2023年建筑合同纠纷建筑合同条款(5篇).docx

《2023年建筑合同纠纷建筑合同条款(5篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年建筑合同纠纷建筑合同条款(5篇).docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2023年建筑合同纠纷建筑合同条款(5篇) 在生活中，越来越多人会去运用协议，签订签订协议是最有效的法律依据之一。合同对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇合同。下面是我为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜爱。 建筑合同纠纷 建筑合同条款篇一 承租人：(以下简称乙方)签名： 依据中华人民共和国合同法的有关规定根据同等互利的原则，为明确出租人和承租人的权利和义务经双方协商一样，签订如下合同供甲乙双方共同遵守。 一、租赁名称：山东华夏qtz40塔吊一台。 二、租金支付方式和期限： 1、租金的标准，每月元(大写元)加节每月大写 贰佰 元)不含税费。由乙方指派专业人员运用管理。 2、租金支付方式

2、和期限：设备到施工现场后首付租金40000.00元(大写，安装完毕运行正常后按双方事先约定半年一付。 3、甲方必需保证塔吊在安装完成能正常运行，若不能正常运行所造成的经济损失由甲方担当且退还一切费用。 三、租赁物资的保管与修理： 1、乙方对租赁物要妥当运用、保管。租赁物返还经双方检查验收，必需能正常运行运用，如造成租赁物人为损坏、丢失，由乙方照价向出租人赔偿。 2、在租赁期间，租赁物的自身机械修理费用由甲方担当。耗材费用由乙方担当，如更换钢丝绳、附轴等。 四、出租人或承租人变更： 1、在租赁期间，租赁物全部权转移第三人，应正式通知乙方，租赁新物的全部权即成为本合同的当然出租人。 2、在租赁期间

3、，乙方未经甲方同意，不得随意将租赁物资转给第三人运用，也不得变卖或作抵押物，如有发生，乙方应向甲方赔偿全部的损失。 五、其他约定： 1、进场的拉运费、安装费由承租人担当。 2、因出租的机械设备的各项技术平安资料不齐全，造成乙方不能正常运用，造成的一切损失由甲方担当。 3、甲方必需保证出租物的质量以及供应相应合格证书等，如租赁物在运用过程中因其自身质量问题(如塔吊臂断裂等)所造成的事故损失由甲方担当。 4、计费时间： 1)塔吊附着必需按规定规范安装。 2)、租金计算按安装调试合格之日起先计算，截止日期按退单日期计算。起止时间双方签订协议为合同附件。 3)、如冬季不退还，按实际停工及复工时间计算。

4、 5、乙方必需按时对设备进行维护和保养，压箱或电机正常磨损发生故障必需刚好修理，修理费用及人员由甲方担当，如甲方不刚好派专业人员进行修理所造成的工期延误，全部的经济损失均由甲方担当。 6、由乙方人为造成的一切后果均由乙方担当。 六、本工程完工后，不须要塔吊运行时，申报甲方，办理退还塔吊建筑机械的协议手续后停止合同。 七、本合同在租赁期间发生争议，双方协商解决，协商不成的依法向人民法院起诉。 八、本合同未尽事宜，根据中华人民共和国合同法的规定执行。 九、本合同一式两份，合同双方各持一份。本合同的附件均为合同组成部分，与合同具有同等法律效力。本合同自签字之日起生效。 甲方(公章)：_乙方(公章)：

5、_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 建筑合同纠纷 建筑合同条款篇二 发包方： (简称甲方) 承包方： (简称乙方) 一、工程名称 二、施工规范 三、承包方式 四、施工期限_年_日至_年_月_日(如因天气影响时间顺延) 五、单方造价和工程量 (工程量按实做面积结算) 六、工程总造价 七、付款方式： 八、工程质量与验收 九、施工人员的食宿等，由甲方帮助解决，施工人员应遵守甲方的有关规定。 十、施工中设计变更或增加工程量时，由甲乙双方协商签订延加工程合同。 十 一、本合同共 份，甲方存 乙方存 份双方签字盖章后生效。 十 二、其他事项 凡更改厂名或发票与合同不

6、符者，当追究其法律责任。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 建筑合同纠纷 建筑合同条款篇三 甲方：乙方： 发包方（以下简称甲方） 代表人： 承包方（以下简称乙方） 依据本工程的建设特点，依照中华人民共和国合同法中华人民共和国 建筑法 及其他有关法律、法规、遵循同等自愿、公允、诚恳、信用的原则，乙方自愿担当凯里“将来城，一期房建项目二标段（a1 地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一样，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同： 一、工程概况 1、承包单项工程名称

7、：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。 2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区（武警支队旁） 3、建筑面积：约 96000.00 平方米。 二、劳务分包方式、范围（内容） 分包范围（内容） 详细承包内容如下： 1、本工程混凝土生产及浇筑工程：潮湿、浇筑养护 （务必收面、拉毛）砼 覆盖等（包含废料的处理及其相关的协助工作比如：为处理废料而搭设架体、安设管道等协助工作）， 本工程砼均采纳商品砼浇筑（二次构件为自拌砼）等全部与泥 工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设 计变更中所包括的内容。 2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱 （墙上梁）柱墙、室

