2023年一级造价师工程造价案例分析（水利）高分通关题型题库附解析答案.pdf

《2023年一级造价师工程造价案例分析（水利）高分通关题型题库附解析答案.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年一级造价师工程造价案例分析（水利）高分通关题型题库附解析答案.pdf（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年一级造价师之工程造价案例分析（水利）高分通关题型题库附解析答案大 题（共io题）一、国有资金投资依法必须公开招标的某水利建设项目，采用工程量清单计价方式进行施工招标，招标控制价为3568万元，其中暂列金额280万元。招标文件中规定：（1）投标有效期90天，投标保证金有效期与其一致。（2）投标报价不得低于企业平均成本。（3）近三年施工完成或在建的合同价超过2000万元的类似工程项目不少于3 个。投标过程中，投标人F 在开标前1小时口头告知招标人，撤回了已提交的投标文件，要求招标人3 日内退还其投标保证金。除F 外还有A、B、C、D、E 五个投标人参加了投标，其总报价（万元）分别为：34

2、89、3470、3358、3209、3542O评标过程中，评标委员会发现投标人B 的暂列金额按260万元计取，且对招标清单中的材料暂估单价均下调5%后计入报价；发现投标人E 报价中混凝土坝的综合单价为700元/m3,招标清单工程量为520m3,合价为36400元。其他投标人的投标文件均符合要求。招标文件中规定的评分标准如下：商务标中的总报价评分占60分，有效报价的算术平均数为评标基准价，报价等于评标基准价者得满分（6 0 分），在此基础上,报价比评标基准价每下降1%,扣 1 分；每上升1%,扣 2 分。1、请逐一分析招标文件中规定的（1）（3）项内容是否妥当，并对不妥之处分别说明理由。2、请指

3、出投标人F 行为的不妥之处，并说明理由。3、针对投标人B、投标人E 的报价，评委委员会应分别如何处理？并说明理由。4、计算各有效报价投标人的总报价得分。（计算结果保留两位小数）【答案】1.（1）妥当。（2）不妥。投标报价不得低于成本，但并不是企业的平均成本。（3）妥当。2.（1）投标人F 在开标前1小时口头告知招标人不妥。理由：投标人 F 在开标前撤回投标文件，应书面通知招标人。（2）要求招标人3 日内退还其投标保证金不妥。理由：招标人应在收到撤回通知书的 5 日内向投标人F 退还投标保证金。3.（1）针对投标人B 的报价,评标委员会应做废标处理。理 由：投标人B 的投标报价中，暂列金额、材料

4、暂估价没有按照招标文件的要求填写，未在实质上响应招标文件，故应作为废标处理。（2）针对投标人E 的报价，评标委员会应做废标处理。理 由：投标人E 的混凝土梁的报价中，单价与总价不符，以单价为准修正总价，则混凝土坝的总价=700 x520=36.4（万元）。则投标人E 经修正后的报价=3542+（36.4-3.64）=3574.76（万元），高于招标控制价3568万元，需请E 投标人书面签字确认，若不签字，则按照废标处理；若签字，则其投标报价超过了招标控制价，仍按废标处理。4.有效投标共3 家单位：投标人A、投标人C 和投标人D。有效报价算数平均数=（3489+3358+3209）/3=3352

5、（万元）A 投标人得分=60-（3489-3352）/3352x200=51.83（分）二、某新建引水项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：1.项目工程费用为2000万元，独立费为500万元，基本预备费费率为8%,预计未来3年的年均投资价格上涨率为5%o2.项目建设期为2年，生产运营期为8年。3.项目建设期第1年完成项目静态投资的40%,第2年完成静态投资的60%,项目生产运营期第1年投入流动资金240万元。4.项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。5.项目建设投资全部形成固定资产（无可抵扣固定资产进项税额）。固定资产使用年限为8年，残值率为5%,采用直线法折旧。（计算结果保

