2023年建设工程的诉讼代理人建筑工程合同纠纷代理词(50篇).docx

《2023年建设工程的诉讼代理人建筑工程合同纠纷代理词(50篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建设工程的诉讼代理人建筑工程合同纠纷代理词(50篇).docx（229页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建设工程的诉讼代理人建筑工程合同纠纷代理词(50篇) 现今社会公众的法律意识不断增加，越来越多事情须要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应当怎么制定呢？下面是我帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。 建设工程的诉讼代理人 建筑工程合同纠纷代理词篇一 承包人(全称)： 依照v合同法、v建筑法及其他有关规定，鉴于建设工程施工合同相关施工事宜未明晰，现经双方协商一样，为明确工程的详细范围、合同包干总价等条款补充协议如下： 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、

2、防水、 排水、装饰等工程(建施、结施、水施工程图纸)，建筑工程补充合同范本。 地基与基储地下室及上部结构、全部砌体、抹灰、楼地面、屋面、防水、排水、装饰 等工程，其中供电、供水、消防、防雷工程、预应力钢筋由发包人指定分包人。 三、合同工期确定为： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价款 本合同包干总价(含税)为￥： 元(大写： )。 合同包干总价不包括发包人指定分包人的工程部分。 六、适用标准、规范 适用标准、规范的名称：国家现行的房屋建筑施工标准、规范以及设计图纸中特殊标明的相关标准、规范。 七、双方对一般权利和义务补充明确如下： 1、发包人工作 发包人应按

3、约定的时间和要求协作完成以下工作 (1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工现场已经具备施工条件。 (2)水准点与座标限制点交验要求：符合施工要求。 (3)发包人有权监督承包人对工程进度款的运用状况，详细实施方法：1、承包人在施工进行期间必需将各材料供应商、施工班组的主要联系人及联系方式上报发包人驻现场代表;2、承包人在申请月进度款时必需把上月对供应商的材料款、施工班组的工资的发放列表作为附件上报发包人，否则发包人当认为承包人申报当月进度款资料不齐，不予支付当月施工进度款。 (4)双方约定发包人应做的其他工作： 无。 发包人托付承包人办理的工作：依据施工实际状况另定。 2、承包人工作

4、承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： (3)担当施工平安保卫工作及施工照明的责任和要求：由承包人负责，合同范本建筑工程补充合同范本。 (4)向监理公司供应的办公房屋及设施的要求：供应1间装有水电的办公场所及3套桌椅办公设施，并担当水电费。 (6)已完工程成品爱护的特别要求及费用担当：由承包人负责。 (7)施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物爱护建筑)、古树名木的爱护要求及费用担当：由承包人负责。 (8)施工场清洁卫生的要求：由承包人根据当地相关部门要求进行。 (9)双方约定承包人应做的其他工作：施工道路维护：承包人应依据实际状况，对临时施工道路和用水管道设施进行维护。假如施工现

5、场承包人数量较多，则由发包人联合全部承包人进行协商。但维护费用由承包人负担。 (10)电梯井内的脚手架工程由承包人负责。 (11)承包人必需根据发包人划定的区域布置临建设施。 (12)承包人必需担当工程范围内全部文明施工与平安生产责任。 (13)承包人必需合理运用本工程施工进度款，做到专款专用。 八、施工组织设计和工期 1、进度安排 承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度安排的时间：20 年 月 日前重新确定并供应。 上述施工组织设计(施工方案)和进度安排经发包人确认后实施。 2、工期延误 双方约定工期顺延的其他状况：雨水天不作工期顺延; 当承包人本月的实际施工进度不能达到该月进度安排(即第

6、八条第1项所确定的进度安排，下同)的70%时，发包人将暂不予支付该月施工进度款，并推迟到下月与下月施工进度款一并支付，当承包人持续两个月或两个月以上出现以上状况，发包人以书面形式通知承包人，如承包人3日内尚无详细整改调整工程进度的应变措施，发包人当视承包人违约并有权实行一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，以确保工程工期顺当推动，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。如承包人拒绝、阻挡发包人介入管理或不协作发包人介入管理而使工期延误不能得到刚好订正，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 因承包人的缘由造成每月进度工期延误的，从延误的第五天起，每天罚款10000元(人民币壹万圆整)

