2023年中级经济师《中级建筑经济》历年真题汇编（共268题）.docx

《2023年中级经济师《中级建筑经济》历年真题汇编（共268题）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年中级经济师《中级建筑经济》历年真题汇编（共268题）.docx（78页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年中级经济师中级建筑经济历年真题汇编（共268题）1、在工程建设定额中，按一定计量单位规定的，比概算定额更综合扩大的分部工程或单位工程 的劳动、材料和机械台班的消耗量标准和造价指标，称为（）。（单选题）A.预算定额指标B.概算指标C.施工定额指标D.投资估算指标试题答案：B2、在某工程网络计划的执行过程中，工作D的实际进度比计划进度滞后，滞后的时间大于其自 由时差、小于其总时差，则关于工作D实际进度的说法，正确的是（）。（单选题）A.工作D不会影响自身的最早完工时间B.工作D不会影响其紧后工作的最早开始时间C.工作D不会影响该工程的总工期D.工作D不会影响其后续工作的最早完成时间试题答

2、案：C3、按照建设工程的不同阶段，可以将监理信息分为（）的信息。（单选题）A.项目决策、工程设计阶段、工程施工阶段B.项目建设前期、工程施工过程和工程竣工阶段C.工程施工阶段和交付使用阶段D.工程建设阶段和运营管理阶段 试题答案：B（不定项题）A.甲方案的综合资金成本率较高B.乙方案的综合资金成本率较高C.若企业的投资回报率为12%,则应选择甲方案D.若企业的投资回报率为10%,则应选择甲方案试题答案：B,C33、相比传统现浇方式，造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有（）。（多选 题）A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用

3、E.拼缝处理及相关材料费用试题答案：A, B, D, E34、下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。（多选题）A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资试题答案：A, B,C35、在建筑安装工程费用中，企业按照规定标准为职工缴纳的住房公积金费用应计入（）。（单 选题）A.规费B.企业管理费C.措施项目费D.税金试题答案：A36、关于合同价款期中结算时工程计量的说法，正确的是（）（单选题）A.对因承包人原因造成返工的工程量，发包人应适当予以计量B,对承包人超出合同工程范围完成的

4、工程量，发包人应适当予以计量C.发包人需独立对工程进行计量，并完成已完工程量报告D.承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人提交已完工程量的报告试题答案：D37、相比较现场浇筑混凝土建筑，装配式混凝土建筑可减少垃圾（）。（单选题）A. 60%B. 70%C. 75%D. 80%试题答案：D38、新设备实际折旧率为40%的年份为从现在算起的（）。（多选题）A.第1年B.第2年C.第3年D.第4年试题答案：A, B,C39、发包人向承包人索赔的原因有（）。（多选题）A.承包人放弃工程或合理地终止工程导致发包人受到损失B.出现不可预见的不利因素C.出现不可抗力导致发包人受到损失D.通货膨胀导致工

5、程价款上升E.承包人拖延竣工期限导致发包人受到损失试题答案：A,E40、在该网络计划中，工作F的总时差为（）周。（不定项题）A. 2B. 3C. 4D. 5试题答案：C41、该工程项目的工期为（）周。（不定项题）A. 15B. 17C. 19D. 21试题答案：C42、下列索赔类型中，属于反索赔的是（）。（单选题）A.承包商向保险公司提出的索赔B.承包商向业主提出的索赔C.业主向承包商提出的索赔D.承包商向分包商提出的索赔试题答案：c43、下列预测方法中，属于定性预测方法的是（）o （单选题）A.专家调查法B.简单平均法C.移动平均法D.加权移动平均法试题答案：A44、根据建设工程工程量清单计

