承揽加工合同_1.docx

《承揽加工合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《承揽加工合同_1.docx（40页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、承揽加工合同承揽加工合同1 定作方：_（简称甲方） 营业执照号码：_x 承揽方：_（简称乙方） 营业执照号码：_x 依据加工承揽合同条例有关规定，经双方协商全都，订立下列条款，共同信守：_ 品名或项目 规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：_仟佰拾万仟佰拾元角分 一、产品的质量、包装、加工方法：_x 二、原材料的供应以及规格、数量、质量：_x 三、履行的期限、地点和方式：_x 四、验收标准和方法：_x 五、结算方式：_x 六、违约责任：_除不行抗力的缘由外，任何一方不履行合同，都要担当违约责任。 1承揽方的违约责任：_不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值x

2、x或酬金总额xx的违约金。 其余违约行为按加工承揽合同条例其次十一条的有关规定执行。 2定作方的违约责任：_中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方供应原材料的，偿付未履行部份价款总值xx的违约金；不属承揽方供应原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金xx的违约金。其余违约行为按加工承揽合同条例其次十二条的有关规定执行。 七、双方商定的其它条款：_x 八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。 九、本合同执行中发生纠纷，双方应准时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 十、本合同一式xx

3、份，正本双方各执xx份，副本送工商行政管理局所存查。 十一、本合同有效期限：_从双方签章之日起到xx年xx月xx日止。 十二、本合同签订日期：_年xx月xx日 定作方：_x 代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ 承揽方：_x 代表：_ 开户银行：_ 帐号：_ xx年xx月xx日 承揽加工合同2 承揽方：以下简称甲方 定作方：以下简称乙方 甲方为乙方加工柜台，货架，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条加工成品 其次条加工成品质量要求： 1，材种：柜台，货架一律接受水曲柳。 2，用材尺寸：按图纸所标尺寸做。 3，严格把握木制品的木材干燥程度，榫缝、肩角结构必需严密，牢固、表面必需平整光滑，木材无

4、形变，翘曲，拨缝，松榫；塑料面要求平直，整齐，四周不得有翘起，脱胶现象；玻璃位置以图纸标示为准，保证方正，平直，安装便利。 4，甲方按乙方质量要求和图纸，先做规格样品，由县物价局核定价格后，双方代表当面封存样品，作为验收的依据。 第三条原材料由甲方供应。 第四条图纸由乙方于_年_月_日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求进行工作期间，发觉供应的图纸不合理，应当准时通知乙方；乙方应当在规定的时间内回复，提出修改看法。甲方在规定的时间内未得到答复，有权停止工作，并通知乙方。因此造成的损失，由乙方赔偿。 第五条工程价款：按核定价格单计算款元。 第六条验收标准和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到厂

5、验收，乙方接到通知三天内必需到厂验收。验收标准以合同规定的质量要求图纸和样品为标准，数量以合同规定为标准。双方在检验中发生争议时，由县物价局供应检验证明。 第七条交货的时间和地点：_年_月_日至月日全部交货。任何一方如要求提前或延期交（提）货，必需在事先与对方达成协议，并按协议执行。交货地点在乙方百货大楼，由百货公司供销科收货，验收合格，办理交接手续。 第八条包装要求及费用负担：由甲方负责包装，以定作物不受损坏为准；每件包装费均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。 第九条运输方法及费用负担：由甲方负责运输，每件运输费用均按元计算，共计元，全部费用由乙方负担。运输造成的损失，由甲方负责。 第十

6、条本合同签字之日，乙方向甲方给付预付款元元）。甲方不履行合同时，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。乙方不履行合同的，把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款的应返还。 第十一条结算方式及期限：乙方收到全部定作物，验收合格后，即办理移交手续，据以结帐，并在收货后十五天内通过银行付款。 第十二条甲方的违约责任 1，甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任；经过修整或调换后，仍不符合合同规定的，乙方有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2，甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方照旧需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按

7、逾期交付处理；乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。 3，因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4，甲方逾期交付定作物的，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的偿付违约金。 5，甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值%的.违约金。 6，由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第十三条乙方的违约责任 1，乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2，乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值%的违约金。 3，乙方

