2023年工地劳务协议书(二十篇).docx

《2023年工地劳务协议书(二十篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年工地劳务协议书(二十篇).docx（153页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年工地劳务协议书(二十篇) 无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织实力。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧 工地劳务协议书篇一 承包方:(简称乙方) 鉴于甲方承揽修建_工程_标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、平安生产及环保的前提下，甲方将所属工程托付乙方进行劳务施工。 为明确双方的权利和义务，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，结合本工程详细状况，双方就劳务分包事项磋商达成一样，订立本合同。 第一条劳务分包人资质状

2、况及人员 1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人证件(身份证)法人托付书、被托付人证件(假如授权) (注:以上证件复印件需法定代表人或授权代理人签字并加盖红章，附在合同内。) 2、人员 施工担当义务人:_职务:_队长职称:工程师 技术担当义务人:_职务:_总工职称:工程师 其次条劳务分包工程项目及劳务酬劳 1、分包工程项目 工程名称: 工程地点: 分包范围: 2、劳务酬劳 (1)按不同分项工程的综合劳务计件单价和确认的工程量计算。 劳务分包项目清单见附表。 表中的工程量不作为结算工程数量。 (2)甲方按业主与甲方签订的合同综合单价(或业主批复的新增单价)收取的综合管理费，

3、最终结算依据为业主批复的乙方担当的工程费用结算书金额。 (3)本工程的劳务酬劳单价为固定单价，不得调价，除非业主调整。 (4)劳务酬劳单价中已包含乙方为完成本合同相应劳务分包清单项目全部工作内容须要的劳务、材料、机具、机械设备、水电费、安装、质检(自检)管理、环境爱护、劳动爱护、调遣(进出场)临时工程(建设、拆除与复原)缺陷修复、税金(营业税含城建税及教化费附加费、其他地方税务部门征收的其它税费如个人所得税、印花税、资源税、建筑税等由均乙方担当义务缴纳)利润等费用，以及合同明示或示意的有关义务、义务和一般风险。 (5)本工程的临时工程建设、施工便道、便桥、拌合系统、平安文明施工等一切为之相关的

4、费用均已含到第100章总则费用或单价中，不再另行计量。 如有索赔按索赔条款处理。 (6)工程量清单第100章总则费用除101-1保险费、102-1竣工文件、104-2项其他不进行分割，其他项目乙方占%. (7)本项目发生的全部前期费用(包括公关费、差旅费等)均由乙方担当。 (8)修建炸药库发生的费用(即含库房临建工程、看管人员工资、避雷设备、全部相关附属设施及按业主和地方政府相关管理规定必需配备的设施费用)，乙方担当费用元(元)整。 (9)乙方所承建工程的税金及地方规费(业主或地方政府收缴的)由乙方担当，由甲方代扣代缴，其他税费由乙方担当并自行缴纳。 第三条对乙方更换施工担当义务人或技术担当义

5、务人的要求 1、乙方更换施工担当义务人或技术担当义务人时，要取得甲方同意。 2、甲方认为乙方委派的施工担当义务人或技术担当义务人的工作实力和业务水平难以履行合同条款，要求撤换时，乙方接到通知后，应在7天内撤换，重新委派继任者。 3、因更换施工担当义务人或技术担当义务人造成的损失乙方自行担当。 第四条分包工程期间 1、总工期以业主和公司的工期为准。 2、节点工期以监理、业主确定的节点工期为准。 第五条工程质量 1、工程质量必需全部达到业主以及国家和交通部现行的工程质量检验评定标准，分项、分部工程一次性验收(检验)合格率100%，单位工程合格率100%. 2、乙方根据四川省雅砻江两河口水电站交通工