6、价规范，关于工程变更引起合同价格调整的说法，正确的是 （）o （单选题）A.当工程变更引起已标价工程量清单项目工程数量增加15%以上时，其超过15%以上部分工程量 的综合单价应予低调B.当工程变更引起已标价工程量清单项目工程数量减少15%以上时，其减少后剩余部分工程量 的综合单价应予调低C.若因非承包人原因删减了合同中的某项原定工程，承包人无权提出利润补偿D.工程变更引起施工方案改变的，承包人无权提出措施项目费补偿试题答案：A45、在进口设备的交货价中，若卖方在合同规定的装运港负责将货物装到买方指定的船上，并负 担到货物装船为止的一切费用和风险，该交货价称为（）o（单选题）A.目的港船边交货价

7、B.目的港船上交货价C.运费、保险费在内价D.装运港船上交货价试题答案：D46、根据担保法，下列行为中，属于担保方式的行为有（）（多选题）A.承诺B.质押C.保险D.留置E.保证试题答案：B, I）, E该工程项目进度计划的关键线路为（）（不定项题）A.-B.-C.-D.-试题答案：B,D某工程建设期为2年，第1年从银行贷款1000万元，贷款年利率为8%,第2年无贷款，则建设 期利息为（）万元。（单选题）A. 40.0B. 80.0C. 83.2D. 123.2试题答案：D49、根据五项功能的重要程度，计算F1功能的一对一功能修正得分为（）o（不定项题）A. 1B. 2C. 3D. 4试题答案

8、：I）50、根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）,下列建设项目在施工发承包中, 属于必须采用工程量清单计价的是（）。（单选题）A.全部由外资投资的建设项目B.全部由民营企业投资建设的工程项目C.国有资金占投资总额50%的建设项目D.非国有控股上市公司投资的建设项目试题答案：C51、某投资项目初期投资额为2600万元，从第一年年末开始将有均等的净收益，每年折算至年 末的净收益为580万元，则该项目的静态投资回收期是（）年。（单选题）A. 4. 12B. 4. 48C. 5. 48D. 6. 20试题答案：B52、工作F的最迟完成时间为第（）周。（不定项题）A. 9B. 10

9、C. 11试题答案：c53、关于工程量清单的说法，正确的是（）。（单选题）A.招标人必须具备编制工程量清单的能力B.招标工程量清单标明的工程量是投标人投标报价的共同基础C.招标工程量清单是投标文件的组成部分D.竣工结算的工程量应按照招标工程量清单标明的数量予以确定试题答案：B54、该项目单位产品价格的盈亏平衡点为（）元/件。（不定项题）A. 47.86B. 48. 72C. 49. 12D. 49.58试题答案：B55、下列建设项目评价指标中，属于财务盈利指标的是（）。（单选题）A.财务内部收益率B.资产负债率C.偿债备付率D.效果费用比试题答案：A56、工程监理单位组建项目监理机构时的首要工

10、作是（儿（单选题）A.制定监理工作流程B.确定监理工作内容C.确定项目监理机构目标D.选择监理组织结构形式试题答案：C57、若公司发行债券融资方案，对企业的好处为（）。（不定项题）A.债券利息具有抵税的作用B.不影响股东对企业的控制权C.发行债券融资的限制条件较少D.发行债券的资金成本率高于预计投资试题答案：A,B58、能够解决工程项目传统控制过程中存在的时滞影响，并降低偏差发生的概率及其严重程度, 这类控制称为（）o （单选题）A.反馈控制B.事中控制C.主动控制D.被动控制试题答案：C59、该工程项目进度计划中，工作D的总时差为（）个月（不定项题）A. 4B. 5C. 6D. 7 试题答案

11、：B60、项目监理机构开展建设工程监理的主要工作有：规范化地开展监理工作；确定项目总监 并组建监理机构；制定监理实施细则；编制监理规划；向业主提交监理档案资料并进行监 理总结；参与工程验收并签署意见。其正确的实施程序是（）。（单选题）A.一一一B.一一C.一一一一D.一一一试题答案：C61、某项目进口设备的正常到岸价格是400万元，关税税率为20%,无消费税,增值税税率为16%。 该进口设备增值税额为（）万元。（单选题）A. 64. 00B. 72. 18C. 76.80D. 80. 32试题答案：C62、关于安全生产管理工作的说法，正确的是（）。（单选题）A.应将安全生产管理的监理工作内容，

