2023年-施工合同模板定稿2.docx

《2023年-施工合同模板定稿2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年-施工合同模板定稿2.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、(GF20137201)建设工程施工合同（示范文本）住房和城乡建设部注 制定 国家工商行政管理管控局编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第8页共38页组织设计、专项施工解决方案、安全文明施工解决方案已被确认。1.6. 4. 6监理人签发图纸修改的期限：按照通用合同条款1.6. 2 执行。1.7. 5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：壹套。1.8. 络1.8.1 发包人和承包人应当在&天内将与合同有关的通知、批准、 证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定 等书面函件送达对方当事人。1.8.1.1 除非发包人代表在承包人发出的工程施工联系函或

2、其 它报告、文件上签署明确意见,否则,发包人代表的签名或其他人的 签名（即使其他人签署意见），仅表示发包人对该份文件的签收,不能 作为发包人意见或结算的依据。1.8.1.2 .发包人代表、总监理工程师行使职权时发出的书面文 件必须是本人的签字并加盖有效印章，只有印章而没有本人签字的, 该文件对发包人、承包人均没有约束力。1.8.2 发包人接收文件的地点：渝中区人民路248号盛迪亚大厦22楼亚峰公司发包人指定的接收人为：o 承包人接收文件的地点：; 承包人指定的接收人为：。笫8页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第9页共38页监理人接收文件的地点：;监

3、理人指定的接收人为：。1. 10交通运输1.10. 4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其 他有关费用 承包人 承担。2.发包人2. 2发包人代表发包人代表：姓 名：;身份证号：;职 务：;联系电话：；电子信箱：;通信地址：O发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、 工期、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对 涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣 工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；办理中间交工工 程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。第9页共38页编号：时间

4、：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第1。页共38页2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限和有关资料要求：施工现场可 以按各单位工程开工时间分阶段提供，但施工场地应在其单位工程 开工之日前21天提供。工程地质和地下管线资料纸质版承包人可在 发包人资料档案室借阅或复印、发包人提供电子光盘资料一份。其 工程地质和地下管线资料的唯一有效以发包人资料档案室的纸质版 为准。2. 4. 2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用合同 条款2. 4. 2款执行。3. 4. 2.1.将施工所需的用水、用电接口接至

5、地点和时间：开工 之日前10天将施工所需的用水、用电接口接至工程征地红线范围内 发包人指定的唯一的位置。4. 4. 3发包人图纸会审和设计交底时间发包人可分部或分专业以及一次性组织施工图设计交底，施工 图设计交底前3天承包人应将把施工图设计图纸阅读记要送交发包 Ao5. 5证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：本工程不采用。第10页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共38页发包人是否提供支付担保：本工程不采用。发包人提供支付担保的形式：本工程不采用。6. 承包人6.1 承包人的一般义务(9)承包人提交的竣工资料的合适的内容：符合法律规定

6、和 合同约定的工程建设竣工验收要求。承包人需要提交的竣工资料套数：五套。承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30日内。承包人提交的竣工资料形式要求：纸质4套，电子扫描文档1 套并符合档案馆的要求。(10)承包人应履行的其他义务：1 .1.1承包人应提供满足国家规范和重庆市工程建设标准的安 全道路、安全设施、安全设备、安全环境以保证各级建设行政主管 部门和相关行业主管部门、设计单位以及接受发包人委托对本工程 有关质量进行检测单位、发包人、监理人进入施工现场检查、监督 施工的实施。2 .1.2向监理人或发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应

7、 进度统计报表。3 . 1.3根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施， 并负责安全保卫；承担施工安全保卫工作及夜间非夜间施工照明的第11页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第12页共38页责任和费用。4 . 1.4遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环 境保护和安全生产等的管理管控规定，按交通、环境保护、环卫和 施工噪音管理管控的有关规定控制施工并完善各项手续5 . 1.5已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保 护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。6 .1.6做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物

8、 保护建筑）、古树名木的保护工作。7 . 1.7保证在各施工阶段（含消防验收等中间验收、竣工验收） 的施工场地清洁，符合环境卫生管理管控的有关规定，符合渝建发 2008） 169号、渝建发（2009） 13号文和建筑施工安全检查标 准JGJ59-20H的相关规定；承担因自身原因违反有关规定造成的 损失和违约罚金。8 .1.8协助配合发包人销售房屋工作，为发包人房屋销售人员和 购买房屋的人员提供满足国家规范和重庆市工程建设标准的安全道 路、安全设施、安全环境和满足环境卫生和文明施工的环境，承包 人在实施中不得有任何推诿，增加费用由发包人承担。3. 1.9对发包人移交的水准点与坐标控制点负责保护，

