2023年建设工程设计合同一和二的区别建设工程咨询服务合同(13篇).docx

《2023年建设工程设计合同一和二的区别建设工程咨询服务合同(13篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程设计合同一和二的区别建设工程咨询服务合同(13篇).docx（106页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建设工程设计合同一和二的区别建设工程咨询服务合同(13篇) 合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。信任许多挚友都对拟合同感到特别苦恼吧。下面是我为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜爱。 建设工程设计合同一和二的区分 建设工程询问服务合同篇一 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： (由承接方编填) 托付方： 承接方： 签订日期： 托付方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲方托付乙方担当工程设计，经双方协商一样，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共

2、和国民法典和建设工程勘察设计合同条例。 1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准： 序号 项目名称 阶段 规模投资 设计内容及标准 工程特征及附注说明： 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 第四条乙方向甲方交付的设计文件： 序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日

3、 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。 设计费的支付方法为： 5.1本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的20%，计元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费); 5.2乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的%，计元。 5.3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计元。 第六条双方责任 6.1甲方责任： 6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天

4、以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费; 6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未起先设计工作的，不退还甲方已付的定金;已起先设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付; 6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间

5、向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费; 6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时，甲方应支付赶工费; 6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作生活及交通等便利条 件; 6.1.7甲方应爱护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，乙方有权索赔。 6.2乙方责任： 6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文 件

6、; 6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等; 6.2.3由于乙方自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二; 6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金; 6.2.5乙方交付设计文件后，参与有关上级审查及依据审查结论负责不超出原定安排任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目起先施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场

7、施工服务、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取元询问服务费; 6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况，甲方有权索赔。 第七条其他 7.1甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。 7.2乙方为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。 7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方须要乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担

8、当。 7.4甲方托付乙方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的乙方参与。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。 7.5甲方托付乙方担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 7.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。 7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，托付方与承接方应刚好协商说明。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 7.9本合同

9、一式八份，甲乙双方各执四份。 7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。 托付方单位名称：承接方单位名称： (盖章)(盖章) 法定代表人：法定代表人： 单位地址：单位地址： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 电传：电传： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 签订合同代表(签字)：签订合同代表(签字)： 日期：年月日日期： 年月日 建设行政主管部门工商行政管理部门 审查看法鉴证看法 (盖章)(盖章) 审查号：审查号： 审查日期： 年月日

10、审查日期： 年月日 建设工程设计合同一和二的区分 建设工程询问服务合同篇二 建设工程设计合同(gf-96-0204) 项目名称： 项目建设地点： 合同编号： (由承接方编填) 托付方： 承接方： 签订日期： 托付方(甲方)： 承接方(乙方)： 甲方托付乙方担当工程设计，经双方协商一样，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国民法典和建设工程勘察设计合同条例。 1.2国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内容及标准： 序号 项目名称 阶段 规模投资 设计内容及标准 工程特征及附注说明： 第三

11、条甲方向乙方提交的有关资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 第四条乙方向甲方交付的设计文件： 序号 资料及文件名称 份数 内容要求 提交时间 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 年月日 第五条甲方应支付合同项目的设计费为元(取费计算标准详见表)。 设计费的支付方法为： 5.1本合同生效后天内，甲方支付设计费总额的20%，计元作为定

12、金(本合同履行后，定金抵作设计费); 5.2乙方提交设计文件后天内，甲方支付设计费总额的%，计元。 5.3乙方提交全部设计文件后天内，甲方付清其余的设计费，计元。 第六条双方责任 6.1甲方责任： 6.1.1甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责。 甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，乙方按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过15天以上时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。 6.1.2甲方变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充合同

13、(或另订合同)、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费; 6.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未起先设计工作的，不退还甲方已付的定金;已起先设计工作的，甲方应依据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付; 6.1.4甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付设计费用，每逾期支付一天，应担当应支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方均应支付应付的设计费; 6.1.5甲方要求乙方比合同规定时间提前