12、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则B.由施工单位超市的专项施工方案，经审查符合要求的，由专业监理工程师签认以后报建设单 位C.项目监理机构应抽样检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况D.项目监理机构发现工程存在严重的安全事故隐患时，应签发监理通知单、要求施工单位整改试题答案：A63、如果其他数值不变，若是甲乙两个方案优劣相同，乙方案的年运行费用应为（）万元。（不定项题）B. 465. 00C. 542. 23D. 579. 65试题答案：C（单选题）64、股份有限公司收到投资者的超出其在股本中所占份额的投资，应计入（）A.盈余公积金B.未分配利润C.实收资本D.资本公积金试题答案：

13、D65、以下应计入到工程建设其他费用的是（）。（单选题）A.建设单位管理费B.预备费C.安装费D.企业管理费试题答案：A66、下列投资方案中，可以使用差额法进行方案选择的是（）。（单选题）A.独立方案B.寿命期不同的互斥方案C.寿命期相同的互斥方案D.混合方案4、落实项目目标控制的组织机构和人员，明确各级目标控制人员的任务和职能分工、权力和责 任，制定目标控制的工作流程，这些是建设工程目标控制的（）。（单选题）A.合同措施B.经济措施C.技术措施D.组织措施试题答案：D5、关于两个融资方案的说法，正确的为（）（不定项题）A.乙方案的权益资金比例大于甲方案，因此筹资风险较大B.甲方案的债务资金比

14、例大于乙方案，因此筹资风险较大C.由于两方案股息红利固定，因此可作为费用在所得税前支付D.两方案股息红利都应在税后利润中支付试题答案：B,D6、该公司最终应该选择的方案为（）（不定项题）A.甲方案B.乙方案C.丙方案D.甲力案和乙方案试题答案：C7、某工程双代号时标网络计划中，工作H有三项紧后工作，其工作总时差分别为4、6和7周, 工作H的自由时差为2周，则工作H的总时差是（）周（单选题）A. 4B. 667、在计算3月份应支付的工程进度款时，应考虑的因素为（）。（不定项题）A.本期应支付的暂列金额B.本期应扣回的预付款C.本期应支付的安全文明施工措施费用D.本期应扣留的工程质量保证金试题答案

15、：B某固定资产原值为10万元，预计净残值为原值的5肌 折旧年限为4年，使用年数总和法计提折 旧，则第3年应计提的折旧额为（）元。（单选题）A. 9500B. 19000C. 28500D. 38000试题答案：B69、根据我国公司法，关于公司注册资本的说法正确的是（）o （单选题）A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元B.有限责任公司注册资本必须一次性缴足C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%试题答案：D70、应收工程款的存在可能会给施工企业带来的损失有（）。（多选题）A.坏账损失B

16、.投资损失C.收账费用D.营业外支出E.资金垫支损失试题答案：A, C,E71、废水处理可以分为若干级。其中，去除大部分有机物和固体悬浮物的处理是（）o （单选 题）A.初级处理B. 一级处理C.二级处理D.三级处理试题答案：C72、下列损失和费用中，属于建筑工程及其第三者责任保险的保险责任的是（）（单选题）A.修理保险标的本身原材料的缺陷所支付的费用B.场地清理费用C.免赔额范围内的标的损失D.由于震动引起的房屋损失试题答案：B73、某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据建设 工程监理范围和规模标准规定，该工程（ ）o（单选题）A.必须实行监理B.可不

17、实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.仅设备制造实行监理 试题答案：A74、下列设计阶段工程造价的计价方法中，属于建筑单位工程概算编制方法的有（）。（多选 题）A.扩大单价法B.类似工程预决算法C.实物法D.分项详细估算法E.生产能力指数法试题答案：A,B75、以下各项中，属于招标人排斥潜在投标人或投标人的行为的是（）。（单选题）A.要求潜在投标人或投标人具有履行合同的能力B.要求潜在投标人或投标人具有独立订立合同的能力C.为保证施工质量，要求投标人与指定的材料供应商合作D.投标人在最近3年内没有重大工程质量问题试题答案：C76、适于进行该建筑物节能改造方案选择的方法为（）。（不定项题）A.差