6、程项目工程施工招标文件的全部规定、甲方技术交底及马路现行技术规范细心组织施工，工程质量必需达到施工设计文件和相关的国家、省部现行的规范、验标要求，并令甲方、监理工程师和业主满足。 3、乙方应无条件地接受业主、监理工程师和甲方现场技术人员、质检员的质量管理，同时也应无条件地接受甲方施工技术部及有关部门的质量监督、指导。 对于施工中达不到业主、监理要求而出现的问题，甲方有权作出不给乙方计量或返工、停工、罚款、辞退等处理确定，乙方必需无条件接受，由此所造成的一切经济损失和后果均由乙方全部担当。 4、乙方工程担当义务人必需常驻本项目工地，对自己所施工的工程细心组织施工、管理。 乙方工程担当义务人及技术

7、担当义务人不能常驻工地(每月不少于25天)，甲方有权对乙方处以罚款伍仟元人次或驱出现场，乙方必需无条件接受，其费用以及造成的一切后果由乙方全部担当。 乙方应在合同签订后两天内向甲方报一份上场主要人员名单，原则不允许随意更换。 未经甲方同意，每更换一人，对乙方罚款伍仟元，若甲方发觉乙方现场人员不能胜任工作，乙方应在7日内予以更换。 否则对乙方处以伍仟元天人的罚款。 5、乙方在每道工序施工完毕后，应刚好上报甲方质检人员和监理工程师检查验收，并协作甲方刚好上报签认各项相关资料，待监理工程师签证确认后，方能进行下道工序施工，否则，甲方将不予计量，由此所产生的费用及其它一切损失由乙方担当义务担当。 第六

8、条平安施工、环境爱护和文物爱护 1、乙方应遵守建设工程施工平安生产有关管理规定，严格按业主监理要求建设平安、文明标准化工地，各种平安文明标牌由乙方根据要求制作和布设，随时接受各级平安人员的监督检查，按规定实行措施做好现场的平安防护工作，消退事故隐患。 2、乙方对现场的作业人员进行平安教化，明确其平安义务，甲、乙双方任何人不得强迫施工人员违章作业、违反平安管理规定进行施工。 3、乙方在动力设备、输电线路、易燃易爆、高边坡施工时，施工起先前向甲方上报平安施工方案及平安防护措施，经甲方审批后实施。 防护措施费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。 4、遵守甲方的职业健康平安管理文件要求，实行有效的职

9、业病防治措施，做好职业病的限制和预防。 在实施爆破作业、有毒有害性、有粉尘环境中施工时，提出相应的平安防护措施，报甲方审批后组织实施。 乙方要对施工人员进行职业健康平安教化，供应与职业病危害防护相适应的设备、工具、用具等，施工生产过程中确保正常的运用或运转。 费用按合同约定在劳务酬劳单价内包干运用。 5、按规定为施工现场人员配备平安爱护用品，指导现场人员正确运用，确保施工人员的人身平安，费用由乙方担当。 6、乙方在施工中发觉地下障碍物或溶洞等不良地质现象时，应于8小时内以书面形式通知甲方，并爱护好现场，甲方刚好提出处理方案，乙方应主动赐予协作，并进行爱护或组织施工处理，所发生的费用待业主审核批

10、复并支付甲方后，甲方再支付乙方由此增加的相关费用。 7、乙方必需仔细贯彻国家有关法规、法令、政策和平安施工的规章制度，严格按操作规程办事，做到平安生产，文明施工，在开工之日起10日内，将保证平安施工的措施和应急预案报送甲方。 8、甲方有权检查乙方平安生产状况，对于存在的事故隐患，责令乙方整改，否则，甲方有权根据有关规定责令乙方停工并赐予肯定经济惩罚，直至平安隐患消退为止。 9、乙方应制订出严密的平安防范措施，杜绝各种人身伤亡，机械设备事故的发生。 在施工过程中发生的全部人身伤亡、机械设备损坏、损毁等事故，其损失和费用均由乙方担当义务并担当全部法律和经济义务。 10、乙方必需与项目部签订治安城乡