8、如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其他技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4，乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5，乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6，乙方如变更交付定作物的地点，应担当因此而多支出的费用。 第十四条不行抗力：在合同规定的履行期限内，由于不行抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的，甲方在经有关部门证明后，可免予担当违约责任。但甲方应当实行乐观措施，尽量削减损失，如不行抗力的损失是在合同规定的履行期限以外生的，不得免除甲方责任；在乙方拖延接受或无故拒收期间发生的，乙

9、方应当担当责任，并赔偿甲方因此造成的损失。 第十五条本合同发生纠纷时，双方协商解决；协商不成时任何一方可向办理本合同公证的公证机关申请调解，或向合同管理机关申请调解，仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 本合同于_年_月_日经公证生效，合同履行完毕即失效。 本合同一式五份，甲乙双方各执一份，县公证处，县物价局，县建设银行各存一份。 甲方：_县木具厂（盖章） 代表人：（签名） 地址： 电话： 开户银行：_县支行营业所 帐号： 乙方：_县百货公司 代表人： 地址： 电话： 开户银行：_县支行 帐号： _年_月_日 承揽加工合同3 甲方： 乙方： 甲方因与东莞市_家具配件厂加工承揽合同纠纷一案，托付乙方

10、的律师进行代理诉讼，经双方协商，订立下列条款，以资共同遵守履行。 一、乙方指派实为依据，以法律为准绳参加诉讼活动，全力维护甲方的合法权益。 二、甲方必需照实地向承办律师叙述案情，主动供应有关证据和资料。如甲方有意向承办律师捏造事实，弄虚作假，乙方有权终止代理，依约所收费用不予退还。 三、如乙方无故终止合同，所收律师费退还甲方。如甲方无故终止合同，律师费不予退还。 四、参照国家律师业务收费方法，经甲乙双方协商全都，甲方按以下方式向乙方缴纳律师费(选其一)： 1、按本案标的.额之比例收取律师费：甲方在扣除xx美金后，甲方按剩余的总款项的30%支付给乙方作为律师费。 2、按收取办案费后再实行风险收费

11、方式收取律师费： 3、按双方商定之其他方式(按时、按件等)收取律师费： 五、乙方律师为甲方办案所需之证据收集、调查、交通、食宿及津贴等费用，由甲方负担。该费用之承付，经双方协商，甲方向乙方支付深圳范围内办案费(包干)无元。市外另行商定。 六、甲方托付乙方代理权限，依授权托付书确定之。 七、如甲方在签订本合同后，非因乙方过错而提出撤诉和庭外和解，乙方收取的代理费不予退还甲方，未收部分应补交乙方。 八、本合同的有效期限，自签订之日起至本案托付阶段终止(判决、裁定、调解、案外和解或撤销诉讼)。本案终结后，如甲方连续托付乙方代理上诉、申诉、或执行，双方应另行订立托付合同，费用另计。 九、在执行本合同期

12、间，如乙方要求变更合同条款，需经双方协商确定并作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。 十、本合同一式三份，甲乙方各执一份，一份交承办律师。 甲方(盖章)： 乙方： 代表人(签字)： 身份证号码： 年 月 日 年 月 日 承揽加工合同4 甲方：_ 乙方：_ 依据公正互利原则 有限公司与 有限公司友好协商特约签定本合同 一、双方承诺：由乙方供应不作价设备 美元(港币)给甲方用于加工生产 之用，(详见设备清单)。产权归乙方全部。使用期限为 年，在监管期限内，不得擅拘束境内销售、串换、转让、抵押或者移作他用。到期后如不续签，则由甲方关心乙方申报海关核准后处理。乙方以免费方式供应设备，不需甲方办理付汇

13、进口，也不需用加工费或差价偿还设备款。 二、甲方向乙方购买原料、商品品名及规格 原料 辅料编码、单位数量、单价金额、品名、单位数量、单价额 合计 三、甲方供乙方制成品的数量及金额商品编码品名及规格单位数量单价金额 合计 四、乙方供料于_ 起运抵 _甲方制成品于_ 日前运往_ 五、运输方式及运费用 六、保险费负担 七、付款方式 八、包装要求 九、仲裁：因执行本合同所发生的争议或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决，假如协商不能解决，应提交中国国际贸易促进委员会依据该会仲裁程序进行仲裁，仲裁裁决为最终裁决，对双方都有约束力。 十、本合同一式八分，由签字双方各执一分，其余六分报送有关部门备

