2023年-沙阎路水稳基层分包合同模板.docx

《2023年-沙阎路水稳基层分包合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-沙阎路水稳基层分包合同模板.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、沙阎路改造水稳基层工程分包合同第一部分协议书总包方（全称）：（以下简称总包方）分包方（全称）：江西赣粤高速公路工程有限责任公司（以下简称分包方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于江西赣粤高速公路工程有限责任公司（以下简 称为“业主”）与总包方已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），总包方和分包方双 方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：九江长江公路大桥A2标一一沙阎路水稳基层路面分包工程地点：九江县二、分包工程承包范围：1、 K0+000Kl+307.9；2、K0+

2、000K0+412. 6；3、 K0+000K0+404.1。三、分包合同价款15cm水泥稳定碎石 元/T;10cm开级配水泥稳定碎石 元/T。四、工期开工日期：本分包工程定于2011年 月 日开工；竣工日期：本分包工程定于2011年月日竣工；合同工期总日历天数为：天。五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：符合国家现行公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004,达到合格。六、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、分包方的报价书；3、本合同第三部分；4、本合同第二部分；5、本合同工程建设标准、图纸及有关相关技术文件；6、合同履行过程中，总包方和分包方协商一致的其它书面文

3、件；7、合同的附件。七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分第二部分中分别赋予它们的定义相 同。八、分包方向总包方承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的 工程，并在质量保修期内承担保修责任。九、总包方向分包方承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同 价款，以及其他应当支付的款项。十、分包方向总包方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的总包方的所有义务，并与总29. 1总包方分包方在本合同协议书中约定合同生效方式。29.2 总包方分包方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。29.3 分包合同的权利义务终止后，总包方分包方应遵循诚实信用

4、原则，履行通知、协助、 保密等义务。30、合同份数30.1 本合同正本两份，具有同等效力，由总包方分包方分别保存一份。30.2 本合同副本份数，由双方根据需要在本合同第三部分内约定。31、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同第二部分 合适的内容具体化、补充和完善。编号：时间:2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共20页第三部分专用条款一、词语定义及合同文件1、图纸1.1 总包方向分包方提供图纸的日期：施工现场双方协商确定;总包方向分包方提供图纸的套数：施工现场双方协商确定;施工图纸费用承担的约定：无。1.2 总包方委托分包方进

5、行深化施工图设计的委托范围及费用承担：无；4.3 复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸的责任和费用承担无；4.4 关于使用国外图纸的要求及费用承担：无。二、双方一般权利和义务2、本次项目经理姓名： 职务本次项目经理3、分包本次项目经理姓名： 职务 本次项目经理。4、总包方的职责4.1 总包方应完成下列工作：（1）向分包方提供施工场地和施工所需的证件、批件的名称和完成时间：施工现场双方 协商确定;（2）组织分包方参加业主会审图纸的时间：施工现场双方协商确定;向分包方进行设计图纸交底的时间：施工现场双方协商确定；（3）总包方为本分包工程的实施提供的机械设备和（或）其他设施（如有时），及费用承 担：

6、无；（5）、双方约定总包方应做的其它工作：无。5、分包方的职责5. 1分包方应完成下列工作：（1）需完成的设计合适的内容和提交时间：应甲方要求进行图纸的深化设计，时间满足现场施工需要；10. 3分包方应在本合同签订生效后天内向本次项目经理提交分包工程总体进度计划。 分包方向总包方提交年、季度、月度、周工程进度计划及相应的进度统计报表时间为：无；总包方批准工程进度计划的时间：收到工程进度计划后2日内。10.4向总包方提交施工组织设计的时间：开工前5日内;总包方批准施工组织设计的时间：收到施工组织设计后2日内。10. 5各种规费的承担约定：按合同中的相应条款执行。10.6已完工程成品保护的特殊要求

