2023年建筑工程质量协议书工程质量协议书简单(篇).docx

《2023年建筑工程质量协议书工程质量协议书简单(篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑工程质量协议书工程质量协议书简单(篇).docx（41页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑工程质量协议书工程质量协议书简单(篇) 人的记忆力会随着岁月的消逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经验和感悟记录下来，也便于保存一份美妙的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇一 乙方: 业主:指购买本项目房屋的客户 为保证本工程在合理运用期限内正常运用,甲乙双方协商一样签订本工程质量保修书。乙方按国家建设工程质量管理条例及双方合同约定担当工程质量缺陷保修责任。 自工程竣工资料、图纸、钥匙移交完毕之日起计算,保修期限不少于国家建设工程质量管理条例规定及本

2、工程质量保证书规定保修时间。其中地基基础与主体结构工程在设计文件规定的合理运用年限内保修结构平安;屋面、厨房、(来自:)卫生间、地下室、外墙面、门窗框以及其他有防水要求的地方防渗漏保修5年;空调及制冷系统保修两年;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程保修2年,室外管网及小区道路等市政公用工程保修2年,其他工程根据国家建设工程质量管理条例执行,但不得少于2年。 本补充合同约定乙方总承包范围内的工程项目,由于乙方施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题,均属乙方免费保修范围。 整体工程及各分部分项工程质量,经竣工验收符合合同要求,如甲方抽检到分项工程中允许偏差项目中超出允许偏差范围的、基本项目中

3、未达到优良的项目或者不符合观感要求的观感项目,仍属乙方返修范围,乙方应按甲方要求进行返修。 由于乙方工程质量问题造成甲方和业主的全部干脆和间接损失,由乙方无条件担当。如业主另有索赔要求,则乙方授权甲方全权代表乙方与业主进行索赔谈判并确定赔偿金额,谈判结果经甲方和业主签字后马上生效,甲方负责知会乙方,并将乙方须担当的费用总额干脆从乙方保修款中扣除,乙方予以无条件承认。 工程竣工验收合格后,本工程移交给物业管理公司管理,保修款由甲方客户服务中心负责保管。甲方客户服务中心负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理,乙方就工程质量保修向甲方客户服务中心负责,工程保修款最终由乙方和甲方客户服务中心进行结算

4、。同时,甲方保留依据相关法律法规就有关工程质量问题追究乙方质量责任的权利。 1.渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等影响居民正常生活的状况下,乙方承诺在甲方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成修理。 2.发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当马上到达事故现场抢修。 3.其他状况下,乙方须在甲方通知后24小时内赶到现场,并于赶到现场之日起二日内完成通知所涉及之保修、修理项目。 4.每个修理项目完成后,经业主和甲方验收并签字后,方为该修理项目本次修理完毕。所修理项目应保证在六个月内不再出现类似问题。 5.违反以上规定,视为乙方同意由甲方处理,甲方委派他方处理,处理结果由业主和甲方

5、签字认可后即生效,不再经由乙方确认(甲方将处理状况知会乙方),因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。 6.乙方承诺,无论以上质量缺陷属乙方、甲方或业主责任,在接到通知后,均遵守上述时间性要求不问理由地进行修理,并在修理过程中与甲方及业主共同取证,以推断责任缘由,不属乙方责任的,由责任方向乙方支付材料及人工费用。 1.每个修理项目完成后要经业主和甲方验收签字方可,所修理项目的保修期限由修理合格之日起重新计算。 2.修理工作完成后,乙方负责将施工现场清理干净,如维修理过程中给业主造成其他损失,则乙方应担当相应责任。 3.如有下列状况之一发生,甲方有权另行聘请施工单位进行修理,由此引起的一切费用和

6、责任由乙方担当。 a:接到甲方返修通知(口头或书面)后拒不到现场处理问题; b:超过规定的到场时间后4小时仍未赶到现场; c:超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务,且不主动向甲方客户服务中心报告; d:对同一位置经过一次返修仍未彻底解决问题; e:因现场返修人员服务行为造成客户剧烈投诉。 4.因乙方责任造成返修、赔偿的,乙方应根据以下标准赔偿甲方干脆和间接损失:干脆返修加干脆赔偿的费用在20xx元以下的,根据3倍计算;干脆返修加干脆赔偿的费用在20xx元以上的,根据2倍计算。 5.按上述方法计算出的费用总额由甲方书面知会乙方,无需征得乙方书面签收看法即可干脆从乙方保修款中扣除。 6.对于涉及