6、留两位小数）1、分别列式计算项目建设期第1年、第2年价差预备费和项目建设投资。2、分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。【答案】1.基本预备费=（2000+500）x8%=200（万元）静态投资额=2000+500+200=2700（万元）第1年价差预备费=2700 x40%x（1+5%）1-1=54.00（万元）第 2 年价差预备费=2700 x60%x（1+5%）2-l=166.05（万元）项目建设投资=工程费+独立费+预备费=2700+54.00+166.05=2920.05（万元）2.固定资产折旧=2920.05x（1-5%）/8=346

7、.76（万元）正常年份的可变成本=10000 x550/10000=550.00（万元）固定成本二950-550=400.00（万元）总成本=经营成本+折旧+摊销+利息经营成本=950-346.76=603.24（万元）三、某堤防综合整治工程投资约5 4 0万元人民币（中央投资占60%,地方投资占40%）,工期9 0日历天。由于工程涉及安全度汛，该项目在设计单位完成初步设计后立即组织招标活动。为节省时间，招标人决定监理招标和施工招标同步进行。招标人根据该工程的特点,在起草招标文件时考虑到以下几个因素：工期紧且拖延工期有较大安全风险；地方需要配套40%的投资；招标人投入该项目的人员少，合同管理难

8、度大。为此，在招标文件中的主要合同条款描述 如 下：（1）关于工期延误的描述，“为了确保工程按时竣工，除发包人原因外不得延长工期；由承包人责任造成工期延误除自行承担采取赶工措施所增加费用外，还应支付逾期完工违约金，每延误工期一天，支付违约金为50000元人民币。全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同总价的1。%”。（2）关于工期提前的描述,“为保证项目安全度汛，尽可能提前竣工，监理人与承包人应共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划，但发包人不支付提前完工奖金”。（3）关于工程款支付的描述，“进度款每次支付已完工程量结算价的60%,完工验收合格后支付到97%”。（4）关于合同价的描

9、述，“本工程采用固定价合同，政策法规、地质条件、物价等变化的风险属于承包人的风险，由此引起的合同价变化不予调整”。【问题】1 .招标人在组织招标活动中存在哪些不规范的行为？2.招标人在起草招标文件中存在哪些不妥之处？并做简要分析。【答案】1.招标人在组织招标活动中存在的不规范行为如下：（1）“设计单位完成初步设计后立即组织招标活动”“招标人决定监理招标和施工招标同步进行”均违反了水利部 水利工程建设项目招标投标管理规定第十六条的规定，即水利工程施工招标的条件，包括初步设计已经批准、监理单位已确定等规定。（2）设计单位完成初步设计只是阶段性任务的完成，初步设计成果需要报上级主管部门审批，通常要开

10、初步设计成果的评审会。已批准初步设计成果是进行招标活动的前提条件。不能因为节省时间将监理招标和施工招标同步进行，因为监理单位确定后，除监理单位尽快熟悉招标项目外，还需要协助招标人开展招标活动。2.招标人在起草招标文件中存在的不妥之处及分析：（1）关于工期延误和工期提前的描述中,有三处不妥。奖罚不对等，只有工期延误的惩罚标准，没有工期提前的奖励，有失合同的公平原则。对工期延误的确认缺乏合理性，工期延误除发包人原因外，监理、设计、特殊异常天气、自然灾害等非承包人原因都可能造成工期延误。工期延误罚款过于严厉，每延误工期一天支付违约金为50000元人民币占合同额比例过高，接近1%,一般为合同额的万分之

11、5 左右，全部逾期完工违约金的总限额为不超过签约合同总价的10%也过高，一般不超过5%。（2）关于工程款支付的描述，进度款每次支付已完工程量结算价的60%过低，不能因为地方需要配套资金就压低支付比例，进度款的支付是保证施工顺利进行的必要条件，过低的支付比例会导致承包人流动资金的压力而提高经营成本，对合同履行产生不利影响。（3）关于合同价的描述，有两处不妥。不宜采用固定价合同，由于初步设计阶段还不能准确计算工程量，工程量变化的风险较大，宜采用可调价合同形式，工程量按经监理确认的实际量进行结算。合同风险分配不合理，政策法规、地质条件的变化即使有经验的承包人也无法预测。如果发生了订立合同时当事人不能