18、额净年值法B.内部收益率法C.最小公倍数法D.净年值法试题答案：A, I）77、某投资项目现时点投资8000万元，自第一年年末开始，每年年末都将有均等的净收益650 万元。若基准收益率为5%,经营期可以看作是无限。则该项目相当于现时点的净收益是（）万 元。（单选题）A. 4500B. 4600C. 5000D. 5200试题答案：C）应履行78、根据建设工程监理规范，“组织编制监理规划，审批监理实施细则”属于（ 的职责。（单选题）A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.专业监理工程师D.专业监理人员试题答案：A79、下列财务分析的指标中，属于动态指标的是（）。（单选题）A.偿债备付率B.财务净

19、现值C.总投资收益率D.资产负债率试题答案：B80、关于项目总投资中流动资金的说法，正确的是（）o （单选题）A.流动资金估算可采用综合单价法B.流动资金在项目计算期末应全部收回C.项目总投资中的流动资金是指投产后形成流动资产所需的全部货币金额D.项目总投资中的流动资金在投产后形成流动负债试题答案：B81、投标人在进行投标环境调查时应重点关注（）o（多选题）A.自然条件B.劳动力供应状况C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件D.相关的环保法律法规E.材料设备的供应条件试题答案：A, C,E82、该工程项目进度计划的关键线路为（）。（不定项题）A.-B.-C.-D.-试题答案：C83、工程建设

20、招标投标应遵循的原则包括（）。（多选题）A.效率原则B.公平原则C.诚实信用原则D.公开原则E.公正原则试题答案：B,C,D,E84、该项目单位产品价格的盈亏平衡点为（）元/件。（不定项题）C. 49. 12D. 49. 58试题答案：B85、采用最大最小收益值法进行决策时，应选择（）。（不定项题）A.甲B.乙C.丙D. 丁试题答案：D86、下列费用中，应包含在工程量清单项目综合单价中的是（）（单选题）A.税金B.利润C.贷款D.规费试题答案：B87、评标委员会针对评标结果写出的书面报告应提交给（）。（单选题）A.投标人代表B.招标人并抄送有关行政监督部门C.监理机构D.有关行政管理部门试题答

21、案：B（多选题）88、下列招标投标情形中，属于投标保证金可以不予退还的情形有（）。A.招标人未选中投标人为中标主体B.投标人无正当理由不与招标人订立合同C.中标人在签订合同时，已向业主提交了履约担保D.评标还在进行之中E.投标人在投标有效期内撤销投标文件试题答案：B,E89、国民经济评价着眼于项目对社会提供的有用产品和服务，以及项目所耗费的全社会的有用资 源来考察项目的效益和费用，因此，效益和费用中不包括（）o （多选题）A.间接效益B.税金C.国内贷款利息I）.间接费用E.补贴试题答案：B, C,E90、建筑安装工程费用构成中，施工现场的工程排污费应列入（）。（单选题）A.措施项目费B.企业

22、管理费C.其他项目费D.规费试题答案：D91、能够有效解决问题的BIM技术应用内容为（）（不定项题）A.模型的变更版本管理B.辅助变更流程管理C.成本核算D.成本分析试题答案：B92、下列决策方法中，可用于非确定性决策的方法有（）。A.期望值标准法B.最大最小收益值法C.合理性标准法D.最大最大收益值法E.最小最大后悔值法试题答案：B, D,E93、建设工程设计责任保险包括（）。（多选题）A.综合年度保险B.第三者责任险C.物质财产险D.单项工程保险E.多项工程保险试题答案：A, D, E94、已知（A/P, 10%, 2） =0.5762,则丁方案的净年值为A. -10.91B. 15.53