9、承担由于 破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失。3. 1. 10按合同约定做好总包管理管控及配合。承包人需为发包 人认可之承包人进行专业分包的分包人以及本合同工程由发包人发第12页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第13页共38页包的其他单位工程的分包人（施工单位）提供如下总包管理管控及 酉己合：3.1.10.1 承包人须对工程整体进度负责，编制含分包工程在内 的进度计划。分包工程实施前，承包人应要求各发包人认可的专业 分包人提供专业承包的施工组织设计与进度计划，进行汇总分析审 查，对施工程序中有矛盾的地方进行协调解决。3.1.10

10、.2 按进度计划要求移交分包工程所需的工作面，为分包 人在使用施工用地、道路和其他公用设施等方面提供方便。3.1.10.3 向分包人提供标高、定位点线、施工通道与场地以及 现场已铺设的脚手架等，分包人应对标高、定位点线进行复核，确 保准确。负责安排作业面及作业时间；负责分配分包人的施工、办 公、仓储等用途的场地，分包人自行解决办公设施和仓储设施。3.1.10.4 向分包人提供施工用照明用电、施工用水接口，由分 包人安表计量并按供电供水有关部门当期的实际单价向承包人交纳 所使用的水电费。若不能安表或没有安表，承包人与分包人协商解 决水电费用。承包人还应负责向分包人提供现有的施工脚手架和垂 直运输

11、设施的使用。3.1.10.5 承包人所敷设的临时施工水电源及所搭设的工程脚手 架和垂直运输设施应考虑专业分包的施工需要。承包人拆除临时施 工水电源、工程脚手架和垂直运输设施前须征得监理人和发包人批 准，如擅自拆除上述设施，则承包人需重新完善满足分包工程施工第13页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第14页共38页需要的设施。若承包人具备拆除条件，由于分包人原因造成延迟拆 除，费用和工期由双方协商解决。3.1.10.6 审核分包人进场材料必须是经发包人认可并达到相关 标准的材料，监督分包人按现行施工及验收规范施工，参加工程施 工验收，对分包人的施工质量和

12、工期进行管理管控并承担总包责任。3.1.10.7 要求分包人作好分包工程的成品保护，协调交叉工作 面的成品保护工作，整体工程的成品保护由承包人负责。3.1.10.8 其他配合工作，如剔槽打眼、嵌缝补缝、抹面及因工 程实际情况而指定承包人预留预埋和配合的施工。3.1.10.9 负责承包人在现场指定的垃圾堆施点的统一垃圾（除 绿化工程的苗木残枝、样板房、售楼处外）清运并承担费用，承包 人应在施工总平面布置中考虑统一的垃圾堆放点。分包人应负责将 其施工范围内的建筑垃圾运到承包人在现场指定的垃圾堆放点。3.1.10.10 10督促、协助分包人完善各阶段的工程归档资料，并归 类整理汇入总包工程竣工档案。

13、3.1.10.11 总包管理管控及配合费用计算方式：发包人以本合同 协议书工程规模约定的建筑面积按4元/nV包干计算向承包人支付 总包管理管控及配合费用。除此以外，承包人不得再向发包工程所 有施工单位收取管理管控费用。3.2本次项目经理3.2.1 本次项目经理：第14页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第15页共38页姓 名:;身份证号：;建造师执业资格等级：;建造师注册证书号：;建造师执业印章号：;安全生产考核合格证书号：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：;承包人对本次项目经理的授权范围如下：按通用合同条款3. 2. 1执行。关于本次项目经理每月

14、在施工现场的时间要求：不少于25天 （特殊情况需征得发包人同意）。承包人未提交劳动合同，以及没有为本次项目经理缴纳社会保 险证明的违约责任：更换本次项目经理并达到发包人的要求。本次项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次 罚款3000元，连续二次或累计三次以上双方协商解决，由此造成损 失的由承包人承担。3.3.3 擅自更换本次项目经理的违约责任：承包人向发包人支 付100000. 00元的违约金。3.3.4 承包人无正当理由拒绝更换本次项目经理的违约责任：第15页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第16页共38页双方协商解决。3. 3承包人