7、结构平安的质量问题,应当根据建设工程质量管理条例的规定,马上向当地建设行政主管部门报告,实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,乙方实施保修。 1.在工程保修期内,乙方必需委派两名全权代表(土建1名,安装1名)在现场办公,专职处理本工程的修理工作;如甲方认为该代表不能胜任工作,乙方在接通知后2日内予以更换。 2.乙方保修负责人(默认人为项目经理): a)通讯地址: b)电话/手机: c)传真: 3.以上内容若有变动需刚好书面知会甲方客户服务中心,否则无法联系时,视为乙方已收到甲方传达之信息。 4.每一住户,无论修理项目多少,全部修理人员均应一次到位。 5.修理

8、人员应按甲方制定的修理程序进行修理,听从甲方客户服务中心的管理,听从业主的监督,统一着装、文明施工、文明用语,不得与业主发生任何争吵,否则每人次乙方支付违约金500元。 1.从乙方工程结算款中截留5%作为保修款,在乙方已完成全部返修工作后(需甲方客户服务中心和物业公司签字认可),保修款在保修时间满三年、五年及延长期满时分别结算一次,甲方在结算后二十天内将当期结算后剩余保修款(扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额)按30%一次性付给乙方;甲方在保修延长期满后二十天内将余款(扣除按上述条款所计算出的赔偿费用总额)全额一次性支付给乙方。 2.若甲方垫付修理费用超出保修款总额,超出部分仍由乙方支付;全

9、部保修款在结算时均不计利息。乙方不愿支付超额部分的,甲方有权由应支付乙方的其他任何费用中扣除,仍不够的,以法律手段追回。 1.乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内,接着供应适当修理服务,并按最实惠价收取费用。 2.本保修书:作为施工合同附件,由施工合同双方共同签署,在工程有效寿命内始终生效。 甲方: 乙方: 代表: 代表: 本保修书于: 年 月 日签署 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇二 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法和建设工程质量管理条例，并参照房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对（工程名称）签订工程质量保修书。 1、工程质量保

10、修范围和内容 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。 质量保修范围:详细保修的内容，双方约定如下： 2、质量保修期 2.1双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下： 详细详见本工程的质量保修期要求 2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 3、质量保修责任 3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。 3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。 3.3对于涉及结构平安的质量问题，马上向当地建设

11、行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。 4、保修费用 4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。 5、其他 5.1双方约定的其他工程质量保修事项： 5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发包人（公章）： 承包人（公章）： 法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）： 年 月 日 年 月 日 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇三 甲方：xx市xx建筑安装工程公司 乙方：xx市xx汽车销售服务有限公司 xx

12、市xx汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程由甲方承建，施工过程中乙方同意甲方与肥城市盛业建筑安装工程有限公司合作完成钢结构工程部分。现甲乙双方关于该工程存在的质量缺陷，达成协议如下： 1、现经山东剑威工程建设监理有限公司第七分公司出具的监理工程师通知单提示该工程中的1#、2#、3#存在质量缺陷如下： （1）有的墙板、顶板安装、打胶，个别部位不符合规范要求； （2）门窗、女儿墙个别部位安装不符合规范要求； （3）全部采光板未根据设计图纸、图集施工； （4）屋檐安装不符合规范要求。 双方认可以上质量缺陷属于未按图纸施工的全部质量问题，均非地基工程或主体结构质量问题，该工程再无其他质量缺陷

13、。 2、双方协商扣除甲方工程款中的26万元作为肥城市成润汽车销售服务公司1#、2#、3#、品牌展厅工程全部质量缺陷的全部赔偿金，甲方对本工程不再担当任何修理义务和赔偿责任。 3、乙方依据详细状况自行支配修理，不得以其他任何理由向甲方提出索赔恳求。因乙方怠于修理造成质量缺陷扩大及产生的损失，不得向甲方索赔。 4、本协议与双方原签订的建设工程施工合同及质量保修书冲突之处，优先适用本协议。 5、本协议自签章之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 年 月 日 年 月 日 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇四 甲方：中建三局第三建设工程有限责任公司安装分公