7、及费用承担：未移交后续施工单位使用前，对已完工工 程的保护工作及费用均由分包人负责，发生损坏的由分包人自费按相关质量标准予以修复；移 交后续施工单位使用后，对已完工工程的保护工作及费用均由后续施工单位负责，发生损坏由 后续施工单位自费按相关质量标准予以修复。第11页共20页编号：口寸间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第12页共20页10.21双方约定分包方应做的其它工作：无偿配合甲方测量放线。三、工期14、工期延误14.1 双方约定工期顺延的其他情况：因下雨及其他非承包人原因导致工程无法施工的，工 期可顺延，以现场签证认可为准。14.2 因分包方原因不能按期竣工，工期

8、违约责任的约定： 每延误一天罚款1000元。四、质量与安全15、质量检查与验收15.1双方关于分包工程质量标准的约定：达到国家现行公路工程质量检验评定标准合 螯标准。15. 2因分包方原因工程质量达不到约定的质量标准，双方约定违约责任 分包方承担一切相 关经济损失。15.3因分包方原因发生质量事故，并由分包方负责承担事故所有费用损失。15.3因分包方原因发生安全事故，由分包方负责承担事故所有费用损失，双方约定违约 责任在分包安全管理管控协议书中另行约定。五、合同价款与支付17、合同价款及其调整17. 1本合同价款采用（3）种方式确定。（1）采用固定合同总价格的，合同价款包括的本合同规定的各种费

9、用，无论发生（除不可 抗力外）任何风险不再调整合同总价；（2）采用固定合同总价的（签证可调整），设计变更和签证等调整合同价的约定：坯采用_ o（3）采用固定综合单价合同的，工程量的计算规则的约定：以双方签认的实际到场铺筑的 混合料重量计算（乙方运水泥稳定碎石混合料车辆从搅拌站出场时的过磅单）。（4） A、采用上交固定管理管控费的合同A,合同价款的调整方式方法：不采用B、采用上交固定管理管控费的合同B,合同价款的调整方式方法：不采用。17. 2双方约定合同价款包括的各项费用范围：（1）费用：包含人工费、材料费、机械费和3. 43%的税金。（2）以上综合单价不因材料涨价和工期等风险因素而调整。19

10、、合同价款的支付19. 1总包方向分包方预付工程款的时间和数额：50万元；19. 2总包方向分包方支付工程款（进度款）的时间和方式： 分包工程结束后乙方凭双 方签认后的运料车辆过磅单立即办理结算。结算单经双方现场施工相关技术人员及其它相关部 门人员核实签字后报甲方本次项目部领导审批后并及时向乙方支付所有工程款，支付期限为十 天，如甲方不能及时支付，乙方将向甲方按同期银行贷款利率收取延期付款利息。七、工程竣工验收第12页共20页编号：口寸间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页共20页21、竣工验收21.1 总包方负责工程竣工图、质量保证资料的编制，费用由总包方承担，按

11、甲方与业主 签订的主合同中相关规定执行；八、争议、保险、担保23、争议21.2 3双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按下 列第2种方式解决争议:(1)将争议提交/ 仲裁委员会申请仲裁；(2)依法向有管辖的人民法院提起诉讼。24、保险21.3 4投保合适的内容、相关责任及费用承担：按规定分包人自行缴纳。25、合同履约保证金21.4 1本合同的分包方向总包方提供的履约担保形式：无。26、材料设备供应21.5 (1)由总包方采购材料设备的清单：无；21.6 (4)总包方的供料或设备，分包方节约量后双方的利润分配约定：30、合同份数30.2 双方约定本合同5份,其中，

12、总包方3份,分包方2份。第13页共20页编号：时间:2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页共20页附件1质量保证承诺书（包括质量缺陷处罚标准）要求：1、分包方同意将总包方提出的“质量缺陷处罚标准”作为合同补充条款执行。2、质量缺陷处罚标准工程本次项目 名称具体质量缺陷一般缺陷处罚标准严重缺陷处罚标准按合同条款中 约定执行3、以上违约金在分包方当期工程款中扣除。附件2不拖欠民工工资承诺书致.根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家省市关于安全生产的有 关法规规章的要求，为贯彻国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证总包合同正常履约， 确保实现工程质量和工期目