14、案。 甲方(盖章 ) 乙方(盖章) _年_月_日 承揽加工合同5 定作方： 承揽方： 定作方因制作安装 标识牌，发包给承揽方，有关事宜，经双方协商全都，达成如下协议： 一、定作方将神舟管业办公楼顶标识牌的制作、安装、保修、项目全部发包给承揽方，由承揽方包工包料制作并担当该标识牌的制作、安装、保修等一切费用，该标识牌阅历收合格供应有效发票后，定作方支付承揽方工程总价人民币肆万玖千圆整的90%即人民币肆万肆千壹佰圆整验收合格一年期满一周内，定作方向承揽方支付工程总价的10%即人民币肆仟玖佰圆整。 二、该工程具体位置位于 ;主要要求和内容为： 1) 制造的内容：; 2) 汉字为中文简体，英文全都为大

15、写字母; 3) 汉字为3m(高)x2.5m(宽)，英文高为1.5m; 4) 字体白天及夜晚均为红色; 5) 字体在地面不能看到拼接痕迹、支撑尽量隐蔽; 6) 支撑接受镀锌角钢或不锈钢管内衬高强度钢管;焊接部位应实行防锈措施; 7) 全部工程应抗除台风、龙卷风、地震以外的自然破坏因素; 三、承揽方应于20xx 年6月25日前完成该标识牌的制作与安装(雨天除外)。 四、该标识牌的质保期为两年，自交付之日起计算。质保期内，承揽方应经常性查看是否有平安隐患，应对固定螺丝、角钢、铁皮、铆钉、焊接处等逐一检查并准时加固修理;定作方对标识牌的不稳定因素及可能造成危及他人生命、财产平安的隐患有权向承揽方提示，

16、承揽方应立即前来进行检修。保修期限内该标识牌因各种缘由的损坏，固定不稳和风吹倒等因素造成的平安责任事故均由承揽方担当经济责任和法律责任，定作方不担当任何责任。如该标识牌在质保期内严峻破损不能修复时，承揽方应重新制作并安装另一块与原标识牌规格、材料相同的新2x2标识牌恢复其功能。该标识牌由承揽方终身保修，质保期满后，承揽方应定期检查修理并收取基本材料人工费。 五、本合同相关定作方发布的招标文件和承揽方的投标文件是本合同的一部分，具有法律效力。 六、定作方负责将电源关到工程地点30米以内。 七、对于可能发生的由于施工质量问题而导致的标识牌损坏造成后果，由承揽方担当责任，施工期间，承揽方担当一切施工

17、人员及工程平安责任，如发生意外与定作方无关;安装施工过程中不得损坏定作方的任何物体、建筑等，如内外装修、构件、电器等。 八、该合同签订后承揽方的平安责任和保修责任不因该标识牌的经营权或全部权的转让而失效，该标识牌经营权或全部权的受让者有权取得转让后定作方的相应权利。 九、合同未尽事宜，双方可协商解决。如协商不成，双方均可向宝应县人民法院起诉。 十、该合同双方签字、盖章后承揽方开头施工起生效。 十一、该合同一式三份，由定作方执两份， 甲方(公章)： 乙方(公章)： 法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： 年 月 日 年 月 日 承揽加工合同6 定作单位：_ (以下简称甲方) 承揽单位：_(以

18、下简称乙方) 依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国民法典、加工承揽合同条例等有关规定，甲方将本工程上升下降管加工制作托付给乙方承揽加工，结合具体状况，双方本着公正合理的原则，经充分协商全都，签订本合同，以资共同遵照履行。 第一条 加工构件品名与价款 一、加工品名：某项目钢结构工程上升下降管及锚固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方托付加工的构件。 二、承揽方式：本加工构件接受包人工、包辅材、包机械、包工期、包质量、包平安及综合单价包干、完工结算的承揽方式。 三、加工单价：每吨_元整人民币(_元人民币) 四、本加工构件综合单价一次包定，不受市场物价浮动和有关部门调价文件的影响;已包含了

19、加工制作时所要发生及所涉及到的全部加工内容及费用，加工制作范围内将不再发生的其它费用支出。 五、本加工构件不含防腐涂装，由甲方防腐涂装分包单位在制作场地进行防腐涂装，乙方供应构件机械翻身。 六、本合同价款已含乙方应缴纳的税费和各种规费，乙方开具发票。 其次条 加工成品期限与交付 一、加工期限：共计_日历天。按甲方施工进度要求、加工挨次和出厂时间准时交付加工构件。具体交付日期甲方提前五天通知乙方。 二、交付状态：按双方签字认可的加工制作排版图交付;预组装前坡口形成，再进行预组装验收，并协作防腐涂装。 三、交付地点：运输至甲方指定场地，甲方负责卸车。 第三条 加工材料供应与选购 一、甲方负责供应的