14、司湖北经理部 乙方：湖北祥安智能工程有限公司 为了加强工程的质量管理，仔细实行建设工程质量管理条例和国家相关政策、法规，确保工程质量优良，明确双方在工程质量方面的责任、义务和权利，结合工程的实际状况与要求，经协商，甲乙双方在已经签订的中国工商银行鄂州分行综合办公楼工程分包合同框架范围内，另签订本质量管理协议，以明确双方质量管理权利责任并共同遵守。 第一条 双方共同遵守国家建筑法等一系列有关质量管理的法律法规和国家现行施工规范、标准和相关法规。 其次条 双方共同遵守中建三局第三建设公司各项质量管理规章制度。 第三条 甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣

15、者是其所雇佣人员的平安生产责任主体。 第四条 甲方责任和权力 1、仔细执行国家现行施工规范、标准和相关法规，对建设工程的各个施工环节进行现场监督； 2、甲方必需根据工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对工程建筑材料、建筑构配件进行检验，检验不合格和未经检验的乙方不得擅自运用； 3、在各项工程施工作业前，甲方现场管理人员必需对乙方参加施工作业的人员进行口头和书面的技术交底，依据工程特点，说明留意事项，并履行签字手续； 4、甲方必需建立、健全施工质量检验制度，严格工序管理，合理的支配施工依次，为乙方供应作业面； 5、对工程的施工难点，甲方应编制专项施工方案，方案应经过建设、监理、设 计和上级主管

16、部门的认可，方可用于施工。施工前，甲方根据专项的施工方案对乙方进行专项的技术交底，并履行签字手续； 6、甲方在工程质量检查中发觉的质量问题，应责令乙方刚好整改，经整改仍不能满意质量要求，甲方有权责令乙方退场； 7、对须要隐藏的工程项目，甲方应做好工程质量检查和记录，隐藏工程在隐藏前，甲方应当通知建设单位和建设工程监督机构进行验收，合格后，甲方方可通知乙方进行下一道工序的施工。 第五条、乙方责任和权力 1、乙方建立自身的质量管理体系，结合工程详细状况制定具有操作性的作业指导书和相关制度； 2、根据规定配备专职质检人员一名； 3、乙方人员必需严格根据现行的施工规范和检验评定标准进行施工，仔细执行甲

17、方施工现场的各项规章制度； 4、乙方必需选择技术娴熟的施工人员进入现场施工。对于乙方施工人员在施工中造成的质量问题和出现的质量事故，乙方应担当全部责任； 5、乙方在工程项目施工中，应设立一名技术负责人，各个班组设立专职或兼职质检员，常常督促班组人员根据施工技术规范进行施工，刚好调整施工人员不规范的施工行为； 6、分部分项工程完工后，乙方应作好自检自查工作，合格后，刚好通知甲方进行检验，甲方检验不合格，乙方应刚好进行整改，整改合格后方可进行下道工序施工； 7、乙方应严格根据甲方的支配的施工依次进行施工，并随时接受甲方的现场监督和检查； 8、乙方应严格根据甲方制定的施工方案进行施工，不得擅自修改施

18、工方案； 9、对须要隐藏的工程，在隐藏前乙方不得进行下道工序； 10、乙方必需全力协作甲方工程质量创优，以确保工程达到双方合同约定的质量创优目标，否则甲方将严格根据合同进行惩罚。 11、工程完工后，乙方应根据合同约定的内容对工程进行修理和保养工作，保修年限严格根据建设工程质量管理条例和甲方与建设单位合同所规定的年限，建设工程保修期，从工程竣工验收合格之日起计算。 第六条、其他 1、若发生质量事故，由甲方牵头，甲乙双方参与，根据规定报告有关部门进行调查，查清事故缘由，分清事故责任，提出对事故责任者的处理看法。 2、本协议如有未尽事宜，由双方协商解决。 3、本协议从甲乙双方签字之日起生效，工程保修