15、人员承包人提交本次项目管理管控机构及施工现场管理管控 人员安排报告的期限：签订合同后7日内。承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理管控人员的违 约责任：双方协商解决。3. 3. 4承包人主要施工管理管控人员离开施工现场的批准要求: 应经发包人代表同意。3 . 3. 5承包人擅自更换主要施工管理管控人员的违约责任：承包 人向发包人支付50000. 00元的违约金。承包人主要施工管理管控人员擅自离开施工现场的违约责任：_ 每次罚款1000元，连续二次或累计三次以上双方协商解决，由此造 成损失的由承包人承担。4 .6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 发

16、包人向承包人移交施工现场之日起。3. 7履约担保承包人是否提供履约担保：提供承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人向发包人提 供履约担保的金额为人民币1000万元，在签订施工合同后五个工作 日内以转账的方式支付至发包人指定账户，不计利息。第16页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第17页共38页4.监理人1. 1监理人的一般规定关于监理人的监理合适的内容：见建设工程监理委托合同O关于监理人的监理权限：见建设工程监理委托合同。须经发包人事先批准行使的权力：开工、停工、复工令的下达，设计变更和相关技术核定，现场相关技术、质量、进度签证。关于监理人在

17、施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承 担的约定：见建设工程监理委托合同。4. 2监理人员总监理工程师：姓 名:;职 务：;监理工程师执业资格证书号：；联系电话：;电子信箱：;通信地址：;关于监理人的其他约定：。5.工程质量5. 2质量保证措施 5. 2. 2承包人的质量管理管控第17页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第18页共38页5. 2. 2.1承包人提交工程质量保证措施文件的期限：承包人应在 合同签订后，并收到全部施工图后40天内，编制详细的质量保证措 施文件，承包人提出的质量保证措施文件需承包人的总工程师签字 确认，报监理人审批。5.

18、2. 2. 2总监理工程师在接到承包人报来的质量保证措施文件 后3天内完成审核，并报发包人代表进行审批。发包人代表签收后， 应在7天内组织专业工程师、本次项目成本管理管控人员进行审核 或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。5. 2. 2. 3上述相关文件若办理施工许可证需要承包人提前办理， 承包人必须满足发包人的要求办理。5. 2. 2. 4承包人必须按发包人确认的质量保证措施文件施工，接 受监理单位或发包人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认 的节点进度不符时，承包人应按监理单位或发包人的要求提出改进 措施或调整进度计划，并获得发包人审批同意方可执行。若调整计 划未报审

19、，视为承包人擅自调整计划，处承包人每次5000至10000 元违约金。因承包人的原因导致实际进度与节点进度不符时，处承 包人每次1000至5000元违约金，承包人也无权就改进措施提出追 加合同价款。5. 2. 2. 5承包人施工时未编制质量保证措施文件或未按审批通 过的质量保证措施文件施工且造成安全或质量相关问题的，追加承 包人每次10000至20000元违约金。第18页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第19页共38页注：上述的质量保证措施文件包含合适的内容为：施工组织设 计和施工解决方案以及监理人和办理施工许可证的需要承包人提供 的有关相关技术文

20、件。5. 3隐蔽工程检查5. 3. 2.承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前48小时 。监理人不能按时进行检查时，应提前红小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。6.安全文明施工与环境保护6.1 安全文明施工6.1.1 本次项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按渝建发2010 158号文件执行。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：现场治安管理管控机构或联防组织由承包人组建。关于编制施工场地治安管理管控计划和突发治安事件紧急预案 的约定：由承包人编制。6.1.5 文明施工合同当事人对文明施工的要求：按渝建发2010 158号文件执行6.1.6 关于安全文明施工费支

21、付比例和支付期限的约定：按渝建发2010 158号文件执行6. 3环境保护承包人应按照房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工第19页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第20页共38页作解决方案（渝建发【2009】13号）、重庆市房屋建筑和市政基础 设施工程现场文明施工标准（渝建发 发0081169号）等相关规定 履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。7.工期和进度7.1 施工组织设计承包人编制施工解决方案的合适的内容：编制各单位工程 各分部、分项工程的施工顺序、各施工单位的协调配合和方式方法， 充分满足在施工中科学的指导和控制、落实、检查施工的作用。

