2023年建筑工程地基处理规范地基处理费用(篇).docx

《2023年建筑工程地基处理规范地基处理费用(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑工程地基处理规范地基处理费用(篇).docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑工程地基处理规范地基处理费用(篇) 每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培育人的视察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候须要留意什么呢？有哪些格式须要留意呢？下面是我为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 建筑工程地基处理规范 地基处理费用篇一 承包人： 发包人托付承包人担当 工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理 工程项目的岩土工程任务，依据中华人民共和国民法典及国家有关法规规定， 经发包人、承包人协商一样，签订本合同。 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3岩土工程任务：cfg桩

2、.碎石桩二元复合地基处理施工任务 1.4承包范围： cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。 1.5预料的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m 其次条 发包人向承包人供应的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 1 基础图 1 已提交 2 地勘资料 1 已提交 第三条 承包人向发包人交付的报告、成果、文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 1 竣工报告 1套 施工完毕 第四条 工期 本地基处理工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，工期为 天不含检测。 第五条 收费标准及付费

3、方式： 5.1本岩土工程单价cfg桩、碎石桩 元每米，褥垫层 元每立方，预料总价 元（大写： ）； 5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%，待工程检测合格后，支付工程总款80%，提交成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第六条 发包人、承包人责任。 6.1发包人责任 6.1.1发包人应爱护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特别工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 6.1.2在工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供

4、应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 6.1.3发包人应刚好为承包人供应并解决施工现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。 6.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 6.2承包人责任 6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。 6.2.2承包人对报告、成果

5、、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责实行补救措施外，应减收或免收干脆受损部分的岩土工程费，并依据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的100%。 6.2.3承包人不得向第三人扩散、转让其次条中发包人供应的技术资料、文件。发生上述状况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的爱护要求（措施），爱护好工作现场四周的建、构筑物，古树、名木和地下管线（通道）、文物等。 6.2.5本合同有关条款规定和补充协议中

6、承包人应负的其它责任。 6.2.6承包人应对施工段相应的平安责任事故负责。 第七条 违约责任 7.1由于发包人供应的资料、文件错误、不精确，造成停、窝工或来回进出场地，工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场费，造成质量、平安事故时，由发包人担当法律责任和经济责任。 7.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。 7.3发包人应按时按双方约定时间支付工程款，在约定时间未支付工程款每推迟一天应担当以

7、应付工程费千分之一计算的滞纳金。 7.4由于承包人缘由延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应担当以工程费千分之一计算的违约金。 7.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人缘由达不到约定条件，由承包人担当返工费，返工后仍不能达到约定条件，由承包人担当违约责任，并依据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。 第八条 报告、成果、文件检查验收 8.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。 8.2 工程完工，发包人应在3天内组织验收，如有

8、不符合规定要求及存在质量问题，承包人应实行有效补救措施。 8.4 工程未阅历收，发包人提前运用和擅自动用，由此发生质量、平安问题，由发包人担当责任，并以发包人起先运用日期为完工时期。 8.5 完工工程阅历收符合合同要求和质量标准，自验收之日起15天内，承包人应将岩土治理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。 第九条 本合同未尽事宜，经发包人与承包协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第十条 其它约定事项： 第十一条 争议解决方法 本合同发生争议时发包人、承包人应刚好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，

9、可向当地人民法院起诉 第十二条 合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式 份，发包人 份、承包人 份。 发包人名称： （盖章） 承包人名称： （盖章） 法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字） 托付代理人： （签字） 托付代理人： （签字） 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号 建筑工程地基处理规范 地基处理费用篇二 发包人： 承包人： 发包人托付承包人担当 工作保障用房工程cfg桩、碎石桩二元复合地基处理 工程项目的岩土工程任务，依据中华人民共和国民法典及国家有关

10、法规规定， 经发包人、承包人协商一样，签订本合同。 第一条 工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3岩土工程任务：cfg桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务 1.4承包范围： cfg桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。 1.5预料的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m 其次条 发包人向承包人供应的有关资料文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 1 基础图 1 已提交 2 地勘资料 1 已提交 第三条 承包人向发包人交付的报告、成果、文件 序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间 1

