XX集团有限公司与XX建筑工程有限公司XX建设工程施工合同（202X年）.docx

《XX集团有限公司与XX建筑工程有限公司XX建设工程施工合同（202X年）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《XX集团有限公司与XX建筑工程有限公司XX建设工程施工合同（202X年）.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、XX集团有限公司与XX建筑工程有限公司XX建设工程施工合同（202X 年）发包方（甲方）：XX集团有限公司地址：法定代表人：承包方（乙方）：XX建筑工程有限公司地址：法定代表人：按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法 及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，结合甲方和本工程项目的具体情况，双方就本建 设工程事项协商一致，达成如下合同。第一条工程概况1、工程名称：XX2、工程地点：XX3、工程内容：XX4、承包范围：XX5、承包方式：XX工程竣工审计后按审定总价支付至%预留质量保修金(5%)质量保修期满且未出现质量 问题或质量问题得到妥善处 理后一周后支付

2、2、乙方应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量 的报告；工程师应在接到报告后的14天内，按设计图纸核实已 完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知乙方；乙方应 当为计量提供便利条件并派人参加；乙方收到通知后不参加计量, 计量结果有效，作为工程价款支付的依据。3、工程师收到乙方报告后14天内未进行计量，从第15天 起，乙方报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付 的依据；工程师不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参加计量, 计量结果无效。4、对乙方超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，工程师不予计量。5、在确认计量结果后14天内，甲方应向乙方支付工程款(进 度款)。6

3、、本工程最后竣工结算待工程竣工验收后，以甲乙双方认可的竣工图和现场测工程量为准；竣工结算依据为口经过招投标或比价的项目，以投标标书或比价结果为准 口直接发包的工程按XX市建筑工程(2000)预算定额，综合等费率按施工期指导价的中间值，人工单价按施工期指导价 的下限上浮XX元/工，材料价格根据品牌、规格、产地按施工期 市场价为准；安全文明措施费按实际发生的费用计算。7、工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方向甲方递 交工程竣工结算报告及有关完整的结算资料，双方按照协议书约 定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣 工结算。如乙方有超过28天递交竣工结算报告及有关完整的结算 资

4、料的行为，将会列入甲方的客商信息记录8、甲方自接到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天 内，对上述资料审查核实，给予确认或者提出修改意见；甲方确 认竣工结算报告后通知经办银行向乙方支付工程竣工结算价款； 乙方收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付甲方。9、工程竣工验收报告经甲方认可后28天内，乙方未能向甲 方递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能 正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，甲方要求交付工程 的，乙方应当交付；甲方不要求交付工程的，乙方承担保管责任。第七条有关安全生产和防火的约定1、乙方在施工期间应严格遵守工程建设安全生产有关管理法 规、规范规定，严格按安全标

5、准组织施工，并随时接受行业安全 检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除 事故隐患；由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的 费用，由乙方承担。2、乙方应对所有己方在施工场地的工作人员购买工伤保险、 人身意外伤害保险等保险，并为其置于施工场地的大型设备购买 财产险，以保证甲方不因上述人员及设备的人身或财产损失承担 责任。3、乙方应对己方在施工场地的工作人员进行安全教育，并对 他们的安全负责。4、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上 报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事 故责任方承担发生的费用。5、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规

6、程、消防 法，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济 损失。第八条违约、争议或纠纷处理1、若甲方违约，甲方承担违约责任，赔偿因其违约对乙方造 成的经济损失。2、乙方逾期完工，每逾期一天，应当向甲方支付工程款1% 的违约金，逾期超过10天，甲方有权解除合同，除承担上述违约 责任外，乙方还应赔偿甲方由此产生的损失。若乙方有其他违约 情形，乙方承担违约责任，赔偿因其违约对甲方造成的损失。3、本合同履行中，合同双方的一方发生违约情况，另一方要 求违约方继续履行合同时，违约方应在承担上述违约责任后继续 履行合同。4、乙方应根据本合同6. 7条及时向甲方递交工程竣工结算报 告及有关完整的结算

7、资料，乙方逾期超过30日提交的，每逾期一 天，应当向甲方支付万分之五的违约金。5、甲方、乙方在履行合同期间，双方发生争议时，在不影响 工作进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。6、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时， 本合同在执行中发生的争议双方同意可以向工程所在地人民法院 提起诉讼。7、合同履行时发生争议，除出现下列情况的，双方都应继续 履行合同，保持施工连续，并保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；（2）调解要求停止施工，且为双方接受；（3）法院要求停止施工。8、廉洁条款双方同意，在签署及履行合同的过程中，双方将遵守所有适 用的