20、材料：本加工构件的全部工程钢材由甲方供应，并负责送货到乙方指定地点，乙方负责卸货。乙方应设专人向甲方办理甲供材的限额领料手续。甲供钢材按乙方编制的材料预算经甲方审核后，作为供料依据(板材材损3%)。乙方按图纸要求负责组织排版套材下料，排版图必需经过甲方确认后方可下料切割，超供用料甲方负责回收或按市场废钢价在乙方工程款中扣除;如因乙方缘由超领用料或铺张材料按同期市场价在乙方工程款中扣除，并加收5%的采管费。 二、乙方负责供应的材料：本加工构件的全部辅材、措施用料均由乙方自行选购;接受甲控乙供形式;全部材料必需符合施工图设计要求。 三、乙方自行选购的材料、构配件等应具有产品合格证或质量证明文件，没

21、有合格证书，且未经鉴定或经过试验定为不合格的材料、构配件等，甲方有权制止使用，由此而造成的损失由乙方负责。 四、具有合格证书的材料、构配件等应按规定复验，其检验费用由乙方担当，如属不合格产品，其不合格产品由乙方在18小时内清理出场。 五、材料代用，经甲方批准后，乙方方可使用代用材料;因乙方缘由使用时，由乙方担当发生的费用。 第四条 加工成品质量与验收 一、依据设计施工图、修改图、转化图、变更通知、施工说明及有关技术文件资料，遵照国家现行建筑安装工程施工及验收规范、建设工程质量管理方法和有关工程质量的规定，由乙方确保本加工构件质量。 二、质量等级：一次验收合格 三、保修期限：保修_年。 四、技术

22、资料：由甲方供应壹套加工图纸及加工技术说明资料，交付完毕后收回，乙方不得留存技术资料的复制品。技术资料必需按甲方贯标程序记录整理，格式接受甲方供应的表格格式。 五、验收交付：加工完毕预组装后，以国家颁发的工程验收规范、质量检验标准及图纸技术要求为依据;由乙方供应必需的技术资料和有关质量证明，通知甲方届时验收，办理交付手续。出厂时必需将加工的技术资料按甲方贯标要求整理好一并交甲方一式壹份。 六、乙方应严格依据标准规范、技术资料及甲方要求组织加工，随时接受甲方和业主的监督、检查和检验;如加工质量不符合各项要求，乙方应无偿返工或修理直至达到质量要求方可出厂，并担当由自身缘由导致返工、修改的费用。如加

23、工构件质量低劣又无法修理的，乙方应赔偿甲方由此造成的相应经济损失。 七、甲方监造人员负责质量检查、监督和办理验收手续。甲方监造人员的签字验收只代表甲方对乙方工序质量的认可，不对乙方的加工构件质量负全部责任。 定作单位：_ 承揽单位：_ _年_月_日 承揽加工合同7 承揽方：_ 定作方：_ 甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。 第一条 甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费 定作物名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 加工费：_ 单位总价：_ 其次条 加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用担当定作物名称完工时间检验时间

24、地点检验标准与方法包装标准包装费担当。 第三条 加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费担当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款担当。 第四条 乙方供应原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料。 材料名称：_ 型号：_ 规格：_ 质量要求：_ 计量单位：_ 数量：_ 单价：_ 总价：_ 图纸、技：_ 术资料及：_ 交付时间：_ 第五条 原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输 材料名称：_ 交付时间：_ 交付地点：_ 交付数量：_ 包装要求：_ 检验方法：_ 运输方法：_ 运费担当： 第六条 加工费结算方法与时间_。 第七条 乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元; 乙方

25、应于_年 _月_日前向甲方交付预付款_元。 乙方不履行合同的，无权请求返还定金。 甲方不履行合同的，除担当违约责任外，必需如数返还预付款。 乙方不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。 第八条 甲方的违约责任 1.甲方如未按合同规定的质量交付定作物，乙方同意利用的，应当按质论价; 不同意利用的，甲方应当负责修理或调换，并担当逾期交付的责任; 经过修整或调整后，仍不符合合同规定的有权拒收，由此造成的损失由甲方赔偿。 2.甲方交付定作物的数量少于合同规定的，乙方照旧需要的，甲方应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理; 乙方不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由甲方赔偿。