11、 竣工报告 1套 施工完毕 第四条 工期 本地基处理工程自 年 月 日开工至 年 月 日完工，工期为 天不含检测。 第五条 收费标准及付费方式： 5.1本岩土工程单价cfg桩、碎石桩 元每米，褥垫层 元每立方，预料总价 元（大写： ）； 5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%，待工程检测合格后，支付工程总款80%，提交成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用。 第六条 发包人、承包人责任。 6.1发包人责任 6.1.1发包人应爱护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特别工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发

12、生以上状况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。 6.1.2在工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 6.1.3发包人应刚好为承包人供应并解决施工现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并担当其费用。 6.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 6.2承

13、包人责任 6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。 6.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责实行补救措施外，应减收或免收干脆受损部分的岩土工程费，并依据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的100%。 6.2.3承包人不得向第三人扩散、转让其次条中发包人供应的技术资料、文件。发生上述状况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。 6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包

14、人提出的爱护要求（措施），爱护好工作现场四周的建、构筑物，古树、名木和地下管线（通道）、文物等。 6.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。 6.2.6承包人应对施工段相应的平安责任事故负责。 第七条 违约责任 7.1由于发包人供应的资料、文件错误、不精确，造成停、窝工或来回进出场地，工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场费，造成质量、平安事故时，由发包人担当法律责任和经济责任。 7.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人已进行工作的，完成的工作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的50%的费用；完成的工作量超过

15、50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。 7.3发包人应按时按双方约定时间支付工程款，在约定时间未支付工程款每推迟一天应担当以应付工程费千分之一计算的滞纳金。 7.4由于承包人缘由延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应担当以工程费千分之一计算的违约金。 7.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人缘由达不到约定条件，由承包人担当返工费，返工后仍不能达到约定条件，由承包人担当违约责任，并依据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。 第八条 报告、

16、成果、文件检查验收 8.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。 8.2 工程完工，发包人应在3天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应实行有效补救措施。 8.4 工程未阅历收，发包人提前运用和擅自动用，由此发生质量、平安问题，由发包人担当责任，并以发包人起先运用日期为完工时期。 8.5 完工工程阅历收符合合同要求和质量标准，自验收之日起15天内，承包人应将岩土治理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。 第九条 本合同未尽事宜，经发包人与承包协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第十条 其它约定事项： 第十一条 争议解决方法 本合同

17、发生争议时发包人、承包人应刚好协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向当地人民法院起诉 第十二条 合同生效与终止 本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式 份，发包人 份、承包人 份。 发包人名称： （盖章） 承包人名称： （盖章） 法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字） 托付代理人： （签字） 托付代理人： （签字） 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号 建筑工程地基处理规范 地基处理费用篇三 一、基本建设

18、借贷合同示范文本 借款人：_ 贷款人：_ 依据_及有关规定，借款人为基本建设向贷款人申请贷款，经贷款人审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同共同遵守。 第一条借款人向贷款人借款人民币(大写)_万元。用于_。预料分年用款为; _年_万元;_年_万元; _年_万元;_年_万元; _年_万元;_年_万元。 实际分年用款以国家批准的年度投资安排和上级行下达的信贷安排为准。 其次条借款人保证从_年_月_日起至_年_月_日止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。分年分次还款安排为： _年_万元;_年_万元; _年_万元;_年_万元; _年_万元;_年_万元。 第三条贷款利息：按年息_%计算，按

19、季计收并计算复利。借款人如不能按本合同规定的分年分次还款安排归还的部分作逾期处理，加收利息30%。在本合同有效期内，如国家利率变动，本合同贷款利率亦作相应调整。 第四条归还贷款的资金来源按国家有关规定双方商定为：_ 借款人对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式供应担保，抵押(或保证)协议作为合同附件。 第五条贷款到期，借款人如不能按期偿还，由担保单位代为偿还，担保单位在接到贷款人还款通知三个月后仍未归还，贷款人可干脆从借款人或担保单位的各项投资或存款中扣收;以抵押方式供应担保的，可变卖抵押财产归还贷款。 第六条因国家调整安排、产品价格、税率，以及修正概算等缘由须要变更合同条款时，由双方签订变更