12、预见并不能克服的情况，改变了订立合同时的基础，使合同的履行失去意义或者履行合同将使当事人之间的利益发生重大失衡，应当允许受不利情况影响的当事人变更合同或者解除合同，这是合同履行的情势变更原则。四、某新建引水项目，该项目可行性研究报告中的相关资料和基础数据如下：1.项目工程费用为2000万元，独立费为500万元，基本预备费费率为8%,预计未来3 年的年均投资价格上涨率为5%o2.项目建设期为2 年，生产运营期为8 年。3.项目建设期第1年完成项目静态投资的40%,第 2 年完成静态投资的60%,项目生产运营期第1 年投入流动资金240万元。4.项目的建设投资、流动资金均由资本金投入。5.项目建设

13、投资全部形成固定资产（无可抵扣固定资产进项税额）。固定资产使用年限为8 年，残值率为5%,采用直线法折旧。（计算结果保留两位小数）。、分别列式计算项目建设期第1 年、第 2 年价差预备费和项目建设投资。2、分别列式计算项目生产运营期的年固定资产折旧和正常年份的年可变成本、固定成本、经营成本。【答案】1.基本预备费=（2000+500）x8%=200（万元）静态投资额=2000+500+200=2700（万元）第 1年价差预备费=2700 x40%x(1+5%)1-1=54,00(万元)第 2 年价差预备费=2700 x60%x(1+5%)2-l=166.05(万元)项目建设投资=工程费+独立费

14、+预备费=2700+54.00+166.05=2920.05（万元）2.固定资产折旧=292。05x（1-5%）/8=346.76（万元）正常年份的可变成本=10000 x550/10000=550.00（万元）固定成本=950-550=400.00（万元）总成本=经营成本+折旧+摊销+利息经营成本=950-346.76=603.24（万元）五、某水利工程项目采用公开招标方式，有A、B、C、D、E、F 六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规定：2018年 10月 20日下午17:30为投标文件接收终止时间。在提交投标文件的同时，投标单位需提供投标保证金20万元。在 2018年 10月 2

15、 0 日，A、B、C、D、F 五家投标单位在下午17:30前将投标文件送达，E 单位在次日上午8:00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。在 10月 2 0 日上午10:25时，B 单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。开标时，由招标人检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了 A、B、C、D、F 五家承包商的名称、投标价格、工期和其他主要内容。在开标过程中，招标人发现C 单位的标袋密封处没有投标单位公章和法定代表人印章或签字。评标委员会委员由招标人直接确定，共有4 人组成，其中招标人代表2 人，经济专家1人，技术专家1人。招标人委托评标委员会确定

16、中标人，经过综合评估法打分，B、A 企业分列综合得分第一、第二名。由于B 企业投标报价高于A 企业，评标委员会确定 A 单位为中标单位。1,在招标投标过程中有何不妥之处？说明理由。2、B 单位向招标人递交的书面说明是否有效?3、在开标后，招标人应对c单位的投标书作何处理，为什么？、招标人对E单位的投标书应做如何处理，理由是什么？【答案】1.在招标投标过程中的不妥之处和理由如下：（1）不妥之处：开标时，由招标人检查投标文件的密封情况。理由：招标投标法规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。（2）不妥之处：评标委员会由招标人确定。理由：

17、一般招标项目的评标委员会采取随机抽取方式。该项目属一般招标项目。（3）不妥之处：评标委员会的组成不妥。理 由：根 据 招标投标法规定，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。（4）不妥之处：评标委员会确定A单位为中标单位。理由：应按得分由高到低顺序选择中标人，综合评分相等时，才以投标报价低的优先。2.B单位向招标人递交的书面说明有效。根 据 招标投标法的规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。3.在开标后，招标人