23、C. 19. 52D. 23. 79试题答案：C95、该工程1月份应支付的工程进度款为（）万元。（多选题）万元（单选题）（不定项题）A. 15. 07B. 16. 54C. 18. 37D. 19.87试题答案：B96、该分部分项工程量清单存在的错误为（）。（不定项题）A.未列入措施项目B.缺少施工方案C.缺少项目特征描述D.缺少工程量计算规则试题答案：C97、运用财务对策进行风险处理的方法包括（）o （多选题）A.购买保险B.风险降低C.风险承受D.风险分隔E.自我保险试题答案：A, C,E（多选题）98、下列建设项目评价指标中，可用于选择互斥投资方案的指标有（）A.净现值B.追加投资收益率

24、C.差额的净将来值D.投资利润率E.总投资收益率试题答案：A, B,C99、在建筑安装工程费用中，工会经费应列入（）o（单选题）A.企业管理费B.规费C.措施费D.工程建设其他费试题答案：A100、采用最小最大后悔值法进行决策时，应选择（）。（不定项题）A.甲B.乙C.丙D. T试题答案：C101、下列风险中，属于承包商的风险有（）。（多选题）A.资金不足B.设计错误C.全国性、地区性或行业性的罢工、骚乱甚至暴乱D.承包商报价失误E.承担因分包商过失行为而造成损失的连带责任试题答案：A, D,E 102、关于工程造价的说法，正确的是（）o （单选题）C. 7D. 9试题答案：B8、关于在网络计

25、划中工作自由时差的说法，正确的是（）。（单选题）A.它是在不影响整个任务按期完成的前提下，该工作的机动时间B.它是在不影响其紧后工作最早开始的前提下，该工作的机动时间C.它是在不影响其紧后工作最迟开始的前提下，该工作的机动时间D.它是在不影响其紧前工作最早完成的前提下，该工作的机动时间试题答案：B9、采用最大最大收益值法进行决策时，应选择（）方案。（不定项题）A.甲B.乙C.丙D. T试题答案：A10、若该公司在此期间不承包此项工程而去做其他工作，预测可获利650万元。根据资料预测到 施工期间天气好、天气一般和天气坏的概率分别为0.5、0.4和0. 1,则按照期望值标准进行决 策时，关于决策选

26、择的说法，正确的为（）。（不定项题）A.应选择甲方案B.应选择甲或乙方案C.应选择乙或丙方案D.应选择丁方案，则不如转而去做其他工作 试题答案：AA.建设工程造价就是建筑安装产品的价格B.建筑安装工程造价是业主投资中应以价款的形式支付给施工企业的全部生产费用C.建筑安装工程造价是指业主进行工程建设花费的全部固定资产投资D.建设工程造价是指建筑安装工程造价试题答案：B103、假如无法预测天气情况的概率值，采用合理性标准进行决策时，则施工方案丙的期望值为 （）万元。（不定项题）A. 567B. 587C. 598D. 625试题答案：A104、下列工程建设项目中，可以不进行公开招标的是（）。（单选

27、题）A.使用世界银行贷款资金的项目B.施工中需采用专利或专用技术的项目C.使用外国政府及其机构贷款资金的项目D.使用外国政府援助资金的项目试题答案：B105、下列货物交货规则中，属于装运港交货的规则有（）。（多选题）A.完税后交货（DDP）B.装运港船上交货（FOB）C.成本加运费付至目的港（CFR）D.成本、保险加运费付至目的港（CIF）E.终点站交货（DAT）试题答案：B, C,D106、相比较现场浇筑混凝土建筑，装配式混凝土建筑可减少垃圾（）。（单选题）A. 60%B. 70%C. 75%D. 80%试题答案：D107、关于施工承包合同解除的说法，正确的为（）o（不定项题）A.不论合同是