19、期过后，该协议自动失效。 4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方： 乙方： 代表： 年 月 代表： 年 月 日 日 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇五 订立协议双方： 建设单位：_（以下简称甲方）； 勘察单位：_勘察院（以下简称乙方）。 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成国家建设项目的勘察任务，依据已被正式批准的建设项目安排，经双方充分协商，特订立本协议，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点_。 其次条勘察的范围、进度和质量_。 第三条甲方的义务 1、在签订协议时，甲方必需向乙方提交按基建程序批准的安排任务书复印件，提交

20、进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2、在签订协议时，甲方必需在_年_月_日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置各_份，提交由建设单位托付、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3、甲方必需在_年_月_日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现尝打算材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。 4、甲方必需在_年_月_日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5、甲方必需负责解决乙方勘察人员的现场吃住办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，假如甲方支配住款待所、饭店，费用

21、由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员供应便利。勘察施工中必需的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供应（费用由乙方负担）；生产现场取温煦机具的看管由甲方负责解决并负担费用。 6、乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。 7、甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复运用。 第四条乙方的义务 1、乙方应根据现行的标准、规模和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按协议规定的进度、质量提交勘察后果。 2、乙方应于_年_月_日进入现场勘察，_年_月_日提交全部勘察资料，提交测量透亮图_份，提

22、交工程地质报告书一式_份（如甲方须要加英加晒图纸资料，另外收费）。乙方如因气候或甲方缘由影响现场施工_天以上，工期可顺延。 第五条定金及勘察取费标准及拨付方法 1、本工程按国家建委颁发的工程勘察收费方法收取勘察费，总价预料为_元。自本勘察协议生效后_日内，甲方应向乙方支付相当于勘察费的_%的定金；勘察协议履行后，定金抵作勘察费。甲方不履行协议的，无权要求偿还定金，乙方不履行协议的，应当双倍返回定金。勘察工作开工后，甲方应向乙方支付勘察经费的_%；全部勘察工程结束后，乙方按协议规定向甲方提交勘察报告书和图纸，并进行工程结算，甲方提取资料后_日内，应按实际勘察工作量清付勘察费。勘察费用的支付均由建

23、设银行办理托收承付。 2、属于特别工程（如自然地质条件困难，技术要求高，勘察手段超过现行规范，特殊重大、紧急、有特别要求的工程，特殊小的工程等）的收费方法，原则上按勘测工程总价加收_%的勘察费。 第六条甲方的违约责任 1、假如由于甲方变更安排，或供应的资料不精确，或未按期供应勘察、设计必需的资料或工作条件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，勘察工期顺延，因甲方责任而造成重大返工或重作设计，应另行增费，勘察工期顺延。 2、甲方超过协议规定的时间交付勘察费或定金，应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金_元。 第七条乙方的违约责任 1、乙方因勘察质量低

24、劣引起返工或造成工程损失，应接着完善勘察，并依据造成的损失状况担当经济和技术责任，甲方可视造成的损失大小，削减或不付勘察设计费。 2、乙方如勘察错误造成工程重大质量事故，除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付与干脆受损失部分勘察设计费相等的赔偿金。 3、由于乙方的责任延迟供应勘察文件，时间达_天以上的，每延迟一天，应向甲方偿付相当于工程勘察费总价_的违约金。 第八条纠纷的处理 本协议执行中如发生纠纷，双方应刚好协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的协议管理机关申请调解或仲裁，也可以干脆向人民法院起诉。 第九条其它 _。 本协议

25、_年_月_日双方签字后生效，全部勘察工程验收后失效。本协议如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本协议具有同等效力。 本协议正本一式_份，甲乙双方各执_份；协议副本一式_份，送计委、建委、建行_各留存一份。 建设单位（甲方）（盖章）：_ 勘察单位（乙方）（盖章）：_ 代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_ 联系人：_ 联系人：_ 通讯处：_ 通讯处：_ 电话或电报：_ 电话或电报：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 帐号：_ 帐号：_ _年_月_日 _年_月_ 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇六 建设单位（以下简称甲方）_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职