13、标，我司特向贵司承诺：第14页共20页编号：口寸间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页共20页1 .我司保证每月及时足额支付施工人员（包括农民工）当月工资，不以任何借口拖延，并 接受贵司的监督和检查。2 .贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程本次项目施工的民工工资的行为，我司保证将无 条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。3 .我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程本次项目的 进度款直接支付给民工的权力，并对由此造成的一切后果承担全部责任。4 .本承诺书自法定代表人签字并加盖公章后生效，总包合同有效期满

14、结束。承诺人：法定代表人：委托代理人： 日期：2011年 月 日附件3廉洁协议书为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据有关建设工 程承发包和廉政建设的各种规定，结合工作建设特点，特订立本协议如下：一、 双方应当自觉遵守国家关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。二、 总包方及其工作人员不得以任何形式向分包方索要和收受回扣等好处费。三、 总包方工作人员应当保持与分包方的正常业务交往，不得、收受分包方的礼金、有 价证券和贵重物品，不得在分包方报销任何应由个人工支付的费用。四、 总包方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。五、 总包方

15、工作人员不得要求或者接受分包方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的 工作安排以及出国等提供方便。六、 总包方工作人员不得向分包方介绍家属或者亲友从事与总包方工程有关的材料设备 供应、工程分包等经济活动。七、 分包方应当通过正常途径开展相应业务工作，不得为获取某些不正当利益而向总包 方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。八、 分包方不得为谋取私利擅自与总包方工作人员就工程承包、工程费用、材料设备供 应、工程量变动、工程质量相关问题处理等进行私下商谈或者达成默契。九、 分包方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请总包方工作人员外出旅游和进 入高档娱乐场所。十、 分包方不得为总包方单位和个人购

16、置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办 公用品等物品。十一、分包方如发现总包方工作人员有违反上述协议者，应向总包方领导或者上级单位汇 报。第15页共20页编号：口寸间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第16页共20页十二、总包方不得找任何借口对分包方进行报复，总包方对举报属实和严格遵守廉洁协议 的分包方，要同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。十三、总包方发现分包方在违反本协议或者采用不正当的手段行贿总包方工作人员，总包 方根据具体情节和造成的后果追究分包方工程合同造价的1-5%的违约金。由此给总 包方单位造成的损失均由分包方承担，分包方用不正当手段获取的非法

17、所得由总包 方单位予以追缴。本廉洁协议与工程承发包合同具有同等法律效力。经协议双方签署后立即生效。总包方：法定代表人:分包方：法定代表人:附件4：关于对施工现场作业队伍管理管控实施奖罚的有关规定为加强施工现场的管理管控，促进施工现场管理管控规范化、标准化，按照文明施工现场 的管理管控规定及政府的有关要求，参照劳务、分包合同、消防治安责任状、安全及劳务管理 管控有关规定，特制定本奖罚措施来严肃施工现场的管理管控。一、安全管理管控：1.1 凡进入施工现场的人员必须戴好安全帽，不戴安全帽进入施工现场者每人次罚款100 元；戴安全帽但未系带子的罚款50元。1.2 凡穿“三鞋”（高跟鞋、硬底鞋、拖鞋）进

18、入施工现场者，每人/次罚款50元。1.3 凡高处作业不系安全带者，每人/次罚款200元。1.4 凡在高空向下乱扔材料、垃圾、物品等，每次罚款500元。1.5 凡违章攀登脚手架者，每人/次罚款100元。1.6 私自拆除外架的拉结点、临边防护等安全防护设施的，每次罚款500元。由此引发安 全事故的将加重处罚，情结严重的清退出场并追究刑事责任。1.7 特殊工种必须持证上岗，无证上岗者每人次罚款50元。二、人员管理管控2.1 施工队伍进场时必须向总包方提供本队人员花名册、务工人员劳动合同、身份证复印 件，每缺一项罚款500元。本次项目统一为农民工办理胸卡（注明姓名、工种、身份证号及编 号等），若有人员