8、内 梁（墙上梁）柱墙、地下室（车库）梁板（天棚）柱墙、消防水池梁板（天棚）柱墙、空洞 强弱电消防设备管井及封堵（包含二次封堵）等一切设计内容， （外墙内保温 yt 砂浆由甲方负责，非 yt 砂浆外的内墙保温由甲方自行负责）； 3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面结构砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找 平耗费的材料费、人工费等均由乙方担当； 主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的全部平安带、平安帽、平安绳以及工人的防寒、 防暑等全部劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方 2 自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常运用。

9、 4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于 10 个孔，超过 10 个孔双方更行 协商。 5、 针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用限制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费， 超过该范围内保险公司及施工总包负责若不超过则由 甲方自行处理。 6、成品爱护、保卫（场内外全部材料 50 米距离内的上车下车及码放）； 7、夜间照明（地下室、操作层、楼梯、通道）设施安设、施工用水管网的安 设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置； 8、如因图纸变更增加工程量单处超过 1000.00 元，按实际发生计算； 9、甲方有权依据监理、业主及自身要求

10、增加或削减某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。 三、承包单价 根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按以下方式结算： 按设计图中建筑面积据 元/平方米（裙楼、塔楼的一次结构及二次结 构）按设计施工图中的建筑面积计算工。 四、工期要求 1、根据甲方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度安排顺当完成， 下雨不超过二小时必需正常上 班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。 2、乙方必需严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。 必需听从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂 现场管

11、理人员，斗殴、偷盗、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且全部后果自负。 3、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间 ）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 3 员离开岗位； 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 l8 岁的未成年人； 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工； 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业； 严禁招用有语言障

12、碍或语言不通的人员进入施工现场作业； 甲方发觉乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500 元/人次的违约金，并 且乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。 乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。 4、乙方必需保证做好甲方分包的其他分项工程队伍的协作工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍（乙方不得对项目部其他各分包 单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度缘由造成无法施工等，乙方必需无条件予以协作并加快进度）乙方必需在标准层的进度在每月五层以上， 一旦发生，乙方必需组织工人，

13、加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍（单位） 的工期损失，否则当月不预料量及拨款； 5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点限制，如达不 到施工任务单进度要求，则由乙方担当相应的延期费用。 五、质量标准 1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求（包含但不限 于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）图集、和相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。 工程质量必需达到合格标准。 质量标准的评定以国家、 地方或行业的质量检验评定标准为依据。 甲方组织有关人员到工地验收所承包的 分项工程时，乙方负责人必需到场参与，发觉问题立即进行整改。 2、假如乙方的工程施工质量达不到

14、国家、地方规定的现行质量合格标准（或 设计要求）而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方担当，并赔偿甲方因此造成的全部经济损失。若因此而给其他分包项目工程造成损失的， 乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。 3、 每完成一层或一段分项工程必需进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。 4 4、乙方应保证其承包范围的工程能一次顺当验收。若因乙方缘由影响工程 验收而造成的一切损失均由乙方担当。 5、因甲方缘由掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方 50 元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费 500 元/天，在当月工程款中 扣除。 六、付

15、款方式及要求 1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后起先第一次付款，支付比例为已完工部分的 80%； 2、乙方在施工过程中未达到甲方平安、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改看法三次以上均无改观，则甲方有权要求乙方出场， 且甲方按所做过程实际完成量的 60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。 3、人工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采纳实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。 4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。 5、进度支付按

16、每栋每月完成 5 层为支付节点，支付比例为己完工部分的 80%；达不到支付条件，当月不予以支付； 七、乙方义务 1、乙方承包的全部分项工程必需按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求（包含但不限于施工组织设计及全部相关的专项施工方案）进行作业。担当因质量不合格而实行的一切补救措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲 方、监理审批备案。 2、组织有相应资格证书的健康的娴熟工人（男 18 岁以上 50 岁以下、女 20 岁以上 45 岁以下）投入生产活动；自觉遵遵守法律律法规、甲方公司制度流程及项目 部的有关规章制度；乙方施工人员必需进行“三级平安教化”后方能上岗操作， 特种作业人员进入施工现场

17、必需是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证 的人员方能上岗作业；乙方必需保证施工人员的素养，保持队伍的稳定，在合同 未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅 5 自撤离施工现场。 3、乙方班组长或代班长必需在施工现场，离开工地连续 4 小时以上，须告 知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按 500 元/次担当违约金。 4、乙方必需根据甲方的要求（如工种、人数、进场时间 ）组织人员入场，工 程结束时，速办理有关离场手续。乙方必需满意甲方的施工进度要求，在施工过程中刚好调配（增减）人员。乙方人员由乙方负责管理教化，甲方有权监督检查，全部进场人员必需听从甲