22、保 证工程施工在安全、质量、进度、经济、文明施工全面完成合同任 务。7. 4测量放线7. 4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水 准点及其书面资料的期限：开工前5天。以书面形式交给承包人， 进行现场交验,交验完毕，即由承包人负责保护，此后由于（承包人） 破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由 承包人负担。7.4. 3施工控制网的测设：承包人。7. 4. 4报监理人审批施工控制网资料的期限：开工后3天。7.5工期延误因承包人原因导致工期延误第20页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第21页共38页因承包人原因造成工

23、期延误，逾期竣工违约金的计算方式方法为：逾期 515 天内（含 15 天），按照施工承包的房屋建筑面积X10元/Itf建筑面积的总额计算。逾期1530天内（含30天含 按照施工承包的房屋建筑面积义20元/元建筑面积的总额计算。逾期 3145 天内（含 45 天），按照施工承包的房屋建筑面积X30元/元建筑面积的总额计算。逾期 4660 天内（含 60 天），按照施工承包的房屋建筑面积X40元/元建筑面积的总额计算。若逾期60天后，施工中承包人在保证满足施工进度的组织措施 以及相关技术措施上仍不能达到进度的要求，经发包人指出整改后 仍然不能满足合同的约定，视为严重损害发包人利益，发包人有权 单方

24、终止合同，其产生的一切损失由承包人自己负责。8.材料与设备8. 2承包人采购材料与工程设备承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程 的所有材料、工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。8. 2. 2承包人报送监理人审批的时间：（1）本工程的所有材料、工程设备的价格按承包人购入材料、工程设备次月重庆建设工程造价信息上公布价格执行，重庆建 设工程造价信息上无价格的由发包人认质核价；装饰材料和安装工程的未计价材料由发包人核定2-3个生产商或供应商，其材料样第21页共38页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页共38页品封样保存。（2）承包人在本合同签订后

25、15日内向监理人和发包人提交本工 程的所有材料设备明细表和重庆建设工程造价信息上无价格需 发包人审批的认质核价材料设备审批表。其中审批表应逐一按照材 料、设备的类别，分类排序注明：序号、材料（设备）名称、规格、 品牌、等级、计量单位、数量、材料（设备）的申报单价和申报总 价、生产厂家全称、供应商全称、生产厂家和供应商家的地址、联 系人、联系电话、材料（设备）交货地点、交货日期以及材料（设 备）在工程使用部位的说明且附送有关材料实物样品和相关资料。（3）在施工中需发包人认质核价的材料、工程设备发包人每个 月认质核价一次，核价时间定在每月的10日至13日（遇国家法定 节日顺延，开工首次不受本时间限

26、制）。承包人须在核价月的前1个 月的1日10日向发包人提出次月需要认质核价核价审批表。承包 人须在核价月的前月25日至30日向发包人提出需要认质核价审批 表（开工首次不受本时间限制）。本条款审批表的格式要求同前款, 并附送有关材料实物样品和相关资料。（4）需发包人认质核价的材料、工程设备，未经发包人认质认 价而承包人自行采购的，发包人不予认可；发包人有权单方面按市 场价确定当期需认质核价的材料、工程设备价格。（5）经过发包人认质核价的材料、工程设备，承包人不得改变 发包人选定的等级、品牌，否则视承包人采购、使用的材料、工程 设备不符合质量要求，发包人有权利要求承包人更换、拆除并重新 采购、施工

27、安装，其发生的费用和损失由承包人承担，因此延误的 工期不于顺延。8. 6样品第22页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第23页共38页8.6. 1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、 规格、数量要求：见样品报送表。8. 8施工设备和临时设施8. 8.1承包人提供的施工设备和临时设施(1)按照通用合同条款8. 8.1执行，承包人自行承担施工设备 的费用。(2)关于修建临时设施费用承担的约定：发包人提供的现有场 地，承包人应合理安排、利用，搭设的临时设施应满足施工进度的 要求，临时设施费用按井08年重庆市建设工程单位费用

28、定额及 相关配套文件执行。(3)临时占地的申请：发包人仅在国土红线范围内按照发包人 确定的范围指定提供给承包人配置施工设备和修建临时设施及材料、 设备放置的场地，承包人必须遵从发包人和监理人对现场总平面布 置的控制，进行相应的施工平面布置，施工现场内主要布置施工生 产性临时设施和办公设施，生活临时设施及场地由承包人在现场外 解决，发包人不再在本工程现场以外提供临时设施场地，发包人不 会因为提供给承包人的施工临时占地面积不足补偿承包人任何费用, 也不会延长工期。发包人提供的施工设备和临时设施：本工程不采用。11 .价格调整第23页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦

29、作舟 页码：第24页共38页11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定：可以调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第2种方式对合同价 格进行调整：第3种方式：其他价格调整方式：按双方约定的方式12 .合同价格 计量与支付12.1 合同价格形式2、总价合同。总价包含的风险范围：本合同不采用风险费用的计算方式方法：本合同不采用12.2 预付款12.2.1 预付款的支付预付款额度和预付方式方法：不采用O安全文明施工措施专用费具体的支付方式按工程所在地政府相 关建筑施工管理管控部门的规定执行。12.3 计量12.4 3. 2计量周期本合同的计量周期：工程量的计量按月进行、按

30、工程节点进度 支付。12.5 .4总价合同的计量续“通用合同条款”，其他约定如下:第24页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页共38页工程竣工结算工程量和计价的约定:工程量按实调整，工程量计 算按照本条下述2008年重庆市定额及相关配套文件有关工程量计算 规则计算实际的完成工程量进行确定。其计价方式方法如下:本工程 土建工程执行2008年重庆市建筑工程计价定额、重庆市建设 工程单位费用定额（以下统称土建定额）和2013年3月31日以前 的相关配套文件规定编制施工图预算（结算），按审定的施工图预算 （结算）下浮10%,其中：按实计算部分、安全文明施工

31、措施专用费、 工程定额测定费、材料费价差、人工费调增部分、税金不下浮，土建 定额未含的子目借用2008年重庆市其它定额；安装工程执行2008 年重庆市安装工程计价定额、重庆市建设工程单位费用定额 （以下统称安装定额）和2013年3月31日以前的相关配套文件规 定编制施工图预算（结算），按审定的施工图预算（结算）下浮10%, 其中：按实计算部分、安全文明施工措施专用费、工程定额测定费、 认质核价材料费、人工费调增部分、税金不下浮。与本条有关的其 他约定如下：1、土建工程主体（含散水）及基础工程类别按单位工程的相应 类别取费，安装工程类别按分部工程的相应类别取费。2、人工费价差调增按照以下调增额调

32、整：无论工种每个工日补 助25元，进入人工费价差子目。3、不收取远地施工增加费和施工机构迁移费；不收取工程施工 的周转性材料及中小型机械超过25公里以上的场外运费等费项。第25页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页共38页4、土石方工程：单价按详细地勘资料结果协商定价，实行单价 包干，按实收方结算。5、本工程竣工结算应调整的材料价格依据：本工程的所有材料、 工程设备的价格按承包人购入材料、工程设备次月重庆建设工程 造价信息上公布价格执行，重庆建设工程造价信息上无价格的 由发包人认质核价。本工程交工前的成品保护费，不论任何情况不再调增签约合 同价。7

33、、本工程建筑垃圾（不包含土石方工程中的土石方）由承包人 负责外运到发包人指定的地点，外运的所有费用及密闭运输措施费 及垃圾处置费用均由承包人承担。8、本工程竣工结算工程量的计算依据：本合同、施工图会审纪 要、施工图及图说、工程设计变更或相关技术核定单及现场经济签 证。12.4工程进度款支付12. 4. 1付款周期关于付款周期的约定：工程量的计量按月进行、按工程节点进 度支付。进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单编制的份数: 五份，其合适的内容除按通用合同条款12. 4. 2执行外，还应注明申第26页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟

34、 页码：第27页共38页报次数或编号。进度付款申请单的提交(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用合同条款12. 4. 3执行进度款审核和支付(1)监理人审查并报送发包人的期限：3天。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：7.S(2)发包人支付进度款的期限：14天发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：若发包方未按本 合同的约定支付承包方工程款，发包人承担所欠工程款的利息，利 率按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率执行。(3)发包人对进度款审核：承包人根据已经实际完成的合格成 品工作量编制的工程量报告并附上进度付款申请单、已完工程量报 表和有关资料按通用合同条款12. 3. 4约