19、变动，施工队必须将人员花名册，身份证复印件，劳动合同重新上报一次给本 次项目，若不及时上报，给施工队处以每月罚款200元直到上报为止。2.3 每月必须向总包方提供有工人签字的工资发放表。否则，罚款500元。2.4 凡在工地打架斗殴者，对相关的施工队伍各罚款5000元，再视责任与情况予以追加处 罚。2.5 凡在现场酗酒者每人次罚款200元，不穿上衣或只穿内裤在施工现场和生活区公共场第16页共20页编号：口寸间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第17页共20页所者，每人次罚款100元，对所在施工队补罚500元。2.6 6分包方必须参加总包方召开的所有会议，如分包方未按时参加

20、、迟到一次罚款50元； 如缺席一次罚款100元；罚款以现金形式交付本次项目，如不按时交付的则由总包方直接从当 月分包方结帐中双倍扣除。三、材料管理管控：所有进场施工队伍必须节约使用总包方提供材料，严禁浪费材料。在 施工时需要锯木杨或模板时，必须书面请示本次项目，经本次项目同意后方可锯木杨或模板； 否则，每锯一根木彷，罚款100元，每锯一块模板，罚款200元。四、生活区管理管控：4.1 所有承包工程任务的施工作业队伍，必须服从本次项目总包的统一协调管理管控，严格 按房间设置的人数足额住满，若不住满，每空缺一位，每月每位罚款200元。4.2 房间内必须严格执行“三线一净”制度（毛巾一条线、被褥一条

21、线、安全帽一条线， 房间干净整洁），不乱拉乱接乱改电源电线，否则罚款200元。照明灯泡不得超过60W,超过60W, 发现一次收缴灯泡并罚款50元。4.3 严禁在宿舍内私烧电炉、水乌龟，每发现一次处以200元罚款。4.4 严禁职工在宿舍内卧床吸烟，发现一次处罚50元。4.5 每间住房内由施工队自行购置一个水桶装水放置烟头，严防火灾事故发生，若宿舍内 不放置装水的烟桶处以200元罚款。4.6 住房内工人乱扔、乱倒脏水、赃物等，不放到指定位置，发现一次处以30元罚款。4.7 住房内工人不讲究道德文明观念，在房前屋后随地大小便，发现一次处罚100元。4.8 室内被褥叠放整齐，床单拉直，鞋子摆放整齐，生

22、活用品必须干净整洁摆放有序，脏 衣、脏物当天更洗，不得乱扔乱挂，干净衣物必须叠放整齐，统一放在枕头边用枕巾搭盖。每 月由本次项目部检查、考核评比，若施工队不按规定执行，我行我素，乱堆、乱放、乱扔，一 经查处后，每间房按每项50元处罚。对执行较好的施工队，每月给予施工队奖励1000元。厕 所及公共场所每天由保洁员清理干净，每周进行一次消毒。五、食堂管理管控：5. 1各本次项目食堂（含劳务分包食堂）必须持有卫生许可证，并将食堂卫生管理管控制度、 卫生许可证及炊事员健康证复印件统一上墙，要求张贴整齐规范，劳务队食堂卫生许可证由本 次项目牵头办理，费用由劳务队自行承担。5.2 食堂工作人员必须持卫生健

23、康证才能上岗，无健康证者严禁上岗，发现无证上岗者， 每人每次处100元罚款。5.3 食堂工作人员，每天必须穿白色工作服并戴工作帽，未按规定穿戴的，检查发现一次罚 款100元，累计三次对食堂承包责任人及劳务队处罚2000元。5.4 食堂食品必须分类摆放整齐，生熟品必须分开摆放，查出生熟食品混放，罚款200元。 熟食必须有防护罩遮盖，食堂每餐炒出的熟食必须用罩子盖好，防止蚊虫接触，否则罚款200 兀O5.5 食堂必须设有防蝇器具。5.6 严禁使用劣质大米、陈化粮和地沟油等不卫生食品，若发现一次处罚款1000元。5. 7严禁出售发馍变质的剩菜剩饭，发现一次处罚500元。5.8 劳务队食堂必须为工人提

24、供卫生的饮用水；若不提供的取消劳务队承办食堂的资格。5.9 所有人员依次排队就餐，杜绝因购餐插队发生打架斗殴。因插队发生打架斗殴。每人 处以500元罚款，视情节轻重，造成恶果的，一切责任均由闹事者承担。六、现场CI标化管理管控6.1安全帽颜色及安全帽编号的规定：6. 1. 1安全帽的颜色第17页共20页编号：口寸间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第18页共20页上级领导、本次项目安全监督员的安全帽统一为大红色，安全监督员安全帽上印“安 全监察”。6. 1.1. 2本次项目所有（含总包、分包）管理管控人员统一为白色。6. 1. 1.3各施工队伍所有人员统一为黄色。6.