28、否解除，乙方都不应立即停止施工B.甲方解除合同后不必报建设局同意C.甲方向乙方发出解除合同要约是解除合同的前提条件D.乙方应无条件同意解除合同试题答案：B108、某工程单代号网络计划中，工作B的最早开始时间为第6天，持续时间为5天，工作B有 三项紧后工作，其最早开始时间分别为第14天、16天、17天，则工作B的自由时差是（）天。（单选题）A. 3B. 5C. 6D. 8试题答案：A109、采用项目总承包模式，业主一般（）为其提供监理服务。（单选题）A.应只委托一家监理单位B.宜委托多家监理单位C.宜委托一家监理单位D.应分阶段委托相应的监理单位试题答案：C110、下列资产中，属于施工企业流动资

29、产的是（）（单选题）A.专利权B.未完施工C.未完施工D.非专利技术试题答案：B111、下列监理工作中，属于建设工程监理规划内容的有（）。（多选题）A.明确项目监理机构的工作目标B.制定隐蔽工程验收标准C.制定完善的监理工作制度D.编写各专业监理工作计划E.明确开展监理工作的程序、方法和措施试题答案：A, C,E112、2016年该企业按法定比例提取盈余公积金，金额应为（）万元。（单选题）A. 1.6B. 3.6C. 4.8D. 6.0试题答案：DA.追踪、测试、检查项目实施过程并及时纠偏B.明确项目管理组织过程控制人员的职责，发现情况并及时处理C.调查并分析项目外部环境条件，确定影响项目目标

30、计划实施的各种因素D.建立有效的信息反馈系统，发现偏差并及时纠偏E.识别风险，为项目风险分析和风险管理提供依据试题答案：A, B, I）114、当出现不可抗力导致人员伤亡、财产损失及其费用增加时发承包双方的处理原则有（）（多 选题）A.合同工程本身的损害应由发包人承担B.承包人人员伤亡应由发包人负责，并由承包人承担C.承包人施工机械设备损坏及停工损失，应由承包人承担D.工程所需清理、修复费用，应由发包人承担E.因工程损害导致第三方财产损失，应由发包人承担试题答案：A, C, D, E115、建设项目可行性研究包括（）等阶段。（多选题）A.项目建议书B.机会研究C.初步可行性研究D.最终可行性研

31、究E.项目评估和决策试题答案：B, C, I）, E116、基于BIM技术的进度管理流程包括（）阶段。（多选题）A.进度计划编制B. 4D模型建立C. 5D模型建立D.施工进度模拟E.施工进度控制与分析试题答案：A, B, D, E117、下列工程量清单项目中，属于应列入其他项目清单的有（）。（多选题）A.总承包服务费B.计日工C.工程排污费D.增值税E.暂列金额试题答案：A, B,E118、为测定安装工作质量，对单个设备进行单机试运转和对系统设备进行系统联动无负荷试运 转工作的调试费，应列入（）。（单选题）A.工程建设其他费B.安装工程费用C.场地平整费D.建筑工程费试题答案：B119、耍约

32、不再对要约人和受要约人产生拘束，称为（）。（单选题）A.要约撤回B.要约撤销C.承诺撤回D.要约失效120、下列费用中，属于进口设备运杂费的有（）o（多选题）A.建设单位的采购与仓库保管费B.进口设备从我国到岸口边境车站起至工地仓库止所发生的运费和装卸费C.设备装配费用D.单个设备无负荷试运转费E.进口代理手续费试题答案：A,B121、对于大型建设项目而言，项目总投资中流动资金的估算宜采用（）。（单选题）A.分项详细估算法B.设备费用百分比法C.生产能力指数法D.扩大指标法试题答案：A122、下列费用中，应列入工程量清单中其他项目清单的是（）o（单选题）A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.

33、二次搬运费D.工程排污费试题答案：A123、装配式钢结构住宅的系统整体解决方案的重点是（）。（单选题）A.结构技术体系B.三板技术体系C.防白蚁技术体系D.抗震技术体系试题答案：B124、在网络计划执行过程中，发现工作G尚需5天完成，至该工作最迟完成时间还有3天，则 该事项造成的影响是（）。（单选题）A.工作G的实际进度比计划进度拖后3天B.工作G的实际进度比计划进度拖后5天C.将使总工期拖后2天D.将使总工期拖后3天试题答案：C125、某施工机械预计的一次大修理费为10000元，大修理周期数为3,机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费是（）元/台班。（单选题）A. 10B. 2