18、应对C单位的投标书作废标处理:C单位因投标书没有单位公章和法定代表人印章或签字，不符合招标投标法的要求。4.招标对E单位的投标书应不予受理。因为E单位未能在投标截止时间前送达投标文件。六、2017年，某供水公司投资一供水水源项目。为了避免售水的市场风险，供水公司在2017年 2 月 15日与企业甲依照法定程序以价格 0.35元/m3依法签订了供水合同。考虑到该供水工程建设难度较大，合同约定：若供水工程建成，则供水公司应按照合同约定价格给企业甲供水；若供水工程项目取消，则所签合同不发生任何效力。项目建设过程不涉及供水线路改造。2018年 6 月 15日，供水水源项目建成并投入运行。供水公司考虑到

19、供水市场水资源紧缺现象，以及与甲企业签订的供水单价过低，于 2018年 5 月 31日以0.5 元/m3的价格将水全部售于乙企业。签订合同时，企业乙并不知道供水公司已与企业甲签订了供水合同。问题：1 .根据合同法的有关规定，供水公司与企业甲签订的合同属于哪种合同生效的情形2.供水公司供水工程完工后，企业甲要求供水，供水公司的解释是,在供水工程完工前，与企业甲所签供水合同并未生效，因此，供水公司不受此约束，将水以更高的价格售于企业乙是合情合理的，试根 据 合同法的有关规定，说明供水公司的说法是否正确3.若企业甲坚持要求供水的主张，可考虑哪种争议解决方式法院是否应予以支持企业甲的诉讼4.若供水公司

20、供水给企业甲，应向企业乙承担什么责任【答案】分析要点：本案例考核合同争议的解决方式，不同解决方式的处理程序，以及合同仲裁或诉讼的时效问题。（1）解决建设工程合同纠纷的方式有四种，即和解、调解、仲裁或诉讼。当合同当事人之间有争议时，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书；拒不履行的，对方可以请求人民法院执行。（2）根据我国 仲裁法的规定

21、，仲裁的原则有：协议仲裁原则，或裁或审原则，协议管辖原则，独立仲裁原则，公正、及时原则，不公开原则，一裁终局原则，法院监督原则。（3）通过仲裁、诉讼的方式解决建设工程合同纠纷的，应当注意和遵守有关仲裁时效与诉讼时效的法律规定。仲裁时效，是指当事人在法定申请仲裁的期限内没有将其纠纷提交仲裁机关进行仲裁的，即丧失请求仲裁机关保护其权利的权利。诉讼时效，是指权利人在法定提起诉讼的期限内如不主张其权利，即丧失请求法院依诉讼程序强制债务人履行债务的权利。答 案：问 题1：该合同属于附生效条件的合同情形。问题2:供水公司的说法不正确。尽管在供水工程完工前，与企业甲所签供水合同并未生效，但是，合同已经依法成

22、立。合同法规定：依法成立的合同具有法律约束力，当事人不得擅自变更与解除。问题3:企业甲可考虑采用和解、调解、仲裁或诉讼的方式解决争议。法院应予以支持。合同法规 定：当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行。问 题4：供水公司违背诚实信用原则与乙用户签订合同，应向乙用户承担缔约过失责任。七、某市政府投资一水利工程建设项目，项目法人单位委托招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标，并委托有资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。招投标过程中发生了如下事件：事件1.招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改为邀请招标方式，并

23、要求在当地承包商中选择中标人。事件2.资格预审时，招标代理机构审查了各个潜在投标人的专业、技术资格和技术能力。事件3.招标代理机构设定招标文件出售的起止时间为3 个工作日；要求投标提交的保证金为120万元。事件4.开标后，招标代理机构组建了评标委员会，由技术专家2 人、经济专家3 人、招标人代表1 人、该项目主管部门主要负责人1人组成。事件 5.招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低2%。招标人在与中标人签订合同3 周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。、说明工程造价咨询企业编制招标控制价的主要依据。2、指出事件1 中招标人行