25、1. 1.4特殊工种安全帽颜色为蓝色。6. 1.2安全帽的编号6. 1.2. 1红色安全帽为上级领导、本次项目安全监督员佩戴，不统一编号。按中建总公司要 求购置。6. 1. 2. 2白色安全帽的编号A为本次项目总包的现场管理管控人员，编号顺序从本次项目经理A-01、本次项目书记A-02、 副经理A-03、相关技术负责人等依次编号。B为本次项目分包（安装）的现场管理管控人员。编号顺序从经理B-01、书记B-02、副经 理B-03等依次编号。C为本次项目其它专业分包现场管理管控人员。编号顺序仍从经理C-01、C-02、C-03. C-04 等依次编号。6. 1. 2. 3黄色安全帽的编号D为土建结

26、构施工队伍人员，E为二次结构施工人员，F为安装施工人员，其它队伍依次编 号。7. 蓝色安全帽为特殊工种人员使用。分包安全管理管控协议书甲方：乙方：_经协商，甲乙双方在已经签订的施工分包合同框架范围内，另 签订本安全生产管理管控协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。第一条双方共同遵守国家安全生产法、建筑法、劳动法、安全生产许可证 条例、建设工程安全生产管理管控条例等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行JGJ59 -99建筑施工安全检查标准等一系列标准、规程、规范。第二条双方共同遵守各项安全生产规章制度，贯彻执行职业安全健康和环境管理管控体系 手册和程序文件（2006版）。第三条甲方和乙方之间

27、是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方 作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。第四条甲方的安全责任、权利和义务8. 对乙方施工生产安全进行监督、管理管控、检查。2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。3、按照施工组织设计对乙方进行总的安全相关技术交底，并交代施工现场的基本情况、危 险点。4、工程安全防护、文明施工措施由乙方负责实施，费用含在合同单价中；作业人员个人使 用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）由乙方自购，但须经甲方现场检查验收后方可使用， 费用由乙方承担。5、有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济

28、处罚。第18页共20页编号：口寸间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第19页共20页6、有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员责令其限期退场。7、按照规定要求对乙方采购的材料和自带（含租赁）施工机具、设备进行安全生产监督检 查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。8、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止分包合同，责 令乙方限期退场。9、按照规定甲方要求乙方为其进入施工现场的作业人员办理意外伤害保险。第五条乙方的安全责任、权利和义务1、按照规定要求提交建筑施工企业资质证、安全生产许可证等证件给甲方备案， 在证照许可的范围

29、内承揽分包业务。根据法律法规要求和自身特点，建立健全安全管理管控体 系，结合分包的具体合适的内容和本本次项目的实际情况制定有操作性的安全生产责任制和安 全生产规章制度。2、按照规定配备专职安全管理管控人员：至少1人。安全管理管控人员素质符合规定要求，持有建设行政主管部门核发的“三类人员”安全考核 合格证，证件报甲方备案。3、负责所雇佣特种作业人员的培训、考核和取证，确保特种作业人员持证上岗，做到人证 相符、证岗吻合，负责对进入本现场施工作业人员购买意外伤害保险，费用均自行承担。4、按照甲方要求对施工班组进行有针对性的安全相关技术交底（交底记录报甲方备案）， 合理安排身体素质、相关技术水平、安全

30、意识均符合要求的人员上岗。5、对所雇佣人员进行安全生产三级教育，组织班组开展安全教育、学习、宣传、检查、整 改等活动。6、不违章指挥或强令工人冒险作业，不强迫工人超时间、超负荷作业。7、保证施工组织设计和专项施工解决方案中各项安全防护、文明施工措施落实到位，保证 安全生产、文明施工所需费用，对甲方提出的安全生产、文明施工整改要求及时执行。8、不得使用（含租赁）国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、机具和设备。9、提供机器设备的安全检测合格证和使用许可证。第六条事故调查处理1、发生因工重伤或死亡事故，由甲方牵头，甲乙双方参加，按照规定报告有关部门进行调 查，查清事故原因，分清事故责任，提出