8、法律，包括但不限于与甲乙双方本合同项下业务相关的廉洁 从业方面的法律。任何一方均不得在本合同项下业务招投标、协 商洽谈或合同履行过程中实施行贿、受贿、收受回扣等违法行为。 任何对本条的违反将构成本合同项下的严重违约。此外，乙方人 员不得使用任何手段诱使甲方人员违反上述规定，否则，即构成 乙方严重违约。守约方有权立即终止本合同，并有权要求违约方 赔偿由此引起的一切损失。第九条其他约定1、未经甲方书面同意，乙方不得将承包工程的任何部分分包。2、乙方不得将其承包的全部工程转包给他人，或将其承包的 全部工程肢解后，以分包的名义分别转包给他人。3、工程按约定分包后，并不解除乙方任何责任与义务；分包 单位

9、的任何违约行为或因疏忽导致工程损害，以及给甲方造成的 其他损失，均由乙方承担责任（由此发生的乙方的损失，由其按 分包合同自行解决）。4、分包工程价款由乙方与分包单位结算。5、工程开工前，甲方为建设工程和施工场地内的己方人员及 第三方人员生命财产办理保险，支付保险费用；乙方必须为从事 危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内己方人员生 命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。第四条附则 1、本合同一式四份，双方各执二份。2、本合同经甲方、乙方协商一致，可以解除。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或肢解以后以分包的 名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。4、一方依据约定要求解除合同的，

10、应以书面形式向对方发出 解除合同的通知，通知到达对方时合同解除。5、本合同经双方盖章后生效。6、甲方、乙方履行合同全部义务后，甲方向乙方签发履约证书，本合同即告终止。7、合同的权利义务终止后，甲方、乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人/授权代表：法定代表人/授权代表：日期：日期：6、合同工期：本工程自X年X月X日开工，于X年X月X日 止全部竣工，合同工期总日历天数：XX天。7、工程质量标准：一次验收达到8、合同价款（人民币大写）：XX （暂定价）。第二条甲方工作1、开工前天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明份， 并向乙方进行现场交底，

11、组织乙方和设计单位进行图纸会审和设 计交底，图纸会审和设计交底的时间：XXo2、全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物，对只 能部分腾空的房屋中的家具、陈设等采取保护措施，施工场地具 备施工条件的要求及完成的时间：XX；向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使 用注意事项，保证施工期间的需要，将施工所需的水、电、气及 电讯线路接至施工场所的时间、地点和供应要求：；办理施工所 涉及的各种申请、批件等手续，由甲方办理施工所需证件、批件 的名称和完成时间:XX；在开工后继续负责解决上述事项遗留问题。3、指派为甲方驻工地代表，负责该项目管理等方面工作；对 工程质量、进度进行监督检查，

12、办理验收、变更、登记手续和其 他事宜。4、委托监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程 师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份；工程 师按合同约定行使职权，甲方要求工程师在行使职权前需要征得 甲方批准的，工程师应征得甲方批准；甲方委托工程师的职权： XX,需要征得甲方批准工程师才能行使的职权：XXo5、负责协调保护好施工场地周围建筑及装修、设备管线、古 树名木、绿地等不受损坏。6、如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部 门办理相应审批手续。7、协调有关部门做好现场保卫、消防等工作，并承担相应费 用。8、甲方未能履行上述各项义务，导致工期延误或给乙方造成 损失的，甲

13、方赔偿乙方有关损失，顺延延误的工期。第三条乙方工作1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施 工方案和进度计划，交甲方审定。2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行；按要求组织施工, 保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3、向工程师提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计 报表。4、根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏 设施，并负责安全保卫。5、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环 境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书 面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的 罚款除外。6、严格执行施工规范、安全操

14、作规程、防火安全规定、环境 保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检 查记录；参加竣工验收，编制工程结算。7、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定， 妥善保护好现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏；做 好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由施工带来的扰民等 问题。并承担相关费用。8、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前 清理现场达到约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的 损失和罚款。9、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建 筑结构及各种设备管线。H、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工 程成品进行保护；保护期间发

15、生损坏，由乙方负责修复，并承担 相应费用；甲方要求乙方采取特殊措施保护的工程部位和相应的 追加合同价款，双方另行约定。12、乙方未能履行上述各项义务，造成甲方损失的，乙方赔 偿甲方有关损失。第四条关于工期的约定 1、乙方必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师 对进度的检查、监督；工程实际进度与经确认的进度计划不符时, 乙方应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行；因 乙方原因导致实际进度与进度计划不符，乙方无权就改进措施提 出追加合同价款。2、乙方应当按照协议书约定的开工日期开工；乙方不能按时 开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向 工程师提出延期开工的理由和

