投资的难度大D.承包商承担价格变化的风险较大E.对承包商准确预估工程量的要求高【答案】D19、下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有（）oA.停止侵害B.没收非法财物C.排除妨碍D.罚款E.消除影响、恢复名誉【答案】AC20、根据建设工程委托监理合同（示范文本）下

33、列工作中，属 于监理人附加工作的有（）。A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后，需继续完成的监理工作C.委托人因承包人严重违约解除施工合同后，对承包人已完工程的 工程量和应支付款项的确认D.应委托人要求，编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时，应委托人的要求到交通管理部门办理中断 道路交通的许可手续【答案】【答案】BD21、标准设计施工总承包招标文件中的价格清单，包括（）。A.勘察设计费清单B.管理人员清单C.建筑安装工程费清单D.技术服务费清单E.暂列金额清单【答案】ACD22、根据标准施工合同，关于市场物价浮动对合同价格影响的表

34、述，正确的有（）oA.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险C.施工合同价格可采用公式法进行调整D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条 款【答案】BCD23、下列关于建设工程勘察合同履行中发包人代表管理说法正确的有OoA.发包人代表在其授权范围和授权期限内行使权利B.发包人违反法律法规导致合同无法继续履行时，勘察人无权要求 更换发包人代表C.资格审查办法D.评标办法【答案】 D9、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15猊 如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支

35、付，则可按招标文件 规定的年利率计算出合同总价()提前付款后的利息，在评标价中()这笔金额。A. 5%,加上5%,减去B. 20%,加上20%,减去【答案】 A10、对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为()。A.电子投标文件上传完成时间B.电子招标投标交易平台收到电子投标文件时间C.电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D.电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间【答案】 D口、根据标准设计施工总承包招标文件，投标人须知中对投标人C.发包人代表不可以向发包人其他人员指派多项工作D.发包人收到请求更换发包人代表的通知后7天内核实完毕E.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责

36、执行某项工作【答案】 AD24、建设工程设计合同履行时，属于发包人义务的是（）。A.提供设计文件B.提供设计资料C.支付设计费D.组织审查设计工作成果E.保护设计人的知识产权【答案】 BCD25、工程设计招标与施工招标的主要区别有（）。A.招标人不同B.投标保函的类别不同C.对投标书的编制要求不同D.开标形式不同E.评标原则不同【答案】 CD26、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，业主应对 资料中（） 的正确性负责。A.不可预见的困难情况B.施工进度计划C.对工程的预期目标的说明D.放线数据E.工程竣工的试验和性能的标准【答案】 C27、下列文件中，属于标准施工合同组成部分的有（）oA

37、.合同协议书B.中标通知书C.招标文件D.已标价的工程量清单E.技术标准及要求【答案】 ABD28、（2020年真题）某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿 的损失有（）oA.超负荷原因造成的设备损失B.地面下陷造成的损失C.维修保养的费用支出D.机械装置失灵造成的本体损失E.水灾造成的设备损失【答案】 B 29、关于仲裁庭组成的说法，正确的有（）A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭C.仲裁员只能由当事人选定D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定【答案】 AB30、依据FIDIC分包合同条件，分包商应立即执行的变更指令包 括()A

38、.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令【答案】 C31、根据FIDIC施工合同条件，下列情形中，属于施工中承包商 不可预见物质条件的有()。A.污染物的影响B.不利于施工的气候条件C.实际地质情况与招标文件中提供的资料不一致D.施工中遇到业主提供资料中未标明的地下障碍E.与同时在现场施工的其他承包商发生施工交叉干扰【答案】CD32、下列对于FIDIC的EPC合同条件的表述不正确的是（ ）oA.业主委托工程师代表业主进行合同管理B.采用工程量清单计价模式C.