34、0C. 30D. 40试题答案：A126、关于工程量清单计价模式下投标报价的说法，正确的是（）o （单选题）A.投标人的投标报价高于招标控制价的，其投标会被拒绝B.当招标文件描述的分部分项工程量清单项目特征与设计图纸不符时。投标人应依据设计图纸 质量重新计算分部分项工程量。C.投标人可以自行计算分部分项工程量和综合单价，再次基础上计算出总标价D.投标人所列的综合单价中不包括任何风险费用试题答案：A127、在工程网络计划中，工作M有三项紧前工作，其最早开始时间分别是第16、20和22周， 三项工作的持续时间分别是8、9和5周，则工作M的最早开始时间是第（）周。（单选题）A. 22B. 24C.

35、27D. 29试题答案：D128、企业进行风险处理的财务对策主要有（）。（多选题）A.风险的财务转移B.风险承受C.自我保险D.风险分散E.风险规避试题答案：A, B,C129、安装工程一切险的保险期内包括一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。（单选 题）A. 1个月B. 3个月C. 6个月D.整个工期的一半试题答案：B130、关于监理实施细则的说法，正确的是（）。（单选题）A.监理实施细则是指导项目监理机构具体开展专项监理工作的规划性文件B.监理实施细则由专业监理工程师编写，用于指导本专业或本子项目具体监理业务的开展C.监理实施细则应制定完善的监理工作制度D.监理实施细则不需经总监理工

36、程师批准，即可在监理业务中实施131、根据建设工程质量管理条例，在正常使用的条件下，最低保修期为5年的工程为（）o（不定项题）A.屋面防水B.有防水要求的卫生间C.给排水管道I）.装修工程试题答案：A,B132、下列监理人员的职责中，属于专业监理工程师职责的是（）。（单选题）A.组织审查专项施工方案B.进行工程计量C.组织审查和处理工程变更D.签发工程款支付证书试题答案：B133、初步评审后，评标委员会可以书面形式要求（）做必要澄清和说明。（不定项题）A. D企业B. C企业C. A企业D. G企业试题答案：A134、在建设工程风险管理过程中，风险识别操作的起点是（ 兀（单选题）A.确认不确定

37、性的客观存在B.建立初步清单C.确定各种风险事件并推测其结果D.制定风险预测图试题答案：B135、关于投标联合体组成变化的说法，正确的是（）o （单选题）A.资格预审后，联合体增减、更换成员将不能被允许B.投标截止时间后，联合体可以调整其组成C.投标截止时间后，招标人可以调整联合体的组成D.中标后。联合体可以根据工作的实际情况调整其组成试题答案：A136、某建设项目第一年计划投资额为1000万元，第二年计划投资额为500万元，建设期价格上涨指 数为596,则涨价预备费是（）万元。（单选题）A. 50.00B. 51.25C. 75.00D. 101.25试题答案：D137、关于施工企业组成联合

38、体的说法，正确的有（）。（多选题）A.联合体成员在提交投标申请人资格预审申请书时,可共同提交一份符合要求的全套资格预审 文件B.中标的联合体各方应委托其中一方与招标人签订合同C.联合体各方均应具备承担招标工程的相应资质D.联合体应按成员中资质等级最高的确定资质等级E.相同专业施工企业组成的联合体应按资质等级较低的确定资质等级11、该项目产量的盈亏平衡点为（）万件。（不定项题）A. 35. 37B. 35.68C. 35.96I）. 36.05试题答案：A12、施工组织设计和工期条款在建设工程施工合同（示范文本）的（ ）中。（单选题）A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件试题答案：B13、招