20、合同的文件，作为本合同的组成部分。 第七条贷款人有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款人的经营管理、安排执行、财务活动、物资库存等状况。借款人应供应有关的统计、会计报表及资料。 借款人假如不按合同规定运用贷款，贷款人有权收回部分贷款，并对违约运用部分按原定利率加息100%。 第八条本合同自签章之日起生效，贷款本息全部清偿后失效. 第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解，协商或调解不成的，按下列第_种方式解决： (一)提交_委员会_; (二)依法向人民法院起诉。 第十条其他约定事项：_ 第十一条本合同正本三份，借款人、贷款人

21、、担保单位各执一份，副本_份。 借款人：(签章)_法定代表人：_ _年_月_日 贷款人：(签章)_法定代表人：_ _年_月_日 担保单位：(签章)_法定代表人：_ _年_月_日 二、借款合同的概述 借款合同的名片：是借款人向贷款人借款，到期返还借款并支付利息的合同。 1.当事人的权利义务 (1)贷款人根据约定可以检查、监督借款的运用状况。一方以欺诈、胁迫手段或者乘人之危，使对方在违反真实意思的状况下所形成的借贷关系，应认定为无效。 (2)借款人还应当根据约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确时，当事人可以协议补充;不能达成补充协议的，借款人可以随时返还，贷款人也可以催告借款人在合

22、同期限内返还。但借款人可以在还款期限届满之前向贷款人申请展期，贷款人同意的，可以展期。借款人未根据约定的借款用途运用借款的，贷款人可以停止发放借款，提前收回借款或者解除合同。 2.借款利息的规定 (1)借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当根据实际借款数额返还借款并计算利息。 (2)对支付利息的期限没有约定或者约定不明确，当事人可以协议补 充;不能达成补充协议时，借款期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付;借款期间1年以上的，应当在每届满1年时支付，剩余期间不满1年的，应当在返还借款时一并支付。 (3)自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利

23、息;约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。 建筑工程地基处理规范 地基处理费用篇四 合同编号：_ 工程名称(以单位工程为准)：_ 发包方：(甲方)_ 承包方：(乙方)_ 施工合同编号：_ 交付竣工工程日期：_年_月_日 北京市工商行政管理局 北京市城乡建设委员会 监制 一九九四年十二月 发包方(用户)名称：_ 工程名称：_ 本工程在保修期内如发生施工质量问题，工程承包方应根据国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定负责保修。 一、保修期限 自工程竣工验收并取得建设工程质量合格证书之日起计算。 1.民用与公共建筑、一般工业建筑、构筑物的土建工程为一年，其中屋面防水工程为三

24、年; 2.建筑物的电气管线、上下水管线安装工程为六个月; 3.建筑物的供热及供冷为一个采暖期及供冷期; 4.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为一年; 5.其他特别要求的工程，其保修期限由发包单位和承包单位另行议定。 二、保修项目内容及范围 1.屋面漏雨; 2.烟道、排气孔道、风道不通; 3.室内地坪空鼓、开裂、起砂、面砖松动、有防水要求的地面漏水; 4.内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面脱落，墙面浆活起碱脱皮; 5.门窗开关不灵或缝隙超过规范规定; 6.厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水; 7.外墙板漏水，阳台积水; 8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水; 9.室内上下水、供热系统

25、管道漏水、漏气、暖气不热，电器、电线漏电，照明灯具坠落; 10.室外上下水管道漏水、堵塞、小区道路沉陷; 11.钢、钢筋混凝土、砖石砌体结构及其它承重结构变形、裂缝超过国家规范和设计要求; 12.因施工单位造成的其他质量问题。 三、保修责任 施工单位自接到建设工程质量修理通知书(式样附后)之日起，必需在两周内到达现场与建设单位共同明确责任方，协商返修内容。属施工单位责任的，如施工单位未能按期到达现场，建设单位应再次通知施工单位;施工单位自接到再次通知书起一周内仍不能到达时，建设单位有权按原设计标准自行返修，所发生的费用由原施工单位担当。 四、保修抵押金 1.保修抵押金计算方法。按工程结算造价扣