7、，累计计算。 承包人未按进度安排完成第一个月进度安排工程的70%时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 工程施工过程中，承包人延误进度工期累计达30天，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。 九、质量与验收 1、质量要求 承包人应严格根据设计要求、质量标准、验收规范进行施工，对质量通病实行强有力的措施，确保质量通病降低到最低限度。屋面、卫生间、门窗、外墙面几个简单发生渗漏的部位应重点监控。如部分工程质量达不到质量标准，发包人或监理工程师要求拆除重新施工的，承包人担当返工费用，工期不予顺延。 达不到合同约定的工程质量标准及平安标准时，发包人有权拒付剩余工程款，待承包人修理、返工或

8、改建达到约定的标准后，发包人才支付剩余的工程款。假如因修理、返工或改建而使工期超出合同约定的工期，承包人要赔偿发包人的相关损失;如超期30天的，发包人有权单方面重新组织施工队伍将剩余工程施工完，由此产生的费用及损失由承包人担当。假如承包人未能在规定时间内修正某项质量缺陷，则发包人可自行或指派第三方修正缺陷，因此产生的费用由承包人担当。 2、隐藏工程和中间验收 中间验收部位：全部分部分项工程及工序。 建设工程的诉讼代理人 建筑工程合同纠纷代理词篇二 甲方：山东诚祥锦宝科技有限公司 乙方： 甲乙双方经友好协商就乙方在指定区域代理甲方产品有关相宜达成一样，订立本合同。 一、代理产品及运输和承包保温工

9、程： 1、代理产品：乙方在本合同约定期限和区域内推广、销售甲方系列产品。产品明细、供货、建议销售价格，参见本合同附件。(1、甲方有权依据全国保温市场的行情刚好调整市场的销售价格。2、甲方有权依据市场状况调整供货价格，但不违反赐予乙方供货价格的原则和损害乙方的利益。) 2、运输政策：乙方自行负责货物的运输，甲方可帮助乙方办理相关运输事宜，费用均由乙方负担。 3、工程承包：乙方可以以甲方的保温公司名义开展保温工程施工业务。乙方在征得甲方同意的前提下，可以代甲方签订工程承包合同。在以甲方签订合同前，需向甲方照实供应拟就的合同全部内容，待甲方同意，书面确认后，方可与第三方签订合同。 二、代理区域：双方

10、商定的代理区域是市及附属市县。 三、经销资格： 1、乙方必需具备独立法人资格，并给甲方交纳市场保证金元。 2、乙方必需保证在地区经销期间第年内销售任务达到元。 四、本合同期限：自年月日起，至年月日止。如要续签或改签，需提前30日以书面形式通知对方。 五、双方关系： 1、在本协议的有效期内，甲方和乙方的关系纯属卖方和买方的关系。本协议不产生代理权，任何一方不能向第三者代表另一方，若由此而致使另一方受损，则越权一方须担当赔偿责任和法律责任。 2、在乙方经销区域，甲方有权另行发展独家代理商，但可在乙方有代理意向的前提下优先选择乙方。 六、代理业务中，乙方与甲方发生干脆购销关系时，发货和货款结算方法如

11、下： a)乙方通知甲方发货，并在支付全部货款后，甲方应于3个工作日内发货; b)甲方代办发货相宜; c)因乙方货款未能刚好到账，发货期限顺延; d)甲方按乙方付款金额给乙方开具发票; e)乙方应支付当期货款，不能支付当期货款时，应在征得公司同意的前期下，以实物或有价证券抵押，甲方同意的前提下，甲方应当赐予供货;乙方应在供货后，两个月内，付清欠款，甲方接触抵押。 七、代理业务中，乙方代表甲方向第三方销售材料。在以甲方签订合同前，需向甲方照实供应拟就的合同全部内容，待甲方同意，书面确认后，方可与第三方签订合同。 八、代理业务中，乙方代表甲方承揽工程，商定如下： 1、甲方支持乙方以甲方的名义开展工程

