2023年年土建工程瓦工承包合同(3篇).docx

《2023年年土建工程瓦工承包合同(3篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年年土建工程瓦工承包合同(3篇).docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年年土建工程瓦工承包合同(3篇) 随着法律观念的日渐普及，我们用到合同的地方越来越多，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟! 土建工程瓦工承包合同篇一 _行(简称贷款方) 借款方为下年度基本建设工程储备设备(材料)所需贷款，经贷款方审查同意发放。为明确双方责任，恪守信用，依据_级基本建设储备贷款管理暂行方法规定，特签订本合同。 第一条本年度贷款方向借款方安排发放基本建设储备贷款人民币(大写)_万元，用于_。本贷款期从起先支用之日起，至还清全部贷款本息止，贷款期为_年。 其次条本贷款是为建设项目下年

2、度储备国内生产设备(材料)的专项贷款，实行专款专用。不得用于扩大基本建设工程量、弥补投资缺口、安排外工程储备、垫付工程款、不符合国家规定的设备(材料)预付款、长线产品和能源惊慌地区耗能高的产品项目、地方级建设项目的储备、不符合贷款对象的其他基本建设所需的储备贷款、其他开支等。 第三条自支用贷款之日起，贷款方按实际支用数按季计收利息。在合同规定的借款期内，月利率为_。借款方不按期归还贷款，逾期部分加收利息_%，对超储积压设备(材料)占用的贷款加收利息_%。 第四条借款方保证在_年_月之前，用国家规定的还款资金还清全部贷款本息。逾期不还，贷款方有权限期归还贷款或从贷款方拨、贷款户或存款户中扣收。

3、第五条贷款方保证在下达的贷款指标额度内发放贷款，如未按期供应贷款，应担当由此造成的经济损失。 第六条贷款方有权检查、监督贷款的运用状况，了解借款方的经营管理、安排执行、设备选购、财务活动、物资库存等状况。借款方应向借款方供应有关设计、会计、统计等方面的文件资料。借款方不按合同规定运用贷款，贷款方有权扣回贷款本息，并对违约运用部分加收罚息_%。 第七条本合同条款以外的其他事项，双方遵照_的有关规定办理。 第八条本合同经双方签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。合同一式五份，借贷双方签章后各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。 借款方：(公章)_ 负责人：(签章)_ 地址：_ 贷款方：(公章)_

4、 负责人：(签章)_ 地址：_ _年_月_日 土建工程瓦工承包合同篇二 发包方为甲方： 承包方为乙方： 为搞好我村农田水利基础设施的建设，经村支两委，党员，组长及村民代表商讨确定，把风车坝渠道还没有修的1300米实行包工包料，公开招标。乙方以每米120元中标，现双方特制定如下条款： 1、乙方必需听从甲方对工程质量的监督要求。 2、乙方负责风车坝渠道与鸟子冲汇合处到芙蓉井田边水泥路处，1300米清淤。 3、乙方负责清除渠道两边全部杂草和底板污泥，以实底为准。 4、乙方负责渠道底板平水测量，要挖高、低填为准。 5、两边挡水墙用混泥土满浆灌满，两边都要达到高50公分，宽15公分，底板要达到7公分厚，

5、75公分宽由乙方负责。 6、渠道标准为高50公分x宽75公分，三面压光由乙方负责。 7、水渠下方人行道，由乙方负责填平，利于看水通行。 8、工程完工付款了30%，20xx年3月1日工程款全部付清。 9、以上条款望双方共同遵守。 10、本合同共一页，一式三份，甲、乙双方各存一份，上交一份。 甲方签字盖章： 乙方签字： 年月日： 土建工程瓦工承包合同篇三 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 现甲方把 和 住宅楼的瓦工分项工程以清工的方式承包给乙方，经双方友好协商，以便有利于本工程施工的方针，特签订本协议书，以明确甲乙双方的权利和义务，望双方共同遵守。 一、承包范围：自挖槽起先到屋面

6、除钢筋、木工以外的全部砌体、砼浇灌、室内外回填土、预制小构件的制作、自身所用临时脚手架的搭拆和脚手架基础、内外墙架眼的堵塞(外墙用混凝土，内墙用砖)、施工道路和料场的硬化、配电盘底座、砖砼接茬处的清理。 二、质量标准：执行国家现行施工质量验收规范及省市有关文件规定及操作规程和技术交底。 本工程为合格工程，按现行施工质量验收规范检查，分项必需合格，不允许出现不合格点。 建设单位及监理单位提出的要求必需执行，因本分项出现的质量问题，建设单位及监理单位下发罚款单，甲方将加倍罚款。 乙方负责本工程主体方面质量监督站的验收，如因乙方施工质量缘由而出现复验状况，由此引起的一切费用均由乙方担当。 细部质量方

