2023年建设部监理工程师考试：《建设工程合同管理》真题模拟汇编（共334题）.docx

《2023年建设部监理工程师考试：《建设工程合同管理》真题模拟汇编（共334题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设部监理工程师考试：《建设工程合同管理》真题模拟汇编（共334题）.docx（94页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建设部监理工程师考试：建设工程 合同管理真题模拟汇编（共334题）1、建设工程的建设合同大体上不包括（）阶段。（单选题）A.勘察B.设计C.施工D.造价试题答案：D2、设计施工总承包合同文件中承包人建议书的内容有（）o （多选题）A.工程设计方案B.设备方案的说明C.工程范围D.设计任务E.分包方案试题答案：A, B,E3、建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有（）。（多选 题）A.工地内第三者对工程造成的损害B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡D.工地外第三者对工程造成的损害E.

2、承包商基础土方开挖破坏了图纸上未标明的市政供水管道造成的损害C.若审查后不同意总承包单位的设计变更申请，应要求施工单位按原设计图纸施工D.总监理工程师代表应对“设计变更通知单”进行审核，同意后签字交承包单位实施试题答案：A, B,C32、依据FIDIC施工合同条件，如果全部工程只颁发一个接收证书和一个履约证书，则保留 金（）（单选题）A.不再返还B.在颁发接收证书时全部返还C.在颁发履约证书时全部返还D.在颁发接收证书和履约证书时各返还一半试题答案：D33、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）o （单选题）A.评标的工作量小B.选择中标人的范围窄C.评标时间短D.招标费用

3、低试题答案：B34、（）是对所有招标项目的通用性规定。（单选题）A.投标人须知B.文字说明C.前附表I）.附表试题答案：A35、某订购50吨水泥的材料采购合同，供货方在约定的交付时间前30天通过铁路运输将55吨 水泥发运到工程所在地车站，采购方将全部货物运到库房存放，期间连续降暴雨，雨水灌入库房， 使3吨水泥被浸泡，关于水泥交货后义务和责任的说法，正确的有（）。（多选题）A.接货后采购方应及时支付50吨水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55吨水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50吨水泥的货款D.采购方可向供货方索要55吨水泥的保管费E.供货方应承担3吨水泥的损失试题答案：C, I

4、）, E36、以下对索赔的表述中，正确的是（）。（多选题）A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书1）.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定试题答案：A, C,D（单选题）（单选题）37、资格预审和资格后审不同时使用，资格后审适用于（）A.公开招标B.投标人数量多C,直接发包D.邀请招标试题答案：D38、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。A.合同责任单一，责任明确B.建设周期长C.可以减少设计变更D.可以减少承包人的索赔试题答案：B39、关于连带责任保证的说法，正

5、确的是（）o（单选题）A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任B.连带责任保证的债务人在债务履行期满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担保证责 任C.主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可以要求连带责任保证人承担保证责任D.主合同的债务人经审判应履行债务，其债务人财产依法强制执行人不能履行，债权人才可以 要求连带责任保证人承担责任试题答案：B40、划分合同包的基本原则是（）。（单选题）A.考虑各合同施工中在空间和时间的衔接B.现场施工尽可能避免平面或不同高程作业的干扰C.避免两个合同交界面工作责任的推诿或扯皮D.保证总进度计划目标的实现试题答案：B41、勘察合同履行

6、过程中，勘察承包人应当做到（）o （多选题）A.勘察成果质量符合规范及合同的约定B.提出勘察技术要求C.勘察进度符合合同的规定D.勘察中的漏项及时予以勘察，但由此多支出的费用由发包人承担E.自行解决勘察现场的土地使用和通道试题答案：A,C42、材料采购合同在履行过程中，供贷方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在 地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。（单选题）A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担试

7、题答案：D43、下列不属于开标和评标的推荐程序的是（）o （单选题）A.开标B.招标文件的修改C.评标D.授予合同试题答案：B44、合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过 程中发生的事实，属于行为的是（）。（单选题）A.社会动乱影响施工进度B.恶劣气候影响施工安全C.地震灾害导致施工暂停D.图纸设计错误导致的工程返工试题答案：D45、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车 站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（）o （多选题）A.及时支付全部货物的货款B.及时支付订购数量的货款C.及时支