26、除甲方供应的设备、成品价后的金额计算，由承包方向发包方支付保修抵押金。其中： (1)承包一般建安工程200万元以内的，按2.0%计算;200万元(不含200万元)至500万元的，按1.5%计算;500万元以上(不含500万元)的，按1.0%计算。 (2)单独承包装饰工程，按1.0%计算。 2.本工程保修抵押金为_元。 金额大写：_。 五、保修抵押金返还 工程保修期满，发包方按以下规定向承包方返还保修抵押金。 1.承包一般建安工程，保修期满一年，返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%为_元。 保修期满三年，返还保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。 2.单独承包装饰工程，保修期满一

27、年，返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。 六、争议 甲、乙双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿通过协商或调解不成的，可以实行下列一种方式解决： 第一种争议解决方式：向_仲裁委员会申请仲裁; 其次种争议解决方式：向_人民法院起诉。 双方约定按第_种争议解决方式解决。 七、合同生效与终止 1.本合同自订立之日起生效。 2.工程保修期满，发包方按规定向承包方返还全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后，本合同即告终止。 八、合同份数 1.本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。 2.本合同副本_份，由甲乙双方分送施工合同管理机构、质量监督机构及有

28、关部门。 九、工程质量出现永久性缺陷的，应根据国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。 十、属于设计缘由造成的质量缺陷，应根据国家和本市关于建设工程质量管理的有关规定执行，不在本保修范围内。 十一、双方议定的其他事项：_ 承包方(施工保修单位)： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 托付代理人： 联系电话： 开户银行： 帐号： (公章) 保修合同订立时间：年月日 发包方(用户)： 地址： 邮政编码： 法定代表人： 托付代理人： 联系电话： 开户银行： 帐号： (公章) 年月日 附件 建设工程质量修理通知书 工程名称(以单位工程为准)：_ 保修合同编号：_ 运用单位(用户)

29、名称：_ 施工单位名称：_ 本工程于_年_月_日发生质量问题，根据编号：_北京市建设工程保修合同有关内容，请你单位派人检查修理。 质量问题及部位 施工单位名称： 运用单位(用户)对修理结果的看法(由运用单位(用户)填写)： 运用单位(用户)公章 年月日 运用单位(用户)： 通讯地址： 邮政编码： 电话号码： 联系人姓名：(公章) 通知书发出日期：年月日 (邮政投递以邮戳日期为准) 填表方法 1.本表由发包方(运用单位)填写，一式三份，送承包方二份; 2.承包方(施工单位)对保修项目，进行修理后，经双方盖章，退发包方一份，自存一份。 建筑工程地基处理规范 地基处理费用篇五 发包方(以下简称甲方)

30、 承包方(一下简称乙方) 本工程于20xx年-月-日议定，由乙方承建。为明确甲、乙双方在施工过程中权利和义务，促使双方相互创建条件，搞好协作工作，保证质量按期完成任务，依据中华人民共和国建筑合同法建筑安装工程承包合同条例经双方协商签订本合同以使共同遵守。 第一条 工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围： 四、结构形式及建筑面积： 其次条 承包方式和工程造价 一、承包方式：按甲、乙双方商定后看法及预算项目工程，包工我、包工期、包质量、包平安 二、承包金额，暂定工程造价： 第三条 工期总天数(有效工期)-天 一、开工日期于20xx年-月-日开工，竣工日期于20xx年-月-日竣工。

31、三、竣工日期，遇到有下列状况经甲方签证，工期方可顺延 1、因遇人力不行抗拒的自然灾难造成停工。 2、工程变更。 3、其他缘由。 四、物资材料 凡乙方选购的物资材料要刚好通知甲方，阅历收合格后方可用于工程上。凡由乙方选购的物资，资料不符合要求的，而造成的损失，应由乙方负责。 五、工程支付方式 工程施工队进场拨付包工，工程资-，主体一层封顶后拨-，主体合格后拨-，总体验收合格后拨-(包括材料) 六、乙方负责 1、按施工及技术验收规范要求进行细心施工，确保工程质量，确保工期，由乙方造成的返工，停工费用由乙方担当(包括材料) 2、按施工平安要求和文明施工要求，搞好平安和文明施工，由于自身缘由造成的设备