12、承包; 2、第三方必需运用甲方的合同、运用甲方的材料; 3、甲方支付乙方服务费合同金额的10%;收到第三方第一笔材料款，支付5%，其余的5%在合同全部履约完毕后支付。 4、乙方负责催讨第三方工程款，并对工程款平安担当连带责任。 九、质量问题：乙方应建立并执行进货检查验收制度，乙方如对产品质量有异议，应自提货之日或收到货物之日起2日内，向甲方提交书面质量异议。 十、实惠政策： 甲方将依据乙方市场的销售规模，免费供应给乙方各种体系产品的展示小样块共50块，宣扬册、工程实例手册共50本，超出部分将按成本收取费用。需制作工程样板时，根据距离远近收取工料成本费(详见资料样块价格通知)。 十一、甲方义务

13、1、甲方保证供应给乙方的产品是符合国家质量标准的合格产品。 2、乙方在经销期内，甲方将赐予乙方新产品的优先经销权。 3、乙方销售甲方产品过程中，甲方将赐予乙方技术支持和推广支持。 4、乙方在经销期间，甲方保证供应必要的技术培训、销售推广培训、以及行业发展、技术升级等方面的服务。 5、本合同终止之日，乙方不再续约，在乙方无违约的状况下，甲方在五个工作日内将市场保证金一次性返还给乙方。 十二、乙方义务 1、乙方负责甲方墙体保温材料在该经销地区市场拓展、品牌维护、新产品推广、销售等工作。定期将业务信息反馈给甲方予以备案。在销售过程中不得超过双方约定的地区销售(特别状况经甲方认可)，不得扰乱其它市场的

14、正常销售。 2、乙方经甲方授权销售墙体保温材料过程中不得再经销或销售其他公司的墙体保温材料。 3、乙方不得利用甲方名义自行组织生产与甲方产品相同或相类似的保温材料。 4、乙方必需接受甲方关于产品销售的统一管理和监督，自觉维护甲方的形象和声誉。代理期间，甲方有权支配1-2名专职人员常驻乙方，帮助乙方开展工作，同时接受乙方的统一管理。常驻人员工资由乙方按100元/天计算(干脆汇入甲方账户，由甲方统一支付)，同时负责支配食宿。 5、乙方在经销期间凡出现在超出双方约定(特别状况经甲方认可)的地区销售;经销或销售其他公司墙体保温材料;利用甲方名义自行组织生产与甲方产品相同或相类似保温材料的状况，甲方则有

15、权马上终止乙方的经销资格。同时保留向乙方追究经济损失的权利。若甲方的损失不易确定，则赔偿数额不低于50万元人民币。 十三、合同期限：合同的续签应在本合同终止之日前完成，合同终止之日前未续签则本合同自然终止，甲方对乙方的授权自动作废。乙方不得再以甲方的名义进行任何市场营销活动。十四、其它事项： 1、乙方完成年度销售任务30%以下取消其经销资格。 2、甲乙双方任何一方不严格履行本协议规定，并给对方造成经济损失的，将赔偿受损失方全部的实际经济损失额。 3、本协议的变更、解除必需由甲乙双方协商一样后并达成书面协议。甲乙双方任何一方擅自终止本协议，并给对方造成损失的，将赔偿受损失方的一切损失。 4、因不

16、行抗力致使协议不能履行，甲乙双方任一方有权解除协议，但须向对方出具由权威机构出具的关于不行抗力的证明材料。 5、在履行本协议过程中发生的任何争议，双方应本着互利双赢的原则进行友好协商解决，协商不成可依据v合同法、产品质量法向甲方所在地法院提起诉讼。 6、本协议期满后，双方友好协商，同等条件下，乙方享有本区域内的优先经销权。 7、本协议分基本协议和附件，附件是协议书不行分割的一部分，与协议具有同等法律效力。 8、本协议一式两份，双方各执一份。具有同等法律效力。 9、本协议自双方签字盖章之日起生效。 10、本合同附件为：供货价格表、宣扬资料样块成本价格表、甲乙双方营业执照副本复印件各一份。 甲方：