39、承包商具有选择分包商的更大自主权D.业主应对“业主要求”中信息的正确性负全部责任E.异常不利的气候条件是承包商提出工期索赔的理由【答案】ABD33、工程设计招标中，审查投标人资格时，属于能力审查的内容有（）0（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.企业资质B.法定代表人的设计资格和能力C.项目设计负责人的资格和能力D.各类设计人员的专业覆盖面E.设计人员数量是否满足工程设计的需求【答案】CD34、担保法规定的保证合同的主要内容包括（）。A.被保证的主债权种类、数额B.债务人履行债务的方式C.保证的期间D.保证担保的范围E.债务人履行债务的期限【答案】ACD35、违反建设工程勘察设计管理条例规定

40、，设计单位超越本单 位资质等级承包工程的，对设计单位的处罚方式包括（）。A.降低资质等级B.没收违法所得C.责令停业整顿D.吊销营业执照E.责令停止违法行为【答案】ABC36、采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的 合同价格与中标价不一致，可能的原因有（）A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的投标报价漏缺C.合同内有调价条款D.施工中发生工程变更E.承包商拖期竣工的赔偿【答案】ACD37、采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素 的有（）oA.产地B.包装C.商务D.技术E.服务【答案】 CD38、在施工安全管理中，安全事故处理程序包括（）。A.通知B.及时采

41、取减损措施C.停工D.报告E.复工【答案】 ABD39、在资格审查中，（）属于详细审查的因素。A.申请文件的格式B.联合体是否具有共同投标协议C.申请函的签字盖章D.投标人的安全生产许可证是否有效E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求【答案】 D 40、CM承包商的酬金约定通常可采用的方式有（A.按承包合同价的百分比取费B.按分包合同价的百分比取费C.按承包合同实际发生工程费用的百分比取费D.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费E.固定酬金【答案】 BD有关设计工作的要求是().A.质量标准和设计文件审批程序B.质量标准、设计业绩和人员资格C.设计文件审批和设计变更程序D.设计业绩、

42、人员资格和设计变更程序【答案】 B12、(2016年真题)根据标准施工合同，合同附件格式包括()。A.项目经理任命书B.合同协议书C.工程设备表D.建筑材料表【答案】 B13、根据标准施工合同，判定是提前竣工还是延误竣工是比较()oA.合同内约定的工期和合同工期B.缺陷责任期和质保期C.施工期和合同内约定的工期D.施工期与合同工期【答案】 D般情况到保修期满并颁发保般情况到保修期满并颁发保14、履约保证的有效期限从()起， 修责任终止证书后15天或14天止。A.提交履约保证B.签订合同之日C.中标之日D.投标有效期【答案】A15、发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的， 发包人和

43、承包人应在开工日后的()天内或在争议发生后，协商 成立争议评审组。A. 714B. 2856【答案】C16、()专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和 可靠性。A.高空作业工程B.地下暗挖工程C.大爆破工程D.深水作业工程【答案】 B17、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监 理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监 理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（）小时内对该指示予 以确认、更改或撤销。A. 12, 1224, 24B. 36, 3648, 48【答案】 D18、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）oA.非银行金融机构B.国家机关C

44、.企业D.公民【答案】B 19、在建设项目各类招标中，招标文件中仅提出设计依据、技术指标、工作范围等内容，而无具体工作量的是（）招标。A.施工B.设备采购C.设计D.材料采购【答案】C20、在FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方剩余义务仅限于（）A.工程维修B.清理施工现场C.报送竣工报表D.财务结算【答案】D21、关于评标专家的说法，正确的是（）oA.一般项目可以由招标人直接确定评标专家B.特殊项目可以采取随机抽取的方式确定评标专家C.评标专家必须从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称D.评标委员会成员不能包括行政监督部门代表【答案】22、下列选项中，在建设工程中可以作为保证人的是()oA.企业法人的分支机构B.企业的职能部门C.国家机关D.企业法人【答案】 D23、根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复 缺陷后重新检验仍未通过的，工程师有权选择处理方法。下列处理 方法中，错误的是0。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并签发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【答案】 D24、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的 投标保证金额度应不超过()万元。A. 6080B. 350D. 300