26、 3.因甲方包装不善造成定作物毁损的，由甲方赔偿损失。 4.甲方逾期交付定作物，应当向乙方偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_偿付违约金。 5.甲方不能交付定作物的，应向乙方偿付不能交付定作物部分价款总值_%的违约金。 6.由甲方负责送货的，如运输中造成定作物损坏，甲方应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则乙方有权拒收。 第九条 乙方的违约责任 1.乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿甲方因此造成的损失。 2.乙方如中途废止合同，应偿付甲方未履行部分定作物价款总值_%的违约金。 3.乙方如未按合同规定的时间向甲方供应图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期

27、得以顺延外，乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。 4.乙方如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向甲方偿付违约金。 5.乙方如无故拒绝接收定作物，应当赔偿甲方因此造成的损失。 6.乙方如变更交付定作物地点，应担当因此而多支出的费用。 第十条 声明及保证 甲方： 1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力气履行本合同。 2.甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行 为。 4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均

28、已完成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。 本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： 1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有力气履行本合同。 2.乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 3.在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。 4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。 本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条 保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐秘予以保密。 未经

29、该商业隐秘的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐秘的全部或部分内容。 但法律、法规另有规定或双方另有商定的除外。 保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条 不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观大事，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会大事如战斗、动乱、政府行为等。 如因不行抗力大事的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应立刻将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或临时延迟合同的

30、履行。 第十三条 通知 1.依据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可接受_传递。 以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 2.各方通讯地址如下：_。 3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方; 否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条 争议的处理 1.本合同受_国法律管辖并按其进行解释。 2.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解; 协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： 提交_仲裁委员会仲裁; 依法向人民法院起诉。 第十五条 解释 本合同的理解与解释应依据合同

31、目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的解释。 第十六条 补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。 本合同的附件和补充协议均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条 合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。 有效期为_年，自_年_月 _日至_年_月_日。 本合同正本一式_份，双方各执 _份，具有同等法律效力; 合同副本_份，送_留存一份。 承揽方：_定作方：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 地址：_地址：_ _年_月_日_年_月_日 签订

32、地点：_签订地点：_ 承揽加工合同8 合同编号：_ 定作方：_ 承揽方：_ 签订地点：_ 签订时间：_ 一、加工标的 货物名称：_型号：_ 面料：_颜色：_ 单位数量：_单价：_ 总金额：_交货地点及期限：_ 交期：_ 出口国：_ 合计人民币_，(大写)_，按实际金额结算( 单价含线、税 、封箱带) 二、定作方供应材料(若定作方供应材料，则必需填写) 材料质量:_数量:_ 供应日期:_定额:_(面料，里料一律按定单数量到位。) 三、承揽方应当在收到定做人供应的材料后应立刻组织人员依据行业标准进行检验，提出异议期限为7天;定作方托付承揽方选购面料、里料、辅料的，承揽方对所选购物品的质量负责，应当

33、得到定作方的书面确认方可开裁。 四、加工物品的技术标准及质量以定作方指示书、确认样的要求为准。物品加工其他特别质量要求：按相应的出口产品的检验标准和SN/T1649 的标准验收。 五、承揽方发觉定作方供应的图纸、技术要求不合理的，应在3日内向定作方提出书面异议，否则由此造成的损失由承揽方负责，定作方应在收到书面异议后的7日内答复。 六、加工物品的包装按定作方的要求。 七、未经定作方书面同意，承揽方不得擅自将合同所商定的定作任务或部分定作任务转移给第三方完成，否则将构成违约，定作方有权随时解除合同，给定作方造成的损失由承揽方赔偿。 八、承揽方负责将定作物品送至定作方指定的地点。(定做方自提) 九

34、、承揽方应当在货物生产完成后、出运前组织进行验收，验收标准为客户最终确认样及确认看法标准。由于承揽方逾期交货、货物的质量问题等缘由引起的索赔和其他责任由承揽方担当(包括但不限于：客户索赔、因交货期推迟而引起的空运费等)。 十一、付款方式：内部结算。 十二、其他商定事项： 1、在加工制作期间，定做方有权随时进入承揽方的工作现场进行必要的监督检查， 2、双方对质量标精确认以封样为准，双方各保留封样，由承揽方无偿供应。 3、若由定作方供应原材料的，加工任务完成后，承揽方必需将剩余面料、二等衣服等送达到定作方指定地点。 4、用料按定作方要求，超出不允许裁剪，按最省的排料。 5、最终产品质量必需通过定作