17、山东诚祥锦宝科技有限公司乙方： (盖章)(盖章) 代表人：代表人： 公司地址：地址： 生产基地：联系方式： 联系方式：传真： 传真：开户行： 开户行：帐号： 帐号： 签订日期：20xx年x月x日签订日期：20xx年x月x日 建设工程的诉讼代理人 建筑工程合同纠纷代理词篇三 转让方(甲方)：_ 地址：_ 法定代表人：_ 受让方(乙方)：_ 地址：_ 法定代表人：_ 依据v合同法、v城市房地产管理法、v土地管理法及其他区有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就转让土地运用权及地上建筑物和其他附着物达成如下协议： 第一条：甲方以出让方式取得位于_，地号为_的地块的土地运用权

18、，土地运用权证号_为第_号，土地面积_亩，转让面积为_亩，土地规划用途为住宅用地，土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日止。 甲方土地位臵与四至范围如本合同附宗地图所示，附图已经甲、乙双方确认。 转让金额为_元，(大写：_)。 其次条：本合同签订后，如乙方终止合同，乙方交纳的.定金不予退还。若甲方终止合同，甲方应双倍返还定金给乙方。 第三条：本合同签订后，作为附件，交纳相关税费后办理变更土地登记。 第四条：自土地运用权变更登记批准之日起，该幅土地运用权批准文件或甲方签订的原土地运用权出让合同中规定的权利、义务、责任依法随之转移给乙方。 第五条：办理房地产转让所需交纳的有关税费，根据规定有甲、

19、乙双方各自担当。 第六条：本合同在履行中若发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成的，双方可向所辖人民法院起诉。 第七条：本合同一式肆份，甲、乙双方各执一份，其余相关部门留档。 第八条：本合同于_年_月_日在_签订。 第九条：本合同未尽事宜，可由双方约定后作为本合同附件，于本合同具有同等法律效力。 第十条：本合同经双方法定代表人(授权托付代理人)签字或盖章后生效。 甲方(印签)：_ 乙方(印签)：_ 甲方代表人签字：_ 乙方代表人签字：_ 签订时间：_ 签订地点：_ 建设工程的诉讼代理人 建筑工程合同纠纷代理词篇四 污水站全部土建工程协议书 甲方：_ 乙方：_ 由于工程施工须要，甲方把以下工程

20、承包给乙方进行施工。依据v民法典暨v建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必需严格遵守。 一、工程地点及名称 1.工程地点：_ 2.工程名称：_ 二、承包内容价款以及工期 1.承包内容污水站全部土建工程 2.工程造价_一次性包死。 3.工程工期：自开工_内完成承包全部承包内容。 三、付款及质量 1.污水地底板验收合格后付_%，主体验收合格后付至_%，发包方进行竣工验收合格后付至_%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。 2.工程质量：合格 四、甲方责任 帮助乙方解决水源电源，帮助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方供应施工图纸并交底。 五、乙方责任 严格根

21、据施工图及相关规范进行施工，必需遵守平安文明施工相关规定，担当因为平安和质量造成的责任和费用。 六、保修期及质保金 1.保修期：发包方竣工验收后日历_天共计_个月。 2.质保金：承包总价的_%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。 4.合同生效日期：合同生效日期双方签字后马上生效，保修期满质保金付清自行失效。 甲方：_签字：_乙方：_签字：_ 身份证号：_身份证号：_ 电话：_电话：_ 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 建设工程的诉讼代理人 建筑工程合同纠纷代理词篇五 被代理人（甲方）：_ 代理人（乙方）：_ 第一条 订立合同的基础和目的 依据国家有关法律、法规和有关规定，甲、乙双方在自愿