31、对事故责任者的处理意见。2、甲方违章指挥造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。3、乙方不服从甲方安全生产管理管控、违章作业、冒险作业、现场安全防护欠缺、安全相 关技术交底不落实，造成伤亡事故的，承担相应后果和经济损失。4、由于甲方主要责任造成的伤亡事故，乙方有权要求甲方进行经济赔偿。由于乙方主要责 任造成的伤亡事故，甲方有权要求乙方承担违约责任。甲方（公章）:法定代表人 或委托代理：主管负责人：现场负责人：乙方（公章）:法定代表人 或委托代理：现场负责人：第19页共20页包方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。H一、合同的生效合同订立时间：2011年 月 日；合同订立地点：江

32、西省九江市九江县本合同双方约定双方签字后生效。总包方：(公章)住所：法定代表人： 委托代理人:电话：传真：开户银行：帐号：分包方：(公章)住所：法定代表人:委托代理人:电话：传真：开户银行：帐号：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除第三部分另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 第二部分：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程 施工的条款。1.2 第三部分：是总包方与分包方根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商 达成一致意见的条款，是对第二部分的具体化、补充或修改。1.3 总包合同：指业主与总包方之间签订的施工总承包合同。2、合

33、同文件及解释顺序2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除本合同第三部分另有约定外，组成本合同的文 件及优先解释顺序如下：(1)、本合同协议书；(2)、分包方的报价书；(3)、本合同第三部分；(4)、本合同第二部分；编号：时间:2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页共20页签订地点：江西省九江市签订日期：2011年月日第20页共20页(5)、本合同工程建设标准、图纸及有关相关技术文件；(6)、合同履行过程中，总包方和分包方协商一致的其它书面文件；(7)、合同的附件。2.2 当合同文件合适的内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况 下，由分包方和总包方协

34、商解决。双方协商不成时，按本合同第二部分第23.3条关于争议的约 定处理。3、适用法律、行政法规及工程建设标准3.1 适用法律和行政法规除本合同第三部分中另有约定，本合同适用的法律、法规应与总包合同中规定适用的法律、 法规相同。3.2 适用工程建设标准双方在本合同第三部分内约定适用的工程建设标准的名称；本合同第三部分没有具体约定 的，应使用总包合同中所规定的与分包工程有关的工程建设标准。本合同中没有相应工程建设标准的，应由总包方按照本合同第三部分约定的时间向分包方 提出施工相关技术要求，分包方按约定的时间和要求提出施工工艺，经总包方确认后执行。4、图纸4.1 总包方应按照本合同第三部分约定的日

35、期和套数，向分包方提供图纸。分包方需要增 加约定以外图纸套数的，总包方应代为复制，复制费用由分包方承担。4.2 如分包工程的图纸不能完全满足施工需要，并且总包方委托分包方进行深化施工图设 计的，分包方应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国 家有关工程建设标准进行深化设计，分包方的深化设计须经过总包方确认后方可进行施工。分 包方应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。若总包方委托分包方进行深化施工图设计的工作及发生的费用，双方应在第三部分中约定。二、双方一般权利和义务5、总包合同5. 1分包方对总包合同的了解总包方应提供总包合同(有关承包工程的价格合适的内容除外)供

36、分包方查阅。当分包方 要求时，总包方应向分包方提供一份总包合同(有关承包工程的价格合适的内容除外)的副本 或复印件。分包方应当全面了解总包合同的各项规定(有关承包工程的价格合适的内容除外)。5.2 分包方对有关分包工程的责任除本合同条款另有约定，分包方应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包方的所有 义务与责任，同时应避免因分包方自身行为或疏漏造成总包方违反总包合同中约定的总包方义 务的情况发生。5.3 分包方与业主的关系分包方须服从总包方转发的业主或监理单位与分包工程有关的指令。未经总包方允许，分 包方不得以任何理由与业主或监理单位发生直接工作联系，分包方不得直接致函业主或监理单 位，也不