35、定经监理人审核并报送发包 人代表及现场专业工程师审核，核对当月的现场实际完成的合格成 品工作量，然后由发包人工程部经理进行形象进度的复核，再由发 包人计划合同部造价工程师完成工程费用审核并确定当期应支付的 工程进度款，经部门经理签审后提交发包人相关职能部门及领导审 核同意后在次月15日前(遇节假日顺延)支付进度款。当完成工程量未达到进度计划要求时，经发包人工程部和计划 合同部共同确认，发包人可暂扣当月应支付的进度款的10%的进度滞第27页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共38页第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：_根据中华人民共和国

36、合同法、中华人民共和国建筑法 及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双 方就 鹅岭6号本次项目 工程施工及有关事项协商一致,共同 达成如下协议：一、工程概况1 .工程名称：鹅岭6号2 .工程地点：渝中区下徐家坡24号3 .工程立项批准文号：（备案本次项目编码）313103K7251402034 .资金来源：企业自筹5 .工程规模：mL6 .工程承包范围：除发包人发包的电梯安装工程、智能建筑工程、消防自动喷 淋相关系统工程、高低压变配电工程、室外附属及配套工程外, 鹅岭6号1#、2#、3#楼工程施工图设计文件及图说、设计交底 记录及图纸会审纪要、设计变更通知（或相关技术核定单）等

37、及发笫1页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第28页共38页留款，直至承包人实际工程进度达到工程实施计划时，发包人在该 月可补付承包人被暂扣的进度滞留款。(4)工程节点进度支付比例：1支2#、3#楼单项工程进度形象 达到从基础承台梁起到主体12层顶板混凝土浇筑完成节点进度后次 月开始按月支付进度款的80%,单项工程初验合格节点进度后15个 工作日内支付到进度款的85%,单项工程竣工验收合格报档案馆备案 签字节点进度后15个工作日内付至进度款的90%,整个工程竣工结 算审核完后三月内付清工程款(扣出质保金5%)。(5) 1#、2#、3#楼单项工程进度形象

38、达到从基础承台梁起到主 体12层顶板混凝土浇筑完成前已完工程款的支付：1#、2#、3#楼单 项工程进度形象达到从基础承台梁起到主体12层顶板混凝土浇筑完 成后15个工作日内支付已完工程款的60%,单项工程主体结构验收 合格后15个工作日内支付已完工程款的20%,单项工程初验合格后 15个工作日内支付已完工程款的5%,单项工程竣工验收合格报档案 馆备案签字后15个工作日内支付已完工程款的5%,整个工程竣工结 算审核完后15个工作日内付清已完工程款(扣出质保金5%)。13 .验收和工程试车13. 2. 5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：三14 .竣工结算14.1 竣工结算申请

39、第28页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第29页共38页按通用合同条款执行，补充下款：14.2 1.1竣工付款申请单承包人提交竣工付款申请单的份数和提交期限：五份。工程竣 工结算按合同约定的审定方式方法完成后15天内。竣工付款申请单的合适的内容：已支付的工程价款明细汇总书、 经发包人已审批的工程进度款明细汇总书、应扣回的预付款、应扣 除的其他款项、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等以 及相关所有竣工资料。14.3 竣工结算审核1 竣工结算审核程序：承包人提交的竣工结算申请单并附 竣工结算报告和完整的工程竣工结算资料（附件1）双方履行书面移

40、交手续后，发包人在15日内进行结算资料核实（不包括竣工结算的 审核时间），给以确认或提出修改意见。发包人因故未在15日内给 以确认或提出修改意见的，不得因此延长竣工结算审核时间。2 发包人在收到承包人提交的竣工结算申请单后90天内 （不包含资料接收核实时间）审核完毕，报发包人总经理、董事长 批准签字并加盖公章后生效。因承包人原因时间顺延，约定时间未 完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算 申请单。3 不得进入结算的合适的内容：不符合合同要求的设计、 相关技术变更及现场签证；未按照工程设计图纸、施工相关技术规第29页共38页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无

41、涯苦作舟页码：第30页共38页范及甲方批准的施工组织设计及施工解决方案要求施工的合适的内 容；超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包人原因造成的返工 的工程量。4 承包人报送的竣工结算书造价必须准确，无论是发包人 或发包人委托的造价咨询公司的审核，各次超出审定金额的3%,则 承包人将按送审额的0. 3%给予发包人的经济赔偿。14 . 2. 5.竣工结算审核完成并将竣工付款申请单提交发包人后, 发包人在收到承包人的发票15个工作日内按审核的款额支付至审定 金额的95% （应扣除已支付的款额和相关应扣款）。15 . 4最终结清16 . 4.1最终结清申请单最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任