8、付订购数量及合理尾差的货款D.按合同预定的到货时间支付订购数量的货款E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用 试题答案：D,E46、在供货方的违约责任中，延误责任的违约金条款不包括（）。（单选题）A.设备延误到货的违约金计算办法B.因技术服务的延误、疏忽或错误导致工程延误违约金计算办法C.未能按合同规定时间交付严重影响施工的关键技术资料的违约金的计算办法D.由于供方责任采购人员的返工费试题答案：D47、在材料采购合同中，交货质量的验收方法有O o （多选题）A.经验鉴别法B.因果分析法C.物理试验法D.化学试验法E.直方图法试题答案：A, C,D48、施工合同履行过程中，工程师不能按时参

9、加试车，须在开始试车前（）以书面形式向承包人提出延期要求。（单选题）A. 24 hB. 48 hC. 1 dD. 2 d试题答案：A49、下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是（）o （多选题）A.建设工程勘察合同B.工程承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同E.施工分包合同试题答案：B,E50、不属于建设工程施工合同文件的组成内容的是（）。（单选题）A.建设工程施工合同专用条款B.投标书C.协议书D.建设项目可行性研究报告试题答案：D51、建筑标准是否合理体现的是评标标准中的（）o （单选题）A.设计方案的优劣B.投入产出经济效益比C.设计进度快慢D.设计资历和社会信誉

10、试题答案：B52、设计合同订立时，对委托项目的设计要求包括（）o （多选题）A.设计依据的标准B.建筑物的合理使用年限要求C.限额设计的要求D.设计深度要求E.发包人配合施工工作的要求试题答案：A, B, C, I）53、代理的特征有（）o （多选题）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.以被代理人的名义实施代理行为C.在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人需与被代理人协商才能进行代理试题答案：A, B, C, I）54、美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（）o （单选题）A.非传统模式B. CM 式C.设计-建造模式D

11、.集成化管理模式试题答案：A55、按照FIDIC施工合同条件规定，在（）后，业主应将保留金全部返还给承包商。（单选题）A.颁发工程接收证书B.颁发履约证书C.签发最终支付证书D.承包商提交结清单试题答案：B56、工程承包人的义务有（）o （多选题）A.组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工 作，对工程的工期和质量向发包人负责B.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整 理及交工验收C.统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工 现场D.按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所

12、提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保 证施工需要E.做好自己的本职工作，不必与他单位协调配合，照顾全局试题答案：A, B, C, D57、下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有（）。（多选题）A.承包人自检后书面通知工程师验收B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验C.若工程师未能按时提出延期检验耍求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验D.若工程师已经在验收合格记录上签字,只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求 承包人对已隐蔽的工程进行重新检验E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延试题答案：A, B, C, E58、材料采购合同履行中，

13、若当事人没有约定材料交付地点或者约定不明确，则首先应考虑的处 理方式是（）o （单选题）A.按合同有关条款执行B.按交易习惯确定C.执行买受人要求D.达成补充协议试题答案：D59、在建设工程委托监理合同（示范文本）中，纲领性的法律文件是（）o （单选题）A.建设工程委托监理合同B.建设工程委托监理合同标准条件C.建设工程委托监理合同专用条件D.双方共同签署的修正文件 试题答案：A60、有资格作为设计施工总承包项目投标人的是（）。（单选题）A.与本项目监理人同为一个法定代表人的单位B.与本项目前期准备提供过设计咨询服务的单位C.与本项目代建人相互控股的单位D.有人在本项目招标代理机构任职的单位试

14、题答案：B61、施工中订购了 10000m电缆线的合同，在合同约定的时间内交付了 9000川，供货方组织货源 再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复, 则对这1000m电缆而言，（）o （单选题）A.供货方不应再继续发运B.供货方发运后，采购方有权拒收C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款试题答案：D62、某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件 要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）

15、o （单选题）A. 4850万元和5000万元B. 4850万元和4850万元C. 5150万元和5000万元D. 5150万元和4850万元试题答案：A63、结构平面布置图是表示（）等承重构件在平面图中的位置的图样。（多选题）A.墙B.圈梁C.梁D.板E.柱试题答案:A, C, D, E64、据建设工程施工合同示范文本的规定，下列发包人违约的情形中，承包人依法可以与发包人 协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是（）o （单选题）A.发包人严重拖欠工程进度款B.发包人拖延组织工程竣工验收C.发包人拒绝支付工程竣工结算款D.发包人指令使用质量不合格的建筑材料试题答案：C65、下列关于保证