11、环境综合治理义务书，并在进入现场10日内将人员花名册，身份证复印件报项目部协作甲方办理暂住证。 若违反社会治安或触犯刑法，其义务由乙方全部担当，给甲方造成声誉、经济损失的，甲方有权赐予经济惩罚。 11、甲方担当义务办理全部施工人员人身意外保险，超过合同部分乙方按工程所担当的比例34%进行分摊。 12、乙方在第三期计量时扣除计价款元作为平安风险抵押金，待本合同工程完工后，无任何平安事故，两个月内无息退还。 否则，甲方将依据对乙方的平安指标考核结果详细状况予以扣留。 13、乙方应遵守政府有关部门和业主、监理对施工场地交通、施工噪音、环境爱护与水土保持和平安文明生产等的管理规定，执行甲方制定的环境爱

12、护措施、管理方案和环保要求，加强从业人员的环保教化，杜绝人为破坏和污染环境及生态系统，严格限制污染源，按规定排放污染物，避开和削减因施工方法不当引起的对环境污染和破坏。 14、乙方在施工中发觉古墓、文物或有考古探讨价值的物品时，应马上爱护好现场，并在4小时内通知甲方，双方按文物管理部门要求实行妥当措施爱护，若未按规定实行措施造成的损失由乙方担当。 15、若乙方未履行上述条款，发生与此有关的人身伤亡、机械设备受损等平安事故，以及事故引起的经济损失补偿、罚款、索赔、诉讼等义务和费用，均由乙方依法担当。 上述行为若给甲方带来不良的影响，即视为乙方违约，甲方有权解除合同。 第七条工期延误 1、由于甲方

13、或业主物资供应或业主设计变更、施工图纸供应、征地拆迁等缘由造成的工期延误，只顺延工期，不增加费用。 2、由于业主方缘由造成的材料供应不上，甲方不赔偿任何费用。 如因甲方缘由造成乙方全面连续窝工、停工超过5天时，从第6天起，根据甲乙双方确认的人员，赐予乙方每人每天20元的生活补贴，其他费用不予考虑。 如因不行抗力造成的窝工、停工和其他损失，甲方不予补贴费用。 3、由于乙方施工组织不力、管理不善等造成的停工、窝工、工期延长者，甲方不顺延工期，造成的损失由乙方担当义务;甲方有权解除合同。 第八条材料供应及机械设备运用 1、材料供应 2、施工机具、机械设备供应 第九条变更设计 1、甲方有权对乙方担当的

14、工程提出变更设计，乙方必需根据变更设计组织施工。 2、乙方提出工程变更时，由乙方提交变更设计相关基础资料，报甲方施工技术部门审核后编制变更设计单，上报监理、业主，待业主批准后方可实施。 3、对于人力不行抗拒的自然灾难(如斗争、瘟疫、地震)所造成的损失，由乙方提出申请，甲方汇总上报，待业主批复(损失金额)后，按标段批复总额%进行补偿。 4、索赔费用以上报总金额和业主批复金额的下浮比例，按各自上报金额统一下浮。 第十条计量与结算 1、对业主计量:乙方按甲方要求的时间及格式将已达到计量要求的工程及施工技术资料原件报甲方施工技术部门审查，经审查无误后乙方全面协作甲方报监理对相关工程进行验收签证并进入当

15、月计量程序。 2、甲方对乙方的计量:甲方对乙方的结算单价为乙方分包范围内的工程量清单综合单价或业主批复的新增单价，结算工程量以乙方分包工程范围内甲方对业主结算工程量为准，完成本工程所需的全部费用及与之相关的风险费用全部包括在清单单价中，除非业主对该单价调整，任何状况下均不调整。 3、乙方必需在每月18日前将已完工程项目的工程量清单报甲方现场技术、质量人员审查。 4、甲方施工技术部门收到现场技术、质量人员签认的已完分项工程项目数量报表后，由施工技术部、物资设备部、平安环保部、质量管理部、安排部担当义务现场核实，确认已完分项工程数量无误且达到质量标准及验收标准，资料提交齐全时赐予计量，发觉工程 5