16、要求；工程师应当在接到延期开工 申请后以书面形式答复乙方。工程师不同意延期要求或乙方未在 规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。若乙方逾期开工 超过XX天的，则甲方有权单方解除本协议，并不承担违约责任， 且有权追究乙方迟延开工而给甲方造成的直接经济损失。3、工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙 方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；乙 方应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程；乙方实施 工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师 应当在48小时内给予答复；工程师未能在规定时间内提出处理 意见，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自

17、行 复工；因甲方原因造成停工的，赔偿乙方由此造成的损失，相应 顺延工期；因乙方原因造成停工的，由乙方承担发生的费用，工 期不予顺延。4、乙方必须按照约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣 工；甲方要求乙方比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同 意，签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议 应包括乙方为保证工程质量和安全采取的措施、甲方为提前竣工 提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。5、因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意 顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。6、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。7、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工

18、期， 工期不顺延。8、因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延:（1）甲方未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）甲方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施 工不能正常进行；（3）甲方派出的工程师或在施工现场的甲方雇用的其他乙方 所造成或引起的施工不能正常进行或停工；（4）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工 不能正常进行；（5）因设计变更和工程量增加，或非乙方原因造成的停电、 停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内 累计计算）（6）工程师同意工期顺延的其他情况。9、乙方在前款情况发生后14天内，就延误的工期以书面形 式向工程师提出报告；工程

19、师在收到报告后14天内予以确认；逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。10、非上述第4.9条所述原因，工程不能按合同工期竣工， 则乙方承担全部责任，并承担因工期延误所造成的一切损失。第五条关于工程质量及验收的约定1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工 程施工及验收规范(JGJ7391)、建筑安装工程质量检验评 定统一标准(GBJ30088)等国家制订的施工及验收规范为质 量评定验收标准；工程质量因乙方原因未达到约定的标准，乙方 承担违约责任。2、本工程质量应达到国家质量评定合格标准；并按甲方要求 全部工程项目达到优良标准。3、双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检

20、测机构 鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担；双方均有责 任，由双方根据其责任分别承担。4、乙方应认真按照标准、规范和设计图纸的要求以及工程师 依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，并为检 查检验提供便利条件。5、工程质量达不到约定标准的部分，工程师一经发现，应要 求乙方拆除和重新施工，乙方应按工程师的要求拆除和重新施工, 直到符合约定标准；因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担拆 除和重新施工的费用，工期不予顺延。经乙方重新施工仍然无法 达到标准的，甲方有权解除本合同，乙方无权要求甲方支付工程 款，并应向甲方承担工程款30%的违约金。违约金不足以弥补因 此给甲方造成的损失的

21、，乙方还应承担损失赔偿责任。6、工程师的检查检验不应影响施工正常进行；如影响施工正 常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由乙方承担； 除此之外影响正常施工的追加合同价款由甲方承担，并相应顺延 工期。7、因工程师指令失误或其他非乙方原因发生的追加合同价 款，由甲方承担。8、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收 手续：9、工程具备隐蔽条件，或者乙方对设计变更、隐蔽工程和中 间工程需要验收、签证的，乙方进行自检，乙方应在隐蔽或中间 验收前3天以书面形式通知工程师和甲方；通知包括隐蔽和中间 验收的内容、验收时间和地点；乙方准备验收记录，验收合格， 工程师在验收记录上签字后，乙方可

22、进行隐蔽和继续施工；验收 不合格，乙方在工程师限定的时间内修改后重新验收。(1)如工程师和甲方不能按时进行验收，应在验收前24小 时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过48小时；工 程师和甲方未能按以上时间提出延期要求，不按时参加隐蔽工程 和中间工程验收，乙方可自行验收，工程师和甲方根据实际情况 给予承认验收纪录。(2)若乙方未按要求提前通知工程师和甲方或未经甲方验收 确认，乙方自行验收或相关单位（部门）对隐蔽工程和中间工程 签证，甲方不予承认。（3）凡涉及到工程签证内容的事项，乙方必须严格按甲方即 XX集团有限公司工程签证管理规定执行。（4）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承

23、担， 工期不顺延。10、单项工程或整体工程具备竣工验收条件后，乙方应按国 家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收 报告，通知甲方验收；甲方自收到竣工验收报告和接到通知28日 内组织有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意 见；乙方按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用；双方 按照约定办理验收、移交手续。11、乙方应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有 关规定，在工程竣工验收之前，与甲方签订质量保修合同，约定 工程的质量保修期，并对交付甲方使用的工程，在质量保修期内 承担质量保修责任；质量保修期从工程完工验收合格之日起计算。第六条关于工程造价及付款方式1、本合同生效后，甲方分四次，按下表约定支付工程款：拨款分四次进行付款比例觥）金额（元）合同生效后按暂定总价30%工程进度款：完成工程量90%按暂定总价