42、期终止证书颁 发后7天内提交5份最终结清申请单。15.缺陷责任期与保修17 . 3质量保证金质量保证金采取工程竣工结算时一次性扣留质量保证金方式扣 留，金额为5 %的工程款，在保修期内质量保证金不计利息。20 .争议解决20. 3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意第30页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第31页共38页21. 3. 1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：双方协商确定选定争议评审员的期限：争议发生后14天内。争议评审小组成员的报酬承担方式：发包人和承包人各承担50% 其他事项的约定：无22. 3. 2

43、争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用合同条款20. 3. 2执行 。23. 4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，向有管辖权的人民法院起 诉。21 .补充条款1 1.1本协议履行过程中，承包人不得有损发包人形象的行为， 杜绝出现工人、民工、材料设备商闹事、爬塔吊、阻碍交通以及在 发包人办公场地、施工场地、相关部门等静坐、吵闹事件的发生， 每出现一次，由承包人承担违约损失5万元，若上述事件发生被相 关媒体作有损发包人信誉的报道，造成发包人经济损失，每出现一 次，承包人支付发包方违约金10万元，并承担发包人的经济损失, 出现二次，以此类推；该违约金及应扣款项在履约保证金或工程款

44、 支付时扣除。2 1.2承包人必须及时支付人工费，若有拖欠人工工资款时，如 发包人代发时，发包人有权从次月进度款支付中扣除代发款项，承 包人并因此承担代发金额按中国人民银行一年期同类贷款利率计算第31页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第32页共38页 的违约金；如由政府部门代发，承包人承担相应一切费用，并且处 罚违约金一次50万元。3 1.3承包人须按工程建设标准强制性条文、建筑工程质量 验收统一标准（GB50300-2001）、国家及重庆市现行建筑工程各专 业工程施工质量验收规范，对工程质量一次验收达到合格，否则， 属承包人违约。除承包人返修达到

45、合格外，承包人自行承担因此而 造成的损失及赔偿责任（发包人直接发包的工程除外）。21 . 4承包人必须服从发包人及监理现场管理管控，严格执行现 场相关管理管控制度。22 .5承包人应在施工中注意排查地下管线，做到安全文明施工。 发现地下管网等不安全隐患时应采取措施加以保护。对突发隐患险 情应积极组织力量排危抢险，并同时联络有关单位施救并及时通报 监理单位和发包人。23 .6发包人支付承包人的所有工程合同价款，均按合同约定完 成相关手续后，承包人向发包人出具税务部门监制的发票并缴纳相 关税费，发包人收到发票后15日内按本合同约定承包人的开户行、 账号采用转帐方式支付给承包人。附件1竣工结算依据（

46、资料）基本组成要求：承包人应在工程竣工预验收合格后三日内向发包人提交完整的 竣工结算资料，竣工结算资料首次提交后承包人如提供补充资料， 发包人从收到承包人最后一次补充资料的时间，作为承包人提交完第32页共38页编号：时间：2021年X月X日 书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第33页共38页整的竣工结算资料的时间。一、竣工结算资料报送套数：提供完整的竣工结算资料（须经 发包人及相关单位签字盖章齐全）原件二套，竣工结算书原件一式 三份。二、竣工结算资料合适的内容：1、施工合同及附件；2、补充协议（若有）；3、中标通知书（若需要）；4、市施工安全管理管控总站或各区县（自治县）建筑安全监督 管理

47、管控部门对工程安全文明施工、安全生产状况综合评定的有效 证明（核原件、留复印件且不得有涂改）；5、图纸会审纪要和交底记录（签字盖章手续齐全且清楚、复印 件、核原件且不得有涂改）；6、开、竣工报告及工期延期确认单（签字盖章手续齐全且清楚、 原件且不得有涂改）；7、发包人提供材料（设备）收货验收签收单及材料（设备）清单 分类统计报表（应有双方对帐确认单，且签字盖章手续齐全、清楚、 （复印件、核原件且不得有涂改）；8、招标文件、招标答疑纪要、招标补遗及其他招标资料（若需 要）；9、招标工程量清单纸质版及电子文件（若需要）；24 .投标文件商务标纸质版及电子文件（若需要）；n、投标文件相关技术标（若需要）；第33页共38页编号：时间：2021年X月X日