22、、同等和协商一样的基础上，就乙方接受甲方托付，代理甲方订立房地产_（买卖/租赁）合同，并完成其他托付服务事项达成一样，订立本合同。 其次条 代理事项 （一）托付交易房地产的基本状况 1、座落：_。 2、建筑面积：_平方米。 3、权属：_。 （二）代理事项_。 第三条 合作期限 （一）本合同代理期限为_个月，自_年_月_日至_年_月_日。在本合同到期前的_天内，如甲乙双方均未提出反对看法，本合同代理期自动延长_个月。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。 （二）在本合同有效代理期内，除非甲方或乙方违约，双方不得单方面终止本合同。 （三）在本合同有效代理期内，甲方不

23、得在_地区指定其他代理人。 第四条 费用负担 本项目的推广费用（包括但不仅包括报纸电视广告、印制宣扬材料、售楼书、制作沙盘等）由甲方负责支付。该费用应在费用发生前一次性到位。 详细销售工作人员的开支及日常支出由乙方负责支付。 第五条 销售价格 销售基价（本代理项目各层楼面的平均价）由甲乙双方确定为_元/平方米，乙方可视市场销售状况征得甲方认可后，有权敏捷浮动。甲方所供应并确认的销售价目表为本合同的附件。 第六条 佣金支付 （一）乙方完成本合同约定的甲方托付的事项，甲方根据下列第_种方式计算支付佣金。（任选一种） 1、按该房地产_（总价款/月租金计）的_，详细数额为_元支付给乙方。 2、按供应服

24、务所需成本计_元支付给乙方。 （二）乙方未完成本合同约定的托付事项第_项的，应当根据合同约定的佣金的_，详细数额为_元，给付甲方。 第七条 预收、预支费用处理 乙方_（预收/预支）甲方费用_元，用于甲方托付的_事项，本合同履行完毕后，双方根据合同约定再行清结。 第八条 双方当事人权利义务 （一）甲方在合同生效之后，对乙方在授权范围内的活动，不能随意干涉，双方遇有问题可随时探讨协商。 （二）乙方应仔细负责行使甲方授予的权利，不得弄虚作假，更不得与第三人恶意通谋，欺瞒被代理人。 第九条 违约责任 （一）双方商定，有下列情形之一的，担当违约责任： 1、完成的事项违反合同约定的。 2、擅自解除合同的。

25、 3、与他人私下串通，损害对方利益的。 4、其他过失损害对方利益的。 （二）双方商定，发生上述违约行为的，违约方根据本合同约定的佣金总额的_，计_元作为违约金支付给对方。违约方给对方造成的其他经济损失，应当根据法律、法规有关规定予以赔偿。 第十条 声明及保证 甲方： （一）甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。 （二）甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 （三）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 （四）甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合

26、同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 乙方： （一）乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有实力履行本合同。 （二）乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。 （三）在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。 （四）乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。 第十一条 保密 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业隐私（技术信息、经营信息及其

27、他商业隐私）予以保密。未经该商业隐私的原供应方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业隐私的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。 一方违反上述保密义务的，应担当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。 第十二条 不行抗力 本合同所称不行抗力是指不能预见、不能克服、不能避开并对一方当事人造成重大影响的客观事务，包括但不限于自然灾难如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事务如斗争、动乱、政府行为等。 如因不行抗力事务的发生导致合同无法履行时，遇不行抗力的一方应马上将事故状况书面告知另一方，并应在_天内，供应事故详情及合同不能履行或者须要延期履行的书面资料，双方认可后协商终

28、止合同或短暂延迟合同的履行。 第十三条 通知 （一）依据本合同须要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必需用书面形式，可采纳_（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可实行公告送达的方式。 （二）各方通讯地址如下：_。 （三）一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_日内，以书面形式通知对方。否则，由未通知方担当由此而引起的相应责任。 第十四条 争议的处理 （一）本合同受_国法律管辖并按其进行说明。 （二）本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解。协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： 1、提交_仲裁委员会仲裁。