37、得直接接受业主或监理单位的指令。6、指令和决定6.1 总包方指令就分包工程范围内的有关工作，总包方随时可以向分包方发出指令，分包方应执行总包方 根据分包合同所发出的所有指令。分包方拒不执行指令，总包方可委托第三方完成该指令事项， 发生的费用从应付给分包方的相应款项中扣除，金额按照总包方委托第三方完成该项合适的内 容约定的价格的1.5倍执行。6.2 业主或监理单位指令就分包工程范围内的有关工作，分包方应执行经总包方确认和转发的业主或监理单位发出 的所有指令和决定。7、本次项目经理7.1 本次项目经理的姓名、职称在本合同第三部分内写明。7.2 本次项目经理可授权具体的管理管控人员行使自己的部分权利

38、，并在认为有必要时可 撤回授权，授权和撤回均应通知分包方，委派书及撤回通知作为分包合同的附件。7.3 3总包方如需更换本次项目经理，应通知分包方，后任继续行使前任的职权，履行前任的 义务。8、分包本次项目经理8.1 分包本次项目经理的姓名、职称在本合同第三部分内写明；8.2 分包方如需更换分包本次项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包方，并征得 总包方同意，后任继续行使前任的职权，履行前任的义务。8.5 总包方有权要求分包方更换认为不称职的分包本次项目经理。9、总包方的职责9.1 总包方应按本合同第三部分约定的合适的内容和时间，一次或分阶段完成下列工作：(1)向分包方提供根据总包合同由业主

39、办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相 关资料，向分包方提供具备施工条件的施工场地，发生费用按合同价款约定执行，未另行约定 的由总包方承担。(2)按本合同第三部分约定的时间，组织分包方参加业主组织的图纸会审，向分包方进行 设计图纸交底。(3)为分包方提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要, 保证施工期间的畅通，发生费用按合同价款约定执行，未另行约定的由总包方承担。(4)负责整个施工场地的管理管控工作，协调分包方与同一施工场地的其它分包方之间的 交叉配合，监督分包方按照经批准的施工组织设计进行施工。(5)遵守政府有关地方主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保

40、护和安全文明生产 等的管理管控规定及相应标准，按规定办理有关手续，并以书面形式通知分包方，由此发生的 费用按照合同计价条款执行，如合同中未另行明确的由总包方承担；因总包方未按照国家及地 方的相应管理管控制度执行，造成的罚款由总包方自行承担。(6)总包方应做的其他工作，双方在本合同第三部分内约定。9.2 总包方不能履行上述9.1款约定某条款时，应及时通知分包方，以便分包方提前制定 或采取相应的措施来弥补分包方可能因此造成的成本费用增加或工期延误。10、分包方的职责10.1分包方应按照分包合同的约定，对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、 竣工和保修。分包方在审阅分包合同和(或)总包合同时

41、，或在分包合同的施工中，如发现分 包工程的设计或工程建设标准、相关技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知 总包方。10.2按照本合同第三部分约定的时间，完成规定的设计、施工合适的内容，报总包方确认后方可在分包工程中使用。10.3 在本合同第三部分约定的时间内，向总包方提供年、季、月度工程进度计划及相应进 度统计报表。分包方不能按总包方批准的进度计划施工时，应根据总包方的要求提交一份修订 的进度计划和赶工的措施报总包方审批。10.4 分包方应在第三部分约定的时间内，向总包方提交一份详细施工组织设计，总包方应 在第三部分约定的时间内批准，分包方可执行。10.5 已竣工工程未交付总包方之

42、前，分包方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期 间发生损坏，分包方自费予以修复。已完工程成品保护的特殊要求及费用承担双方在第三部分 中约定。1.1 6分包方人员必须严格履行总包合同中分包工程相对应总包方应承担的义务，并遵守总 包方企业制定的各项现场管理管控规定和制度。10.7 分包方在工程开工前，将分包方企业资质证书、营业执照、安全生产许可证、法人委 托书、主要管理管控人员上岗证和特殊工种人员上岗证等证件复印件加盖分包方单位公章交总 包方备案。10.8 分包方现场本次项目经理全权代表分包方处理与本工程施工有关的一切事项。分包方 代表必须常驻施工现场，离开现场必须征得总包方的同意。分包方必须