16、工程最大费用的说法正确的有（）o （单选题）A.施工图设计完成后，CM雇主按照最终的工程预算提出保证工程的最大费用值（GMP）B. CM承包商与雇主协商达成一致后，按GMP的限制进行计划和组织施工，对施工阶段的工作承 担经济责任C.当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM雇主承担D.工程节约的费用归承包商试题答案：B66、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。（单选题）A.台风导致脚手架坍塌B.雷电引起火灾C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏D.洪灾引起的沉降试题答案：C67、风险型CM合同采用（）的计价方式。（单选题）试题答案：B,C4、工程施工应遵守工程所在地

17、对环境保护的管理规定。建设工程施工合同示范文本对办理施工 环保许可的规定是（）。（单选题）A.承包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用B.承包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用C.发包人按规定办理有关手续，发包人承担由此发生的费用D.发包人按规定办理有关手续，承包人承担由此发生的费用试题答案：A5、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中不属于发包人的工作是（）o （单选题）A.修好通行道路、接通电源水源B.勘察现场设备机具的布置和架设C.落实土地征用、青苗树木赔偿D.平整施工现场试题答案：B6、在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责

18、任时，代理人承担连带 责任的基础是（）。（单选题）A.代理人没有证据证明该代理行为无效B.被代理人无法承担责任C.该行为不属于代理人的个人行为D.代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的试题答案：B7、采取公开招标方式进行设计招标时，应从（）进行审查。（多选题）A.能力B.资质A.按预算成本的百分比计算B.按实际成本的百分比计算C.成本加酬金D.保证工程最大费用试题答案：C68、招标人向建设行政主管部门申请办理招标手续时，所提供的招标备案文件应说明的情况有（）。 （多选题）A.招标工作范围B.对投标人的资质要求C.招标公告D.资格预审条件E.招标方式和计划工期试题答案：A,

19、 B,E69、下列关于仲裁的叙述，正确的是（）o （多选题）A.仲裁机构与政府隶属关系B.裁决立即生效C.仲裁机构本身有强制力D.裁决作出后，人民法院不予受理同一纠纷的起诉E.仲裁机构无权受理由合同一方当事人提出仲裁要求试题答案：B,D70、因一方当事人的违约行为造成了对方5万元的实际损害，按照合同条款约定方法计算的违约 金金额为3万元，则违约方应支付给对方赔偿金的金额为（）万元。（单选题）A. 2B. 3C. 5D. 6 试题答案：C71、某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的有（）。 （多选题）A.属于即时买卖合同B.试用期内可以拒绝购买C.试用的前提是

20、支付价款或提供担保D.试用期当事人可以约定E.试用期届满，采购人对是否购买未作表示的视为购买试题答案：B, D,E72、某施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检 验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。（单选题）A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延试题答案：B73、招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（）承担责任。（单选题）A.招标代理机构B.招标监管部门C.投标人D.招标人 试

21、题答案：D74、某施工合同约定承包工程应于9月20日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格， 导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到9月30 日。该进度计划得到工程师的确认，贝1（）。（单选题）A.如果通过赶工在9月20日竣工，可获提前竣工奖励B.如果通过赶工在9月20日竣工，不能获提前竣工奖励C.如果在9月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任D.如果在9月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任试题答案：B75、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1 800万元、1 870万元；乙，1 850万元、1 890万元；丙，1 880万

22、元、1 820万元；丁，1 990万元、1 880万元，则中标候 选人中排序第一的应为（）。（单选题）A.甲B.乙C.丙D. T试题答案：C76、设计合同订立时，对委托项目的设计要求包括（）o （多选题）A.设计依据的标准B.建筑物的合理使用年限要求C.限额设计的要求D.设计深度要求E.发包人配合施工工作的要求试题答案：A, B, C, D77、下列关于合同生效的叙述，正确的是（）o （多选题）A. 口头合同自当事人履行了主要义务时生效B.书面合同自当事人双方签字或盖章时生效C.合同中违反法律或社会公益的条款，当事人取消或改正后，不影响合同其他条款的效力D.法律规定应当采用书面形式的合同，当事