16、、计量数量为乙方实际完成、达到本合同要求质量标准、并经现场监理工程师、甲方现场技术担当义务人员签字认可的不超过图纸设计量的数量。 6、结算工程量以乙方实际完成并经业主及甲方竣工验收合格批准的不超过设计图纸数量为准。 7、每月计量报表业主批复后，甲乙双方共同清理当月计量工程量，并将乙方范围内的复印给乙方一份。 8、结算前，乙方须将所保管运用的属甲方供应主材的剩余部分、周转材料、机具等移交给甲方，材料的节超由甲方核算，周转材料不足部分和机具损毁部分由甲方物资部门按合同要求核定赔偿费用后交由安排部门结算。 第十一条劳务酬劳价款支付 1、劳务酬劳的支付:甲方财务部门依据批准的支付凭证，扣除其它应扣款项

17、(包括代发工资、代付和代缴款项等)，从银行转账支付。 2、甲方按批准的验工计价款，扣留当月业主批复计价金额的%作为工程质保金(工程质保金限额亿%=万元，假如变更超过业主规定的限额须要增加，乙方也相应增加)%的管理费、税金、乙方发生的各种罚款、借款、租用甲方的机械费等费及其他应扣款项后支付。 本合同壹式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。 甲方:(盖合同专用章) 乙方:(盖章) 甲方法定代表人 乙方法定代表人 授权的代理人(签字) 授权的代理人(签字) 开户银行: 开户银行: 账号: 账号: 签约地点: 年 月 日 签订日期: 年 月 日 工地劳务协议书篇二 甲方： 乙方： 代表人： 承包方(以下简称

18、乙方)：建筑劳务有限公司依据本工程的建设特点，依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等自愿、公允、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里将来城，一期房建项目二标段(a1地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一样，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同一、工程概况1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。 2、工程地点： 3、建筑面积：约96000.00平方米。 二、劳务分包方式、范围(内容)分包范围(内容)： 详细承包内容如下： 1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护(务必收面

19、、拉毛)、砼覆盖等(包含废料的处理及其相关的协助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等协助工作)，本工程砼均采纳商品砼浇筑(二次构件为自拌砼)等全部与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。 2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱(墙上梁)柱墙、室内梁(墙上梁)柱墙、地下室(车库)梁板(天棚)柱墙、消防水池梁板(天棚)柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵(包含二次封堵)等一切设计内容，(外墙内保温yt砂浆由甲方负责，非yt砂浆外的内墙保温由甲方自行负责);3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼

20、地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当;主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常运用。 4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10个孔双方更行协商。 5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用限制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由甲方自行处理。 6、成品爱护、保卫(场内外全部材料50米距离内的上车下车及码放);7、夜间照明

21、(地下室、操作层、楼梯、通道)设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作;甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置;8、如因图纸变更增加工程量单处超过1000.00元，按实际发生计算;9、甲方有权依据监理、业主及自身要求增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。 三、承包单价根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算： 按设计图中建筑面积据元/平方米(裙楼、塔楼的一次结构及二次结构)按设计施工图中的建筑面积计算工。 四、工期要求1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度安排顺

22、当完成，下雨不超过二小时必需正常上班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。 2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。 必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。 3、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从

23、甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人3员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。 乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。 4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，乙方向承包分项进度不得对其

24、他施工对分项工程造成阻碍(乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度)。乙方必需在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必需组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍(单位)的工期损失，否则当月不预料量及拨款;5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点限制，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。 五、质量标准1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)、图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。 工程质

25、量必需达到合格标准。 质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为依据。 甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进行整改。 2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准(或设计要求)而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。 3、每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。44、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程验收

26、而造成的一切损失均由乙方担当。 5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天，在当月工程款中扣除。 六、付款方式及要求1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后起先第一次付款，支付比例为已完工部分的80%;2、乙方在施工过程中未达到甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改看法三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做过程实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。 3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时

27、，乙方将工人当月工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。 4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。 5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己完工部分的80%;达不到支付条件，当月不予以支付;七、乙方义务1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求(包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案)进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用;组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。 2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人(男18岁以上50岁以下、女20岁以上45岁以下)投入生产