24、为的不妥之处，并说明理由。3、说明事件2 中招标代理机构在资格预审时还应审查哪些内容。4、指出事件3、事件4 中招标代理机构行为的不妥之处，并说明理由。5、指出事件5 中招标人行为的不妥之处，说明理由。【答案】1.（1）工程量清单计价规范。（2）技术标准、技术文件。（3）设计文件、相关资料。（4）工程量清单及招标文件的其他要求。（5）国家、行业发布的定额（6）造价管理机构发布的造价信息。2.事件1 中：（1）改为邀请招标方式”不妥，因政府投资一水利工程建设项目应当公开招标，如果项目技术复杂，经有关主管部门批准，才能进行邀请招标。（2）“要求在当地承包商中选择中标人”不妥，因招标人不得对投标人实

25、行歧视待遇。3.（1）资质证书和营业执照；（2）资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员情况；（3）是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；（4）近 3 年内是否有骗取中标和严重违约及重大工程质量事故问题；（5）是否符合法律、行政法规规定的其他资格条件。八、中部某市为提升城市防洪能力，改善流域生态环境，拟对当前水系进行综合治理，工程任务以堤防加固为主，兼顾河道整治。该工程位于汉江某二级支流上，目前正处于初步设计阶段。其建筑工程包括堤防加固工程、河道整治工程、房屋建筑工程和其他建筑工程。已知：（1）堤防工程4204.64万元，河道整治工程1055

26、.89万元，导流工程150万元，施工交通工程132万元，辅助生产厂房、仓库和办公用房100万元，交通工程中对外公路工程86万元、运行管理维护道路工程120万元，供电设施工程89万元，施工供电工程54万元，施工房屋建筑工程92万元，其他施工临时工程30.38万元，机电设备及安装工程11.85万元，金属结构设备及安装工程58.31万元，独立费用764.73万元，基本预备费为工程一至五部分投资合计的5%,价差预备费不计。（2）值班宿舍及文化福利建筑工程投资按主体建筑工程投资百分率计算：1）枢纽工程：投资W50000 万元时，取 1 .0%1 .5%；50000 万元 投资 W 100000万元时，取

27、 0.8%1 .0%；投资 100000万元时，取 0.5%0.8%o 2）引水工程：取 0.4%0.6%o 3）河道工程：取 0.4%o室外工程按房屋建筑工程投资（不含室外工程本身）的 15%20%计算，本工程取下限。（4）其他建筑工程投资按照主体建筑工程的3%计算。（5）建设征地移民补偿静态投资890.96万元，环境保护工程静态投资145.84万元，水土保持工程静态投资167.02万元。【答案】九、某省某大型水闸工程，招标文件按 水利水电工程标准施工招标文件编制，“投标人须知”部分内容摘录如下：（1）投标人中标后，为保证质量须将混凝土钻孔灌注桩工程分包给xx基础工程公司。（2）未按招标文件

28、要求提交投标保证金的，其投标文件将被拒收。（3）距投标截止时间不足1 5 日发出招标文件的澄清和修改通知，但不实质性影响投标文件编制的，投标截止时间可以不延长。（4）投标人可提交备选投标方案，备选投标方案应予开启并评审，优于投标方案的备选投标方案可确定为中标方案。（5）投标人拒绝延长投标有效期的，招标人有权没收其投标保证金。在招标过程中发生如下事件：事件一：共 有 A、B、C、D、E 五家投标人参加开标会议。投标人A的委托代理人在递交投标文件后离开开标会场。在评标过程中，评标委员会将其投标文件按废标处理。事件二：招标文件中规定评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50%o在实际评标过程中，鉴于

29、各投标人的技术方案大同小异，为提高国家投资的经济效益，招标人决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。事件三：投标人B投标文件所载工期超过招标文件规定的工期，评标委员会向其发出了要求澄清的通知，该投标人按时提交了答复，认为系笔误并修改了工期满足了要求，评标委员会认可了工期的修改。事件四：评标委员会在评标过程中发现投标人C的投标文件报价清单中，某一项关键项目的单价与工程量的乘积较其相应总价少10万元。评标委员会讨论后决定，为保护招标人的利益，提高投资效益,向投标人C发出澄清通知，要求其确认投标总报价不变，修改其关键项目的单价。事件五：根据综合得分高低，评标委员会推荐投标人E为第一中标候选人。招标人