23、人虽然未采用书面形式但已经履行了全部或者主要 义务的，可以视为合同有效E. 口头合同自受要约人承诺时生效试题答案：B, C, D, E78、建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()o (单选题)A.工程项目投资人所在地B.工程项目承包人所在地C.工程项目发包方所在地D.工程项目所在地试题答案：D79、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘 积之和的金额不一致，则()o (单选题)A.以总价金额为准修正单价B.以单价金额为准修正总价C.以任意金额作为报价皆可D.否决该投标人的投标试题答案：B80、建筑工程一切险的保险期限()开始。(单选题)A.自工地

24、动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B.自工地动工C.自主要材料、设备运抵工地D.保险公司中约定日期 试题答案：A81、招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（）。（多选题）A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员C.有办理招标手续的人员及能力D.有编制招标文件的能力E.有组织评标的能力试题答案：B, D,E82、合同法律关系客体的种类有（）o （多选题）A.自然人B.法人C.行为D.财物E.智力成果试题答案：C, D,E83、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况 是（）。（单选题）A.投标文件没有

25、加盖公章B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致C.投标担保金额多于招标文件的规定D.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认试题答案：B84、分包商在施工现场的协调工作，应由（）负责。（单选题）A.业主B.管理单位C.总包商D.分包商自己试题答案：C85、下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。（单选题）A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.分包工作需要征得发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查试题答案：D86、根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积

26、、体积、重量是否与合 同约定一致的数量验收方法是O o （单选题）A.理论换算法B.衡量法C.精度抽验法D.单位复衡法试题答案：B87、我国建设工程施工合同（示范文本）规定，由（）支付保险费用。（单选题）A.承包人B.发包人C.工程师D.监理人试题答案：B88、供货方送货到现场的交货日期，以（）为准。（单选题）A.采购方接收货物时在存货单上签收的日期B.发货时承运部门签发货单上的戳记日期C.供货方通知提货的日期D.合同约定的时间试题答案：A89、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1600万元、1630万元；乙，1620 万元、1610万元；丙，1670万元、1620万元；丁，

27、1630万元、1590万元，则中标候选人中排 序第一的应为（）。（单选题）A.甲B.乙C.丙D. T试题答案：D90、在FIDIC施工合同条件中，工程变更的范围不包括（）。（单选题）A.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变B.任何工作质量或其他特性的变更C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工技术试题答案：D91、在下列（）情况下，工程师可以暂停施工。（多选题）A.地方法规要求在某一时间段内不允许施工B.同时在现场的几个独立承包人之间出现施工交叉干扰C.施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全D.发包人订购的设备已运抵施工现场E.施工遇到了有考古价值的文物或古迹需要进行现场保护

28、92、根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有（）o （多选题）A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选试题答案：A, B, D, E93、根据建设工程监理委托合同示范文本的规定,委托人与监理人通过招标程序签订监理合同的, 下列文件中，属于合同组成部分的有（）o （多选题）A.中标函B.监理委托函C.工程监理合同标准条件D.投标保函E.规范和规程试题答案：A, B,C94、下列关于定金的表述中，错误的是（）。（单选题）A.定金合同从签订之日生效B.定金数额不得超过主合同标的额的20%C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金D.定金合同要采用书面

29、形式，并在合同中约定交付定金的期限试题答案：A95、风险型CM的合同计价方式是（）。（单选题）A.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价B.采用成本加酬金的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价C.采用固定总价的计价方式，CM承包商可赚取总包、分包合同的差价D.采用固定总价的计价方式，CM承包商不赚取总包、分包合同的差价试题答案：B96、代理关系具有的特征包括（）。（多选题）A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B.代理人以被代理人的名义实施代理行为C.代理人在被代理人的授权范围内独立表示自己的意志D.被代理人对代理行为承担民事责任E.代理人与被代理人协商一