14、提交设计文件时，甲方应支付赶工费; 6.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员供应工作生活及交通等便利条 件; 6.1.7甲方应爱护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，乙方有权索赔。 6.2乙方责任： 6.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文 件; 6.2.2乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责实行补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并依据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等; 6.2.3由于乙方自身缘由，延误了

15、按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二; 6.2.4合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还定金; 6.2.5乙方交付设计文件后，参与有关上级审查及依据审查结论负责不超出原定安排任务书范围内的必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计文件一年内项目起先施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，乙方仍负责上述工作，可按所需工作量向甲方适当收取元询问服务费; 6.2.6乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况，甲方有权索赔。 第七条其他 7.1

16、甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订技术询问服务合同。 7.2乙方为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，乙方另收工本费。 7.3本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方须要乙方设计人员协作时，所需费用由甲方担当。 7.4甲方托付乙方协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的乙方参与。出国费用，除制装费外，其他费用由甲方支付。 7.5甲方托付乙方担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。 7.6

17、由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。 7.7本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，托付方与承接方应刚好协商说明。协商不成时，双方同意由仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 7.8本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。 7.9本合同一式八份，甲乙双方各执四份。 7.10本合同双方签章后，在15日内报项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合同即行终止。 托付方单位名称：承接方单位名称： (盖章

18、)(盖章) 法定代表人：法定代表人： 单位地址：单位地址： 邮政编码：邮政编码： 电话：电话： 电传：电传： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 银行帐号：银行帐号： 签订合同代表(签字)：签订合同代表(签字)： 日期：年月日日期： 年月日 建设行政主管部门工商行政管理部门 审查看法鉴证看法 (盖章)(盖章) 审查号：审查号： 审查日期： 年月日审查日期： 年月日 建设工程设计合同一和二的区分 建设工程询问服务合同篇三 建设单位：_，以下简称甲方 设计单位：_，以下简称乙方 为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规

19、模、投资额、建设地点 甲主托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。 其次条甲方的义务 1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料、须要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应供应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必需保证质量，不得随意变更。 2.刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单

20、位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件，并在生活上予以便利，在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试验，所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。 第三条乙方的义务 1.乙方必需在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一

21、式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增加文件份数和须要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。 (大型建筑安装工程，甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本合同的附件，详见附件(2)。) 2.乙方必需依据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。 3.初步设计经上级主管部门审查后，在

22、原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责担当。 4.设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。 第四条设计的修改和停止 1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。 2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条方法计算。 3.甲方因故要求中途停止设计时，应刚好用书面通知

23、乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费，同时结束合同关系。 第五条设计费的数量和交付方法 本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。 第六条嘉奖与违约责任 1.在合理的工程投资限制数内，由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资，可以从节约投资额中提取_%嘉奖乙方。 2.由于甲方不能按期、精确供应有关设

24、计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。 3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。 4.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。 5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。 第七条其它 _。 本

25、合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内容抵触。 在合同执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。 建设单位(甲方)：设计单位(乙方)： 代表人：_代表人：_ 联系人：_联系人：_ _年_月_日订 附： (1)_设计项目收费表： (2)_工程设计补充

26、协议书。 建设工程设计合同一和二的区分 建设工程询问服务合同篇四 发包人：_ 设计人：_ 发包人托付设计人担当，经双方协商一样，签订本合同。 第一条本合同依据下列文件签订： 1.1中华人民共和国民法典中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定. 1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3建设工程批准文件。 其次条本合同设计项目的名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表. 第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件 第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费的支付进度详见下表： 第一次付费30预付款 其次次付费70供应全套设计

27、文件 说明 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2、在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。 3、实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。 4、本合同履行后，定金抵作设计费。 第六条双方责任 6.1发包人责任： 6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计. 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有

28、权重新确定提交设计文件的时间. 6.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协发包人应按设计人,、重新明确有关条款外商签订补充合同(或另订合同). 所耗工作量向设计人支付设计费. 6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前提交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到,发包人应依据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费. 6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,供应必要的工作生活及交通等便利条件. 6.1.5发包人应爱护设计人的投标书,设计方案,文件,资料图纸.数据,计算软件和专利技术.未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改,复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任,设计人有权向发包人提出索赔. 6.2设计人责任