29、2、依法向人民法院起诉。 第十五条 说明 本合同的理解与说明应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读便利而设，不应影响本合同的说明。 第十六条 补充与附件 本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不行分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。 第十七条 合同效力 本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年，自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。合同副本_份，送_留存一份。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 代表人

30、（签字）：_ 代表人（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 建设工程的诉讼代理人 建筑工程合同纠纷代理词篇六 发包方(甲方)： 合同编号： 承包方(乙方)： 签订地点： 依据v合同法及有关法律法规之规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。 1. 工程概况 工程地点： 工程内容： 承包方式：包工包料。 取费费标准：按与建设单位结算同等条件据实结算： 甲方提取工程总造价的作为管理费用。 2.工程期限 总工期：本工程合同肯定工期为 年 月 日至 年 月 日。 延期开工：乙方按协议条款约定的开工日期起先施工。因乙方

31、缘由不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期3天之前，向甲方或建设单位现场代表提出延期开工的理由和要求。甲方或建设单位现场代表在3天之内答复乙方。甲方或建设单位现场代表不同意延期要求或乙方未在规定的时间内提出延期开工要求，不能按期开工，给建设单位造成的损失由乙方担当。 暂停施工：甲方或建设单位现场代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后24小时内提出处理看法。乙方按甲方或建设单位要求停止施工，妥当爱护已完成工程;在实施甲方或建设单位现场代表处理看法合 格后向其提出复工要求，甲方或建设单位现场代表批准后接着施工。甲方或建设单位未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后24小时

32、内未予答复，乙方可自行复工。 工期延误：对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方或建设单位现场代表确认，工期相应顺延，非以下缘由私自延误工期的，由乙方担当违约责任。 (1)工程量改变; (2)不行抗力; (3)合同中给定或甲方施工现场负责人同意赐予顺延的其他状况。 工期提前：施工中如需提前竣工，双方协商一样后，乙方修改原订进度安排并报甲方核准，甲方或建设单位为赶工供应便利条件。 施工进度：乙方应根据经甲方或建设单位批准的自己编制的施工进度安排完成详细施工进度。 3.合同文件构成 本合同文本; 标准、规范及技术文件; 施工图纸; 双方授权代表签署的有关工程洽商、变更等局面协议或文件。 4.资料 甲方

33、或建设单位刚好供应相关设计资料; 除本工程外，乙方不得运用且不得将其供应于任何单位或个人。 5.现场施工负责人 甲方施工现场负责人 (1)甲方施工现场负责人姓名： (20甲方施工现场负责人职权： a代表甲方全权负责施工现场管理; b负责接受乙方代表提出的各种申请、报告之签证; c得以随时检查乙方施工状况，发觉问题，有权要求返工、停工; d有权代表甲方依据合同下达各种指令。 乙方施工现场负责人： (1(2)乙方施工现场负责人职权： a代表乙方全权负责施工现场管理; b负责向甲方供应各种申请、报告; c就施工有关事宜负责与甲方进行协调。 6.材料、设备供应管理 甲方供应的材料由乙方依据工程预算材料

34、用量开领料单，经甲方现场管理员签字后，到甲方指定的库房领取。 甲方不负责任何施工设备之供应。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建设工程的诉讼代理人 建筑工程合同纠纷代理词篇七 甲方(买方)： 乙方(卖方)： 甲、乙双方依据v合同法和有关规定，就甲方购买乙方建筑周转材料事宜协商一样，签订本合同。 一、选购内容：_租赁站现有全部建筑周转材料(详见附件清单)，堆码厂房、办公场所运用权3年。 二、选购价格： 架管 元/米,合计 米，总计 元; 扣件 元/个，合计 个，总计 元; 总价合计： 三、付款方式：合同签订后5日内，甲方以