30、致后，方可进行代理试题答案：A, B, C, D97、根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是（）o （单选题）A.满足编制施工招标文件的需要B.满足主要材料订货的需要C.编制施工图设计文件的需要D.满足施工的需要试题答案：D98、根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（）o （单选题）A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务性代理试题答案：B 99、通过资格预审详细审查的申请人数量不足（）个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况 重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。（单选题）A. 2B. 3C. 4D. 5试题答案：B100、下列不属于指定

31、代理或法定代理终止原因的是（）o （单选题）A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B,被代理人或代理人死亡C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定D.代理期间届满或者代理事项完成试题答案：D101、工程设计招标的评标过程，主要考虑的因素是（）o （单选题）A.设计取费高低B.设计单位的资历C.设计方案的优劣D.设计任务完成的进度试题答案：C102、不征得保证人的书面同意，保证人不再承担保证责任的情况有（）。（多选题）A.债务人许可债权人转让债权的B.债权人许可债务人转让债务的C.债权人与债务人协议变更主合同1）.债权人要求债务人履行债务E.主债务履行期间C.资金D.经验E.报价试题答案：A, B

32、,D8、建设工程合同第41条规定了关于发包人工程款支付担保的内容包括（）。（多选题）A.发包人承包人为了全面履行合同，应互相提供以下担保：发包人向承包人提供履约担保，按 合同约定支付工程价款及履行合同约定的其他义务，承包人向发包人提供履约担保，按合同约定 履行自己的各项义务B. 一旦发包人违约，付款担保人将不承担任何责任C. 一方违约后，另一方可要求提供担保的第三人承担相应责任D.提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保方与担保 方还应签订担保合同，作为本合同附件E.支付担保的主要作用是通过对发包人资信状况进行严格审查并落实各项反担保措施试题答案：A, C,D9

33、、施工合同履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付， 则承包人（）（单选题）A.无权对该工程主张任何权利B.无权申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权C.可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D.可以留置该工程试题答案：C10、评标报告内容包括O o （多选题）A.基本情况和数据表，开标记录B.评标委员会成员名单，评标标准C.符合要求的投表一览表，废标情况说明。103、科学的建设程序应当在坚持（）的原则基础上，突出优化决策、竞争择优、委托监理的原 则。（单选题）A.先招标、后施工B.先勘察、后设计、再工C.科学决策D.竞争择优试题答案：B104、采用

34、评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是（）。（单选题）A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同试题答案：B105、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。（多选题）A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满试题答案:A, C, D, E106、在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。（多选题）A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项

35、目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任试题答案：A,C107、根据FIDIC施工合同条件的规定，业主选择的指定分包商应当与（）签订分包合同。 （单选题）A.业主B.工程师C.承包商D.承包商代表试题答案：C108、我国施工合同示范本规定，工程师在收到承包人提交的索赔报告后的28天内未作出任何答 复，则该索赔应认为O o （单选题）A.已经批准B.被拒绝C.尚待批准D.已经被认可试题答案：D109、依据招标投标法，招标方式包括（）o （多选题）A.公开招标B.议标C.自行招标D.邀请招标E.委托招标试题答案：A,D110、建设工程施

36、工分包合同的当事人是（）o （多选题）A.发包人B.监理单位C.承包人D.工程师E.分包单位试题答案：C,E111、在施工合同履行中，如果工程师口头指令，最后没有以书面形式确认，但承包人有证据证 明工程师确实发布过口头指令，此时，可以认定口头指令的效力（）o （单选题）A.构成合同的组成部分B.不能构成合同的组成部分C.成为承包人索赔的证据D.无效试题答案：A112、合同履行的长期性包括（）。（多选题）A.不可抗力B.工程变更C.材料供应不及时D.每个建筑都需要单独设计E.严格的审批程序试题答案：A, B,C113、建设工程合同应当采用书面形式，是（）的体现。（单选题）A.合同标的的特殊性B.