30、确定投标人E为中标人，并发出中标通知书。招标人在与投标人E签署施工承包合同之前，要求投标人E按最低投标价签订合同。事件六：因招标人自身原因，未能与投标人E签订合同，招标人将投标保证金退还给投标人E。【问题】【答案】1.投标人对招标文件内容提出的异议及理由和招标人答复异议的要求如下：（1）可 对“将混凝土钻孔灌注桩工程分包给xx基础工程公司”提出异议。理 由：招标人不得指定分包商。（2）可对“优于投标方案的备选投标方案可确定为中标方案”提出异议。理由：投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外，可以提交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。（3）招标人应当自收到异议之日起3

31、日内做出答复；做出答复前，应当暂停招标投标活动。2.对招标过程中发生的事件分析：（1）事件一妥当。（2）事件二不妥当。评标委员会应该按照招标文件第三章评标办法中规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章评标办法中没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。（3）事件三不妥当。评标委员会不应向施工单位发出要求澄清的通知，也不能认可工期修改；工期超期属于重大偏差，没有对招标文件做出实质性的响应，评标委员会不能通过投标文件澄清使其满足招标文件要求，该投标文件应该按废标处理。（4）事件四对投标人C的投标文件中算术错误的处理不妥当，单价与合价不一致时应以单价为准，应按关键项目的单价和

32、工程量乘积修正其合计及其相应投标总报价，并向投标人C发出澄清通知要求其确认。（5）事 件 五“招标人在与投标人E签署施工承包合同之前，要求投标人E按最低投标价签订合同”不妥当。招标投标法规定招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。（6）事件六“招标人将投标保证金退还给投标人E”不妥当，由于招标人的原因不能签订合同，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额补偿投标人损失。3.该事件中招标人于投标截止时间15日之前以书面形式向所有投标单位发出澄清文件是妥当的，但不能注明问题来源，因为一旦注明问题来源就意味着向他人透露了已获取招标文件的潜在投标人的名称。根 据 中华人民

33、共和国招标投标法第五十二条规定，依法必须进行招标的项目，招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底的，给予警告，可以处一万元以上十万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。一十、项目计算期为10年，其中建设期2 年，生产运营期8 年。第3 年投产，第 4 年开始达到设计生产能力。1.项目建设投资8700万元。预计投资全部形成固定资产。2.建设期第1年贷款2000万元，第 2 年贷款3000万元，建设期利息 273.6万元；建设期只计息不还款，运营期等额还本、利息照

34、付；建设期贷款利率为6%,流动资金100万全部贷款，利率为5%o 3.固定资产在运营期内按直线法折旧，残 值（残值率为10%）在项目计算期末一次性收回。4.运营期第一年经营成本3500万元，经营成本中的70%为可变成本支出，其它均为固定成本。（计算结果保留两位小数）1、计算建设期利息。2、计算运营期各年折旧费。3、计算运营期第1 年总成本费用。4、计算运营期第1 年的固定成本、可变成本。【答案】1.第一年：2000/2x6%=60（万元）第二年：（2000+60）x6%+（3000/2）x6%=213.6（万元）建设期利息为:60+213.6=273.6（万元）2.固定资产原值=8700+27

35、3.6=8973.6（万元）残值=8973.6xl0%=897.36（万元）年折旧费=（8973.6-897.36）/8=1009.53（万元）3.运营期应还利息包括还建设期贷款利息及流动资金贷款利息（1）运营期应还建设期贷款利息的计算建设期贷款本利和=2000+3000+273.6=5273.60（万元）运营期内每年应还本金=5273.6/8=659.2（万元）运营期第1年应还建设期贷款利息=5273.6x6%=316.42（万元）（2）运营期应还流动资金贷款利息的计算运营期第1年应还利息=100 x5%=5（万元）（3）运营期第1年的总成本费用=经营成本+折旧+摊销+利息+维持运营投资=3500+1009.53+316.42+5=4830.95（万元）