32、损坏和人员伤亡事故的，其费用乙方自负 3、若因乙方责任发生的人身伤亡施工员，其费用均由乙方负责。 4、乙方进场前后，运输费、机械费、人工费等由乙方负责。 5、乙方不得拖欠工人工资，若拖欠工人工资或工人上访闹事，与甲方无关。 七、因一方不履行合同，而造成的经济损失，由违约方担当经济责任和赔偿对方的经济损失。 八、在履行合同中若双方发生争议，应本着实事求是的原则，协商确定。 九、本合同一式两份，甲乙双方各1份，本合同签字之日生效，注(未尽事宜由双方协商后解决) 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑工程地基处理规范 地基处理费

33、用篇六 合伙人：215;（以下简称甲方），居住地：215; 身份证号：;215;（以下简称乙方），居住地：215; 身份证号：;甲、乙双方经同等协商，就合伙承包河南焦作南水北调工程事宜，达成如下一样，供各方信守。 一、合伙宗旨在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。 二、合伙经营项目和范围合伙项目以福建215;公司中标合同确认的项目内容及范围为准；甲、乙双方合伙承包的项目，对外以福建215;公司名义出现。 三、合伙期限合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。 四、出资额、方式及比例 1.甲方以现金出资，出资额为人民币 万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例 %

34、。 2.乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占 %。 五、盈余安排与债务担当 1.盈余安排，以出资为依据，按比例安排； 2.合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例担当。 六、退伙合伙期间，一方退伙将严峻影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。 七、权利与义务 1.甲方为合伙期间的财务负责人，合伙项目的一切财务收入、支出均需经甲方同意方可支出与进帐；同时，甲方参加合伙项目的日常管理； 2.乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参加日常管理； 3.甲、乙双方

35、共同确定合伙重大事项。 八、禁止行为 1.未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动； 2.禁止合伙人在合伙不利时退伙。 九、合伙期满合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例担当、安排。 十、纠纷解决若双方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同样法律效力。若协商不成，则215;所在地法院解决- 第一条 合伙宗旨：_ 其次条 合伙名称 、主要经营地：_ 第三条 合伙经营项目和范围：_ 第四条 合伙期限，自_年_月_日起，至_年_月_日止，共_年。 第五条 出资金额、 方式、期限 （一）合伙人_（姓名）以_方式出资，计人民币_元；_（其他合伙人同上依次列出） （二）

36、各合伙人的出资，于_年_月_日以前交齐。 （三）本合伙出资共计人民币_元。合伙期间各合伙人的出资为共有财产，不得随意恳求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍为个人全部，届时予以返还。 第六条 盈余安排与债务担当合伙各方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏 建筑工程地基处理规范 地基处理费用篇七 招标编号： (投标侯选人名称)： 鉴于你单位已通过招标人组织的的投标资格预审，且已确认将按即将发出的招标文件的要求参加上述工程的投标，现邀请贵司作为资格预审合格的投标人就上述工程的施工招标进行密封投标。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程规模： 结构形式： 场地面积： 安排开工日期： 安排竣工日

37、期： 质量等级： 资金来源： 招标范围： 二、招标文件的取得招标文件将于年月日时至时在以下地点发售： 地 址：联系人：每套招标文件售价为，以方式支付给 。(说明费用是否退还，是否要求打算图纸等的押金以及详细规定，还应说明购买多套招标文件的规定) 三、投标地点及截止时间本招标工程投标截止时间为年月日时分。投标人应按前款规定的时间或按招标文件规定所延长的时间到以下地点递交投标文件： 地址： 假如投标人在非投标截止时间当日递交投标文件，投标人应将投标文件递送至下列地址：地 址：联系人： 四、开 标本招标工程将于年月日时分在以下地点开标： 地址： 投标人须按招标文件的有关规定派代表出席。 五、自投标截止日期起，投标文件有效期为日历天。 六、中标通知书将在年月日之前发出(传真有效)。 七、如投标人需询问有关本工程招标投标的其它事宜，请按下述方式联系： 地 址： 联系人：电话/传真： 招标人：(盖章) 法定代表人或授权托付人：(签字) 日期：年月日 经办人： 日期：年月日 建筑工程地基处理规范 地基处理费用篇八 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法，甲、乙双方经过友好协商，本