37、合同履行期限的长期性C.计划和程序的严格性D.合同形式的特殊要求试题答案：D114、根据建设施工合同（示范文本），（）表明合同终止。（单选题）A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效试题答案：D115、物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）o （单选题）A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度试题答案：D116、单位工程验收应由（）共同验收并签字（多选题）A.设计单位B.建设单位C.监理单位D.施工单位E.质量监督总站试题答案：A, B, C, D117、根据标准设计施工总承包合同，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项 进

38、行分解应考虑的因素有（）o （多选题）A.工程效率B.费用性质C.计划发生时间D.相应工程量E.人员安排试题答案：B, C, I）118、FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发（）后的14天内，退还承包商的履约保 函。（单选题）A.工程移交证书B.解除缺陷责任证书C.结清单D.最终支付证书试题答案：B119、不属于建设工程合同管理目标的是（）。（单选题）A.发展和完善建筑市场B.普及相关法律知识，培训合同管理人才C.推进建筑领域的改革D.避免和克服建筑领域的经济违法和犯罪试题答案：B120、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向 工程师递交了

39、延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动 工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日 通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为（）。（单选题）A.自2月1日始，至12月5日止B.自2月1日始，至12月20日止C.自2月5日始，至12月5日止D.自2月5日始，至12月20日止试题答案：D121、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由（）组织。（单选题）A.发包人B.承包人C.设备供应商D.质量监督部门试题答案：B122、下列关于分包相关事项的表述，错误的是（）o （单选题）A.工程

40、分包不能解除承包人的任何责任和义务B.分包人完成施工任务的报酬只能依据分包合同由承包人支付C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人无须经监理人同意D.主体工程的施工任务不能分包试题答案：C123、下列机电产品可以不进行国际招标的是（）o （单选题）A.国外赠送的机电产品B. 一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品试题答案：C124、以下不属于质量验收方法的是（）。（单选题）A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法试题答案：C125、在合同中当事人没有约定质

41、量标准的，如果没有国家标准，则依（）执行。（单选题）A.地方标准B.部门标准C.行业标准D.强制标准试题答案：C126、2010年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2010年5月1 日，竣工日期为2011年12月31日。2010年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一 切险保险合同。施工单位为保证工期，于2010年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备 原因，工程实际开工日为2010年5月10日。该工程保险开始生效日为（）o （单选题）A. 2010年2月10日B. 2010年4月20日C. 2010年5月10日D. 2010年5月1日试题答案：B127、建

42、设工程合同管理的基本方法有（）o （多选题）A.严格执行建设工程合同管理法律法规B.普及相关法律知识，培训合同管理人才C.建立合同管理机构，配备合同管理人员D.建立合同管理责任制度E.推行合同示范文本制度试题答案：A, B, C, E 128、代理人接受委托与第三方签订合同过程中，应（）。（多选题）A.以自己的名义签订合同B.与第三方商签过程中独立地表现自己的意志C.在授权范围内单独与第三方谈判合同D.在与第三方签订的合同内规定代理人的权利和义务E.在合同内约定业主和第三方的权利义务试题答案：B, C,E129、在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，()o (单选题)A.应

43、按国际通用标准处理B.双方应及时协商处理C.应按无效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理试题答案：B130、根据FIDIC施工合同条件的要求，建筑工程一切险的投保人一般是()o (单选题)A.业主B.建设工程的所有人C.分包人D.承包人试题答案：D131、单位工程施工计划通常是以图表形式来表示的有()(多选题)A.控制图表B.水平图表C.垂直图表D.排列图法E.网络图表试题答案：B, C,E 132、2013年2月18日，发包人与设计人签订合同价为100万元的工程设计合同，定金为合同 价的20%。发包人于2013年2月25日支付20万元定金，设计人于2013年2月26日收到20万 元定

44、金。合同约定交付日期为2013年4月13日，设计人于2013年4月15日交付设计资料，则 设计单位实际应该收取的设计费为（）万元。（单选题）A. 100B. 99.9C. 99.8D. 99.6试题答案：A133、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推 迟开工时间，则发包人（）o （单选题）A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延试题答案：C134、委托配合引进项目的设计任务，委托人从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产 的各阶段，应吸收（）的单

45、位参加。（单选题）A.承担监理业务B.有对外经营权C.承担有关设计任务D.承担有关施工任务试题答案：C135、下列情形中，可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有（）。（多选题）A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满试题答案：A,C136、根据FIDIC施工合同条件的规定，施工过程中出现不可抗力事件对承包商造成了损害， 承包商可以索赔（）o （单选题）A.工期B.费用C.工期和费用D.工期、费用和利润试题答案：C137、担保合同与所担保的合同的关系属于（）。（单选题）A.平等关系B.从属关系C.相对独立关系D.无关系