43、派驻现场的专职质量、 安全、相关技术人员各不得少于1名。10.9 分包方应安排工程施工负责人及安全、质量专业人员在施工现场，且未经总包方同意 不得更换。10.10 10分包方在施工中必须遵守当地的各项规定，如有违反，所发生的一切费用及损失（包 括给总包方带来的损失）均由分包方承担。不得在现场打架闹事赌博等违法乱纪行为。10.11 分包方应严格按施工规范标准组织施工和进行隐蔽工程施工。未经总包方及监理的批 准，工程的任何部分不得覆盖、掩蔽或包装。否则，总包方有权要求打开这部分工程供检验， 并由分包方自费恢复原状，且承担相关费用。10.12 分包方承包范围内工程完工后总包方认为具备退场条件后，10

44、天内分包方应清理现 场，运走自有的机械设备、剩余材料、垃圾等，做到工完场清。否则每拖延一天违约金一万元。10.13 分包方在施工中，若发生质量、安全、工期、文明施工及劳务费、材料费等付款拖延， 造成向监理、业主及地方政府部门等的投诉，视情节轻重，总包方对分包方给予相应处罚。10.14 14如因分包方的原因造成监理、业主及地方政府部门向总包方进行罚款，主要责任由分 包方负责。10. 15分包方施工人员在行为、语言等方面必须维护总包方企业形象和信誉，不得影响总包 方企业形象。11. 16如发生分包方材料供应商或分包方工人向总包方索款的现象，分包方必须在总包方的 监督下将情两日内妥善处理完毕，否则按

45、分包方的供应商或工人索要额的5%的违约金支付给总 包方，并由分包方承担相关的损失和费用。12. 17在工程施工过程中，出现总包方本次项目部工作安排与分包方有异议情况时，分包方 应在收到总包方安排后，在后续工序施工前及时以书面形式向总包方分公司主管领导如实反映 情况，提出合理化建议，分包方未对总包方安排提出异议，由此造成的返工、返修费用由分包 方自行承担。分包方不得以此为由向总包方提出有关的索赔要求。10. 18分包方应做的其他工作，双方在本合同第三部分内约定。11、总包合同解除11. 1分包方履行分包合同过程中，如总包合同解除，双方分包合同自行解除，分包方接到 总包方解除通知后，应无条件尽快撤

46、离现场。11.2因本合同第11.1款原因终止分包合同，总包方必须同分包方办理已完分包工程的结 算。12、转包与再分包12.1分包方不得将其承包的分包工程转包给他人，也不得将其承包的分包工程的全部或部 分再违法分包给他人。三、工期13、开工与延期开工13.1分包方应当按照本合同协议书约定的开工日期开工。分包方不能按时开工，应当不迟 于本合同协议书约定的开工日期前5天，以书面形式向总包方提出延期开工的理由。总包方应 当在接到延期开工申请后以书面形式答复分包方。总包方不同意延期要求或分包方未在规定时 间内提出延期开工要求，工期不予顺延。14、工期延误14. 1分包工程工期延误，先经过业主书面认可，再

47、经过总包方确认，工期方可相应顺延, 否则工期不予顺延。14.2因分包方原因不能按期竣工，不得低于总包合同中关于工期违约责任，双方在合同 的第三部分中约定。14. 3分包方应编制施工组织设计并报总包方审核，总包方对照施工施工计划进行检查，对 因分包方原因达不到节点计划进度的，每次扣除分包方工程进度款的1% （如总工期符合合同要 求的，可以返还）。四、质量与安全15、质量与验收15.1 分包工程质量应达到工程质量标准，不低于总包合同标准，双方在本合同的第三部分 中约定。15.2 因分包方原因工程质量达不到约定的质量标准，双方在本合同的第三部分中约定。15.3 因分包方原因发生质量事故，由分包方负责承担事故所有费用损失，双方在本合