26、务：_ 拆迁户（以下简称乙方）_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 依据_建筑安装工程的建设须要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺当进行，经甲乙双方充分协商，特订立本协议，以供双方遵守执行。 第一条乙方在甲方用地范围内共有_结构的住房_幢_间，共_平方米（原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准；租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准），全部交给甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费）甲方负责于_年_月_日以前为乙方支配住房（拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投

27、资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建）_平方米（安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿；乙方原住房严峻拥挤不便的，应按其家庭人口状况赐予适当照看） 其次条乙方应于_年_月_日以前搬往甲方安置的住房或周转房（或乙方自找的周转房），甲方于乙方搬迁后_日内一次付给乙方搬迁费_元。 第三条甲方对乙方在临时周转期间按下列状况赐予补助： 1、乙方自行找房周转，每人每月补助_元； 2、由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月_元； 3、乙方用甲方的

28、简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助_元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。 第四条甲方安置乙方的住房位于_，共_套_间，_层_号，配有_等装备。 第五条乙方家庭的全部成员（18岁以上者）_等_人一样签同意_作为乙方代表人，授权他（她）在协议文本和其他文件上签。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人_领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的.分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。 第六条甲方如不按协议规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的_%向乙方偿付违约金（如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日

29、，应向乙方偿付_元违约金）；甲方如不按协议规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付_元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按协议履行义务。 乙方如经甲方按协议规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金_元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不行抗力缘由不能按时搬迁，时间顺延，但必需告知甲方状况。 第七条其他约定：_、 本协议自甲乙双方签之日起生效，协议生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除协议。协议中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本协议具有同等效力。

30、协议执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。 本协议正本一式二份，甲乙双方各执一份；协议副本一式_份，交_市（县）房地产管理局、建设银行、建委、计委_等单位各留存一份。 建设（甲方）_（公章） 拆迁户（乙方）_（公章） 代表人：_ 代表人：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇七 发包方：_(以下简称甲方) 承包方：_(以下简称乙方) 甲乙双方依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对签定工程质量保修书。 1、乙方所完成的工程，在通过有关部门竣工验收后，在

31、质量保修期内，应主动向甲方或者甲方托付的项目物业管理公司进行工程运用过程回访，知晓自己所担当施工的工程存在哪些质量缺陷，便于双方总结阅历，在以后的工程施工中得以解决提高。 2、回访时间为质量保修期起先后每_月回访一次，直至质量保修期届满。 3、回访对象为：_甲方或者甲方托付的项目物业管理公司。 1、乙方在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当施工合同约定的全部施工承包范围内工程质量保修责任。 2、凡属于乙方缘由造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷，及由于乙方修理造成业主的相关损失，均属于乙方保修责任范围，不属于甲方责任。 保修期限为壹_年，实际的保修期从工程实际竣工验

32、收并交付运用之日起计算。 本工程质量保修金按本工程结算总价的 %计取。 质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。 1、保修期内凡属乙方缘由出现质量问题，乙方应修理、更换;如因甲方运用不当或保养不善引起的故障或设备损坏，乙方负责有偿修理(只收取材料费，不收取人工费)。 2、保修期内更换的配件必需是原厂商生产的新配件，换下的配件属于乙方的财产，更换上去的配件则成为甲方的财产。 3、在保修期内，一般状况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行修理，发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。 4、发生下列状况时，甲方可托付他人修理，因此产生

33、的一切费用(包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失)由甲方干脆从质量保修金内扣除，不足部分由乙方在5日内补足，并补足原有的质量保修金：_ (1)乙方未能根据甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复; (2)乙方对同一部位经两次修理仍未修复的 5、质保期内如出现设备、材料更换状况，则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。 6、在保修期内，由于乙方质量问题引发的任何平安事故问题，责任均由乙方担当。 7、若因乙方拖延，推诿而导致业主一切损失的，或因此造成甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)经济损失和法律责任时，而相关质保金总额又不足以支付的，甲方(或负责管理该项目