35、方验收，由于承揽方缘由造成定作方二次加工、二次出运和退货索赔等一切损失均由承揽方担当。 十三、违约责任：任何一方违约的应担当违约责任，除应担当因违约给非违约方造成的一切损失外还应赔付合同价款30%的违约金。 十四、合同一式两份，双方各执一份，自签订之日起立刻生效，如有纠纷，双方协商解决，协商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起诉。 十五、未尽事项双方协议解决。 定做方：_承揽方 ：_ 代表人 ：_代表人：_ 时 间：_时 间 ：_ 承揽加工合同9 定做方：（简称甲方） 承揽方：_钢构有限责任公司（简称乙方） 依据中华人民共和国合同法 规定，结合本工程实际状况，双方友好协商签订本合同，以共同遵

36、守。 一、 加工制作内容： 1、 按甲方供应之图纸加工，甲方供应图纸项目全称为_。 2、 制作内容：_。 1） 主钢构：由定做方供应钢板材质：_；系列_；吨位：_；单价约_； 2）次钢构材质：_；吨位：_；单价约_； 3）其他：以上单价主构件进行抛丸除锈，由定做方供应油漆，刷_面漆_道，_底漆 _ 道。 二、 合同价款及结算方式： 1、合同总价暂定为_，（大写）_（以实际决算为准）。 2、合同签订当日甲方付_，（大写）_给乙方作为合同定金（最终一次提货时抵充货款，如甲方定金当日未到乙方公司账户，本合同不予生效）。 3、结算方式：按合同规定及甲方图纸制作，成品按理论重量进行决算（以现金或转账）。

37、最终一次提货前将所剩价款一次性付清，否则不得提货。 三、质量要求： 1、乙方必需依据国家现行钢结构制作、验收规范（钢结构工程施工质量验收规范GB5025-20xx）认真加工制作，确保构件质量达到钢结构规范要求。 2、乙方需向甲方供应原材料质量保证书、合格证，且质量、厚度偏差均符合国家相关质量要求。 3、要求第三方检测单位为： 1）检测内容：抗滑移系数试验 超声波探伤检测 钢材力学性能复验 2）其他检测项目： 3）试验检测费用：合同价格 甲方自理 四、交货地点和时间： 1、交货地点：甲方在 乙方厂房内 提货。 2、交货时间：_年_月_日开头提货。 五、包装及运输： 1、乙方负责装车，装车时应依据

38、规定要求进行装运。要求运输公司使用足够数量的垫木，尽量避开运输工程中消逝构件变形、油漆损伤，装车费含在合同价内。 2、甲方负责运输，运输标志应当按要求实施（具体要求由甲方在发运前另行交底）。 3、运输费用由甲方担当，构件到位后甲方负责卸车。 六、双方权利及义务： 1、甲方向乙方供应完整的构件图纸两套，并签字认可。由乙方依据甲方图纸进行加工制作。 2、甲方应对乙方加工制作过程中的疑问准时赐予解答，并供应修转变更通知。否则由此引起的.工期延误以顺延。 3、甲方如现场发觉严峻质量问题准时通知乙方进行整改，乙方接到通知后24小时内赶到现场关心解决。 4、乙方质量问题导致返工，乙方负责修复，并担当返工费及直接费用。 七、违约责任：按合同法相关规定执行。 八、合同纠纷处理方式：甲乙双方在合作过程中，如发生纠纷，应由双方友好协商解决，协商不成依法向铜陵市人民法院起诉。 九、附则： 1、本合同_式 _ 份，双方各执_ 份。 2、本合同由甲乙双方签字盖章，此合同有效期为_年_月_日至_年_月_日。 3、未尽事宜，双方协商解决另补充合同。 甲方（盖章）： 托付代理人： 联系方式： 开户行： 账号： _年_月_日 乙方（盖章）：_钢构有限责任公司 托付代理人： 联系方式： 开户行： 账号： 承揽加工合同10 订立合同双方：_ 承揽方：_木具厂以下简称甲方 定作方：_百货公司以下简称乙方