28、活动;自觉遵遵守法律律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度;乙方施工人员必需进行三级平安教化后方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业;乙方必需保证施工人员的素养，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。 3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续4小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按500元/次担当违约金。 4、乙方必需根据甲方的要求(如工种、人数、进场时间)组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方

29、的施工进度要求，在施工过程中刚好调配(增减)人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位;严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人;严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工;严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业;严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业;甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。 乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、嫖娼等。一旦造成犯罪均由乙方

30、担当相应责任，甲方概不负责。 5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计(专项方案)细心组织施工，确保工程量达到约定的标准;科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;落实平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，做到文明施工;担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。 6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其作业人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其它分包单位协调协作，顾全大局。 7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地

31、要求搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;按时足额供应本工场所须要的施工机械设备、周转材料、平安设备等保证施工须要。 自行负责材料和设备的保管和看管，如有偷盗自行负责。68、妥当保管、合理运用甲方供应的成品或半成品材料，如乙方运用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。 9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。 10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面马上终止合同，且甲方按所做过程实际完成量的60%予以结算乙

32、方劳务工程款。 12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方协作乙方办理，费用由乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费： 13、刚好无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌(条幅);八、平安文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底，使工人明确危急所在，同时乙方每天应对班前平安意识教化，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工过程中严格根据平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当，并接受平安违规惩罚。因乙方缘由发生平安事故时，金额在20000元

33、以内由乙方自行负责，超过20000元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责70%，乙方负责30%的费用。 2、每天支配二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作： 3、每一道工序完工，必需严格执行三检制度。尤其其配套跟进的平安文明措施。 九、事故处理发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应马上报告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故，乙方应主动实行措施，防止或削减损失，同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的刑事、民事责任均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。 十、竣工结算71、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后15天内，劳务分包人向工

34、程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务酬劳的最终支付。 2、结算办理完后30个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%，预留2%作为质量保证金，工程保修期1年。 十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前2天以书面形式通知乙方，并供应变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求刚好进行各项调整和变更。 2、图纸变更或工程增减按实调整(价格按乙方所报相应部位分项综合单价)。 乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计(专项施工方案)施工(操作)，不得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因此导致甲方的损失，

35、均由乙方担当，且延误工期不予顺延。 十二、施工验收1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。 十三、其他1、乙方下料必需正确，其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工规范要求机械施工。 2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款壹万元整。 3、凡与平安防护有关设施非专

36、业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施的确档道，需刚好向项目部汇报，由项目部统一支配专业人员处理，否则擅自松动、拆除将按5001000元以上罚款。造成严峻后果者追究责任班组全部责任。 4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数，乙方必需常住现场人员不得低于10人，8若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。 5、乙方负责施工临时场地约120平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。 6、乙方对工地的临时材料要刚好进行爱护，特殊是水泥，要刚好进行覆盖，以削减损失

37、。 十四、争议1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。 2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。 3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。 发包方(公章)承包方： 法定代表人：身份证号： 托付代理人：托付代理人： 日期：日期： 工地劳务协议书篇三 发包人： 承包人： 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。 第一条工程概况 工作内容：_ 工程名称：_ 工程范围：_ 其次条作业人

38、员：_ 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 1、合同价款为：_元（人民币），大写：_元。 2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认： 本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准） 第五条合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： （1）发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 （2）承包人依据发

39、包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 （3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： （1）发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 （2）工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： （1）合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 1、平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国

40、家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 2、重大伤亡及其他平安事故处理： （1）发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 （2）根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后

41、，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条工期延误 1、对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 2、

42、承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。 3、非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定。 第九条文明施工 1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 第十条材料机具

43、供应 1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场（400米内）。 2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。 第十一条发包人的权利及义务 1、负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。 2、负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领

44、用状况及行政管理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 3、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。 4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条违约责任 1、发包人违约责任： （1）由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况