35、转帐方式支付乙方首期款 万元(大写： )，余款 万元，(大写： )乙方同意甲方无息在 年 月 日前支付。 四、选购前企业的亏损和债权债务的处理：全部由乙方担当与甲方无关。 五、 双方的权利与义务 (一)甲方： 不得毁坏堆码场地、办公场所的建筑物原貌和运用性质 ; (二)乙方： 1、承诺建筑周转材料都达到国家建筑周转材料的运用标准，并保证全部权属卖方无其他全部权争议; 2、应按买卖合同规定，保证甲方无偿运用堆码场地、办公场所3年，并供应相关物业全部人的书面证明材料; 六、违约处理： 1、在合同期限内，乙方违约不能供应承包方承包建筑周转材料和场地堆码、办公厂房运用的，给甲方造成经济损失的，乙方担当

36、所造成经济损失的双倍赔偿金给甲方，并全额退还甲方已付首期款，本合同自行终止。 2、在合同期限内，甲方违约给乙方造成经济损失的，甲方担当双倍赔偿金给乙方。 七、 双方约定的其他事项： 八、本合同未尽事宜，双方协商签订补充合同补充合同与本合同具备同等法律效力，协商不成提请仲裁裁决或向当地人民法院提起诉讼。 九、本合同一式两份，甲乙双方方各执一份，具备同等法律效力。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 法定代表人： 法定代表人： 年 月 日 年 月 日 建设工程的诉讼代理人 建筑工程合同纠纷代理词篇八 转让方（以下简称甲方）：_ 受让方（以下简称乙方）：_ 甲乙双方本着同等、自愿、有偿的原则，就土地承包

37、经营权转让事宜协商一样，特订立本合同。 一、转让标的 甲方将承包的长泰县陈巷镇戴乾村组的共计亩土地的承包经营权转让给乙方生产建设经营，地块田号分别为_号，_（东至；西至；南至；北至）；_号、号：_（东至_；西至_；南至_；北至_）。 二、转让期限 转让的土地承包年限为年，详细为本合同签订日起，从_年_月_日至_年_月_日止。 三、转让价格 1、乙方付给甲方土地承包转让金。按实际面积从_年_月_日至_年_月_日止，每年每亩600元金额_元；_年_月_日至_年_月_日止，每年每亩_元，金额_元；_年 2、地块内种植作物的青苗赔偿金，由甲方负责向农户理赔。在乙方付给甲方首轮承包转让金时，按双方商定的

38、每亩1000元赔偿标准，由乙方一次性付给甲方，总计元。 3、乙方付给甲方每年每亩_元管理费，在乙方付给甲方土地承包转让金同时（分四次）付清。 4、地块内有亩地，甲方向农户承包期限为_年，按实际承包面积和时间，由乙方按实际付给。 四、土地交付方式和时间 合同签订之日起，乙方按合同约定给付有关款项，甲方向农户转让的土地承包经营权应无条件交付给乙方运用（甲方向农户转让的土地承包经营合同复印件，同时转交乙方保存以作凭证）。 五、承包经营权转让和运用的特殊约定 1、合同签订后，转让的土地与农户若有任何纠纷，由甲方负责担当并解决。乙方在规定的时间内没交清承包款项，甲方有权收回耕地。 2、乙方获得该土地承包经营权后，依法享有该土地的 3、承包期限内，如遇田改或政府政策征用该地块，农户享有土地补偿款，乙方享有地上作物赔青及附属设施赔偿款。土地征用后，乙方按实际耕作面积给付承包转让金。 4、乙方在承包期间内，无权挖垦土地、如需规划基耕路、需甲方同意。 5、乙方在承包期间内，如有要转让合同、需甲方同意。 6、乙方在承包期间内，要合法经营、耕作、如有违法与甲方无关。 7、合同期满时，乙方应将该土地完整归还甲方。 8、甲乙双方在合同生效后本着诚恳守信的原则严格履行合同义务，双方不因家庭户主变更而变更，若一方违约，须担当相应经济责任和法律责任。 六、生效条件 甲乙双方约定，本合同须经双方签字后生效。