34、的物业管理公司)有权向乙方追索，直至向人民法院提起诉讼。 8、乙方每次修理完毕，应负责将施工现场清理干净，并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。 9、以上保修期保修回访记录，以及乙方是否履行保修责任，最终以业主和甲方(或物业公司)签字认可为准，若无业主和甲方(或物业公司)签字，甲方将拒付应付的保修金。 本工程质量保修书作为施工合同附件，与施工合同具有同等的法律效力，其有效期限至保修期满。 甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 甲方代表签名：_ 乙方代表签名：_ 地址：_ 地址：_ 电话：_ 电话：_ 传真：_ 传真：_ 日期：_年_月_日 日期：_年_月_日 建筑工程质量协议书 工程质量协议

35、书简洁篇八 发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对郑东建材家居城xxx工程签定工程质量保修书。 1.1.承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当施工合同约定的全部施工承包范围内工程质量保修责任。 1.2.凡属于承包人缘由造成的各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人修理造成业主的相关损失，均属于承包人保修责任范围；不属于承包人责任，但是经由双方协商由承包人施工的，承包人应协作修理，费用由责任方担当。 3.1.保修期头三个月内，承包人应派出足够的修理和管理人员常驻现场负责修

36、理工作，承包人修理负责人每天与发包人工程部及相关部门主动联系一次，在发包人修理备案本上签到。仔细履行保修责任，做到服务周到，随叫随到，此后应在发包人通知24小时内赶到现场进行修理，履行保修义务，保证修理的质量及效果。承包人联系电话：发包人通知时间以电信部门记录为准，一次接通或三次无人接听或接不通视为发包人已通知承包人（发包人电话通知时间8:0018:00之间）。承包人如更改电话，必需提前3天加盖公司公章书面通知发包人。 3.2.发生紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。 3.3.承包人未能刚好进场修理或不能修理或未能在发包人指定的合理期限内修理完好或经过两次修理都未能

37、修好的，承包人同意发包人自行另请他人代为修理并确定价格，同意全部修复费用及赔偿费用及发包人加收管理费（修复及赔偿费的15%）可以从发包人支付承包人的任何款项中扣除，但不等于解除承包人的任何应负的.责任。 3.4.承包人的施工质量缘由，导致业主退房、补偿等全部责任、费用及甲放的损失均由承包人担当。承包人授权发包人全权代表承包人与相关业主进行谈判，承包人应在发包人通知有关费用的3天内向发包人支付，否则发包人加15%的违约金从保修金中扣除，并要求承包人补充保修金。 3.5.承包人每次修理完毕，应负责将施工现场清理干净并在完成后取得业主和发包人的验收签字，所修理项目如在六个月内再次出现同样缺陷的，仍旧

38、由承包人保修。 3.6.对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 3.7.质量保修完成后，由发包人组织验收。 在保修期内，假如修理次数，业主投诉较多，保修金五年以后酌情结算，保修金结算后，承包人仍应接着完成2款规定的保修期限内的保修工作。保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。 本工程质量保修书一式四份，双方各两份，由施工合同发包人、承包人双方签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 甲方：_ 乙方：_ 代表：_ 代表：_ _年_月_日 _年_

39、月_日 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇九 甲方：_ 乙方：_ 经甲、乙双方共同商定，乙方承接甲方电视监控工程，工程设备造价_元（此价格不包括工程用线、pvc管费用），并达成以下协议： 1、乙方承诺为甲方供应的产品均具优良品质，若出现质量问题，一年内免费修理，三个工作日不能修复的，供应备用机。 2、自协议签订之日起，甲方预付乙方设备款的20%，作为预付款，待安装调试按品牌验收完毕后10天内付清设备款的80%和线、pvc管的费用。乙方承诺7天内开工，15天内全部工程结束。甲方保证在工程安装调试过程中赐予乙方必要的合作。如因甲方因素造成的图像质量问题的解除费用由甲方担当。乙方派技术人员指导安装并负责全部设备的调试。 3、本协议未尽事宜，由双方协商解决。附表作为本协议附件。 4、本协议双方代表签生效，甲乙双方各执一份，出现纠纷由起诉方所在地法律部门依法处理。 甲方：_乙方：_ 电话：_电话：_ 代表：_代表：_ 建筑工程质量协议书 工程质量协议书简洁篇十 甲方： 乙方： 乙方负责施工甲方所承接的工程，内容为施工合同中包含的全部部分项