39、标人自行办理招标事宜，需要具备的条件是（）。（单选题）A.拥有固定的营业场所B.具有编制招标文件和组织评标能力C.具有编制投标文件和组织评标能力D.拥有与招标项目规模相适应的施工能力试题答案：B14、某工程的双代号网络计划中，工作G的最早开始时间是第21天，其持续时间为6天，总时 差为4天，则工作G的最迟完成时间是第（）天。（单选题）A. 25B. 27C. 29138、根据价值系数的大小确定价值工程活动对象的方法，称为（）。（单选题）A.强制确定法B.经验分析法C.价值分析法D.功能分析法试题答案：A139、工程竣工验收通过后，确定承包人实际竣工日应是（）（单选题）A.承包人送交竣工验收报告

40、日B.开始进行竣工检验日C.发包人组织竣工验收日D.验收组通过竣工验收日试题答案：A140、下列保险责任中，属于建设工程设计责任保险的保险责任的是（）（单选题）A.因设计过错造成建设工程损失，建设单位依法应承担的赔偿责任B.工程设计单位对造成第三者财产损失依法应承担的赔偿责任C.原材料缺或工艺不善引起的事故D.为解决赔偿纠纷而交给仲裁机构或人民法院的仲裁费用或诉讼费用试题答案：B141、下列支出中，在计算企业所得税应纳税所得额时不能予以扣除的是（）。（单选题）A.向投资者支付的股息、红利B.无形资产摊销费C.向债权人支付的利息D.缴纳的保险费142、在编制预算定额时，施工劳动定额中未包括而在正

41、常施工情况下不可避免但又很难准确计 量的用工，应列入（）o （单选题）A.人工幅度差B.辅助用工C.其他用工D.基本用工试题答案：A143、某工程网络进度计划中，已知工作E的总时差为5天，自由时差为3天。在该网络计划的 执行过程中检查发现，工作E的实际进度比原计划进度延误了4天，其他工作进展正常。检查结 果表明（）。（多选题）A.工作E不影响其后续工作的正常进行B.工作E不影响该工程的总工期C.工作E将使其紧后工作的最早开始时间推迟1天D.工作E将使其紧后工作的最早完成时间推迟4天E.工作E尚有1天总时差试题答案：B, C,E144、发包方未经竣工验收就使用该工程，则（）o（不定项题）A.可视

42、为发包方已接收该工程B.承包方承担质量责任C.保修期起算日为投入使用之日D.发现质量问题时已经超过保修期试题答案：A,B145、衡量风险潜在损失的最重要的方法是研究风险的（）。（单选题）A.损失量B.危险度C.转移方式D.概率分布试题答案：D146、该工程项目进度计划的关键线路为（）。（不定项题）A.一一一一一B.一一一一C.一一一D.一一一一试题答案：A,C（单选题）（单选题）147、下列计价方法中，属于建设投资估算编制方法的是（）。A.预算定额法B.资金周转率法C.工程单价法D.分项详细估算法试题答案：B148、下列投资方案评价方法中，可用于独立方案选择的是（A.投资回收期法B.内部收益率

43、法C.差额法D.净现值法149、人们在经营过程中，因不能适应客观形势的变化，或因主观判断失误，或对已发生的事件 处理欠妥而导致的风险是（）。（单选题）A.管理风险B.社会风险C.经济风险D.自然风险试题答案：A150、在单代号网络计划中，工作H的最早开始时间为第12天，持续时间为6天。工作H有三项 紧后工作，最早开始时间分别为第22天、24天、26天，则工作H的自由时差是（）天。（单选 题）A. 4B. 6C. 8D. 10试题答案：A151、在事件1中，投标人考察现场后，以书面形式提出了质疑，招标人给予了书面解答。当解 答与招标文件的规定不一致时，（）。（不定项题）A.投标人应要求招标人继续解释B.以书面解答为准C.以招标文件为准D.由人民法院判定试题答案：B152、根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）条款，下列风险中，属于由业主承担的特殊风险是（）o （单选题）A.因工程施工不当而造成的损失或损坏B.因工程设计不当而造成的损失或损坏，而这类设计不是由承包商负责的C.经济形势不稳，物价飞涨D.投资回收期长试题答案：B153、关于固定资产折旧的说法，正确的是（）。（单选题）A.房屋及建筑物应当按年