7、面：现浇板及楼梯砼表面应平整、密实，不能露石子，要用木槎板槎出细毛，观感要好，要做好成品爱护，对其它工种人员有意破坏成品的，指认给甲方管理人员，指认一次，甲方嘉奖10元，假如砼表面出现脚窝等人为破坏，而又不能指认出责任人，则罚乙方20元/每处，乙方并负责修整好。 平整度误差超过1每米罚款 元，正常天气每天分早、中、晚浇水养护三次，每少一次罚款 元。 干砖上墙每块罚款 元。 砼出现孔洞、蜂窝、麻面每惩罚款 元。 现浇构件如 三、承包价格及计算方式： (1)-2号楼建筑面积按标准层七层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算。 (2)-5号楼建筑面积按标准层八层计算，阁楼按实际面积计算，26元/计算

8、。 四、进度要求：该工程开工日期为年月日，-2、-5号楼主体同时施工，每层按七天计算。 完工日期：年月日必需完成住宅阁楼的屋面砼。 假期、阴雨天、停水停电均已考虑在内，不再顺延工期，如拖延以上要求的节点工期，甲方有权视情节轻重，扣罚乙方工程款的3%5%。 如发觉乙方不能胜任本工程工期的要求，甲方可以单方面中止合同，并扣除乙方所施工工程款的30%50%，乙方损失自负。 甲方下达的施工进度安排与本合同书有同等的效力。 乙方单方面中止合同，甲方有权不予结算，乙方损失自负。 五、付款方式：每层完毕后付款该层人工费的85%。 ，余额在工程竣工验收后二个月内付清。 每次付款均要有工地主要管理人员二人签字认

9、可，方能付款。 每一次付款都要将罚款扣除。 罚款单需有甲方两人以上签字有效。 六、工程进度的管理及规章制度：乙方应有足够的人员保证不出现对其它工种造成窝工现象，假如对其它工种造成窝工，要对被窝工方支付窝工费，按每人每天35元计算。 反之其它工种对乙方造成窝工，同样支付给乙方窝工费。 乙方在施工中严格遵守工地上的一切规章制度，并负责相关技术、平安资料的供应和整理。 对工人进行平安教化、培训，为工人供应必要的平安用具。 严禁违章作业，未经同意，擅自冒险作业，一经发觉将肃穆处理并追究相关责任。 严禁拆除、毁坏平安设施。 严禁无防护和警戒进行拆除施工。 严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线。 禁止打架斗殴、

10、酗酒闹事。 加强平安意识和劳动爱护，杜绝平安事故，对在施工中发生的一切病伤和事故，由乙方负责。 进入施工现场 七、平安施工与工伤事故：乙方应遵守平安操作规程及平安技术交底，遵守工地规章制度。 自己检查施工环境时如发觉有平安隐患刚好通知甲方处理。 不按章操作的出现的平安事故由乙方负责。 乙方的施工人员与本协议的乙方签字人有劳务关系，与本协议的甲方无劳务关系，本合同全部条款只针对乙方承包人。 在本工程中出现的工伤平安事故，3000元以下(县级医院发票)乙方自理，3000元以上，甲乙双方共同协商解决。 乙方工人要由乙方管理，如乙方工人发生刑事案件与甲方无任何关联。 八、现场文明施工：各自的施工现场每

11、日应清理干净、整齐，堆料场地应整理至便利进料。 废料、垃圾堆放在指定地点，严禁乱堆乱放。 如运用用电机械应通知工地电工接电，严禁私自私拉乱接。 施工现场、生活区的污水应清理干净，做到现场干净、整齐、卫生。 否则甲方有权处以经济罚款或派人清理，所发生的费用由乙方担当，在拨付工程款时扣除。 九、机具管理：乙方所运用的大小机具每日应清理干净，堆放整齐，否则视状况轻重，甲方有权处以罚款。 安排到本班组的工具，在完工后应如数交还，不得私自截断、私自改装。 如机具出现故障刚好通知甲方修理，发觉带故障运行者，甲方有权罚款。 十、其它： 1、甲乙双方如出现争议，应本着协商解决的看法，如不能协商解决，要在被起诉方身份证所在地法院起诉。 2、如甲方运用乙方人工，按元/工日计算，工地指派的承包范围之外的工作必需要做，不能借故推托。 3、甲方所用乙方计时工，每周核对一次，甲、乙双方签字认可。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日