安防工程施工合同模板.docx

《安防工程施工合同模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安防工程施工合同模板.docx（14页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安防工程施工合同模板安防工程施工合同模板 本文关键词：安防，施工合同，模板，工程安防工程施工合同模板 本文简介：。交通工程施工合同编号_甲方贵州九驿马路桥梁工程有限责任公司以下简称甲方乙方（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称1.安防工程施工合同模板 本文内容：。交通工程施工合同编号_甲方贵州九驿马路桥梁工程有限责任公司以下简称甲方乙方（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳

2、信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称1.2施工地址毕节市境内其次条合同工期开工日期2022年7月12日，完工日期2022年9月10日。第三条合同项目及单价序号项目规格单位数量立柱规格单价（元）备注12345备注以上价格为含税价。请确认数量、规格无误后签字。如甲方有其他新增标牌，甲方另行签发生产通知单。第四条施工所需主要材料及协助材料由乙方自行选购，但材料质量需满意施工需求标准，并经具备检测资质的第三方检测合格。第五条合同价款的结算和支付5.1结算、决算资料5.1.1甲方向乙方供应工程施工图或工程量清单，乙方依据上述书面资料按本合同条款编制的施

3、工预算书。5.1.2乙方依据甲方下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。5.2合同价款的结算和决算5.2.1甲方应于每月10日对乙方完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。5.2.2工程交工后28日内，乙方向甲方递交完整的决算资料，甲方在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。5.3合同价款的支付5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在甲方对决算资料予以确认后28日内付清。5.3.3合同价款的

4、支付必需以银行转帐的形式办理，付款时甲方不得以现金方式向乙方支付劳务费。第六条甲方的权利及义务6.1负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。6.2负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。6.3负责组织施工检查、验收，监督乙方的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。6.4负责解决施工中存在或发生的技术问题。6.5负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查乙方编制的具体施工作业安排。6.6负责本工程中各工种，工序间的协调与协作，乙方在平

5、安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的，甲方应书面提出整改看法，督促乙方进行整政。6.7负责组织工程的验收工作。6.8本工程甲方施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作。甲方也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知乙方。第七条乙方的权利和义务7.1乙方对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。7.2乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。7.3在施工生产过程中，乙方必需保证人员相对稳定，不

6、能随意变更备案人员，听从甲方的统筹支配，统一调动。7.4当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向甲方出具书面通知，并办理变更手续。7.5乙方确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。第八条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理8.1平安施工甲方、乙方必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。8.2重大伤亡及其他平安事故处理8.2.1发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备

7、，须作出书面记录或拍照。8.2.2根据有关规定，甲方乙方应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。甲方乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第九条工程质量、验收与保修9.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。9.2乙方必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因甲方缘由造成窝工的，由甲方予以经济补偿，因乙方缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方担

8、当。9.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由甲方、乙方共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，甲方又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。第十条工期延误10.1对于以下缘由造成完工日期推迟的，经甲方施工代表确认，工期相应顺延。10.1.1设计变更和工程量增加；10.1.2甲方未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行；10.1.3乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行；10.1.4一周内非乙方缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8

9、小时；10.1.5甲方同意工期顺延的其他状况。10.2乙方应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向甲方施工代表提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。10.3非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定第十一条违约责任11.1甲方违约责任11.1.1由于甲方缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向乙方赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。甲方任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。11.1.2

10、由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由甲方担当。11.1.3甲方超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，乙方可向甲方发出要求付款通知，甲方收到乙方通知后仍不能按要求付款，可与乙方协商签订延期付款协议，经乙方同意后可延期支付甲方不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，乙方有权书面告知甲方理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。11.1.4甲方违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对乙方由此遭遇的经济损失担当连带责任。11.2乙方违约责任11.2.1本合同约定施工工程，乙方不得进

11、行转包，一经发觉，甲方有权终止合同，所造成的一切损失由乙方担当。11.2.2乙方进场施工后，若发觉乙方不具备施工实力，甲方有权要求乙方进行限期整改，若乙方不听从整改或整改无效，甲方有权终止合同，所造成的一切损失由乙方担当。11.2.3因乙方缘由造成甲方工期延误或工程质量严峻不符合要求时，甲方可以终止合同，并要求乙方在_日内退出施工现场，乙方应当退出施工现场，但甲方应在要求乙方退出施工现场的时限内，与乙方就结算事宜达成书面协议或由监理公司、甲方、乙方共同对己完成的工程量进行签认。11.2.4乙方未按甲方选定的施工队伍进场，甲方有权要求乙方进行更换、调整，乙方无法调整时，甲方有权暂担心排施工任务（

12、窝工损失乙方自负），并书面通知乙方，直至终止合同。11.2.5因乙方责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由乙方担当。第十二条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议1.向项目所在地仲裁委员会申请仲裁。2.向项目所在地人民法院起诉。第十三条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十四条本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方一份。第十五条本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。甲方乙方法定代表人法定代表人地址或托付代理人开户行法代身份证号码账号;纳税人识别名联系电话*年*月*日*年*月*日欢迎您的下载，资料仅供参考致力为企业和个人供应合同协议，策划案安排书，学习资料等等打造全网一站式需求9。第14页 共14页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页第 14 页 共 14 页