18、方统一支配调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人 员离开岗位； 严禁招用老、弱、病、残、孕及未满 18 岁的未成年人； 严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工； 严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业； 严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业； 甲方发觉乙方招用以上违禁人员， 乙方须支付￥500 元/人次的违约金， 并且 乙方要马上清退违禁人员出场，并担当招用违禁人员造成的一切责任。 乙方要管好自己的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方担当相应责任，甲方概不负责。 5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计（专项

19、方案）细心组织施工，确保工程量达到约定的标准；科学支配作业安排，投入足 够的人力、物力、保证工期；落实平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安；加强现场管理，做到文明施工；担当由自身责任造成的修改、返工、工期拖延等损 失。 6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其作业人员的有效 证件、持证上岗状况；与现场其它分包单位协调协作，顾全大局。 7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区的管理， 做好自身责任区的治安保卫工作；按时足额供应本工场所须要的施工机械 设

20、备、 周转材料、 平安设备等保证施工须要。 自行负责材料和设备的保管和看管， 如有偷盗自行负责。 6 8、妥当保管、合理运用甲方供应的成品或半成品材料，如乙方运用超过定 额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。 9、乙方必需听从甲方的现场全部工程师的指令。 10、乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应担当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。 11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方可以单方面马上终止合同，且甲方按所做过程实际 完成量的 60%予以结算乙方劳务工程款。 12、乙方民工进场后，其暂住证由甲方协作乙方办理，费用由

21、乙方担当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时 支付其雇请人员的工资、加班费： 13、刚好无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌（条幅）； 八、平安文明施工 1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面平安技术交底，使工人明确危急所在，同时乙方每天应对班前平安意识教化，并做好记录，每周甲方检查一次记 录。乙方在施工过程中严格根据平安气操作规程施工。栓、戴好个人平安防护用 品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部担当，并接受平安违规惩罚。因乙方缘由发生平安事故时，金额在 20000 元以内 由乙方自行负责，超过 20000 元以上保险公司赔偿

22、以后余下金额，由甲方负责 70%，乙方负责 30%的费用。 2、每天支配二人以上特地负责生产作业区的清洁、保卫等工作： 3、每一道工序完工，必需严格执行“三检 制度。尤其其配套跟进的平安 文明措施。 九、事故处理 发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应马上报告甲方，按国家有关法律、行 政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生平安事故，乙方应主动实行措施，防止或削减损失，同时爱护好现场。乙方在施工中发生的一切平安事故的 刑事、民事责任均由乙方全部担当，甲方不担当任何责任。 十、竣工结算 1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后 15 天内，劳务分包人 向工程承包人递交完整的结算资料，双

23、方根据本合同约定的计价方式，进行劳务 酬劳的最终支付。 2、结算办理完后 30 个工作日内支付实际完成工程量工程款至 98%，预留 2%作为质量保证金，工程保修期 1 年。 十一、施工变更 1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提前 2 天以书面形式通知乙 方， 并供应变更的相应图纸和说明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求刚好 进行各项调整和变更。 2、图纸变更或工程增减按实调整（价格按乙方所报相应部位分项综合单价） 乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计（专项施工方案）施工（操作），不 得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用 和因此导致甲方的损失，均

24、由乙方担当，且延误工期不予顺延。 十二、施工验收 1、乙方应确保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时， 乙 方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的相关损失。 十三、其他 1、乙方下料必需正确，其配料单必需在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必需满意设计要求严格根据砼工程现行施工 规范要求机械施工。 2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每 次对乙方处以罚款壹万元整。 3、凡与平安防护有

25、关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如平安设施的确档道， 需刚好向项目部汇报， 由项目部统一支配专业人员处理， 否则擅自松动、 拆除将按 5001000 元以上罚款。造成严峻后果者追究责任班组全部责任。 4、乙方必需仔细熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工过程中乙方必需根据甲方要求组织施工人数， 乙方必需常住现场人员不得低于 10 人， 8 若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员， 其工 资按市场价从乙方工程款中扣除。 5、乙方负责施工临时场地约 120 平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时 办公室。另修建一个临时侧所。 6、乙方对工地的临时材料要刚好进行爱

26、护，特殊是水泥，要刚好进行覆盖，以削减损失。 十四、争议 1、 甲方和乙方在履约合同时发生争议，可以自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。 2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。 3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。 发包方（公章） 承包方： 法定代表人： 身份证号： 托付代理人： 托付代理人： 日 期： 日 期： 建筑合同纠纷 建筑合同条款篇四 甲方（用人单位）： 乙方（劳 动 者）： 依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法等有关规定，甲乙双方在诚信、同等、自愿的基础上，经协商一样订立本合同。 第一条1

27、、本合同为以完成肯定工作任务为期限的劳动合同，合同期从 年 月 日起至 结束止。 2、本合同为固定期限劳动合同，合同期自年日止。乙方试用期自 年 月 日起，至 年 月 日止。 其次条 甲方支配乙方从事 工种(岗位)。依据生产经营的须要，在乙方能够胜任的前提下，经双方同意可以变更乙方的工作岗位和任务。乙方应听从甲方指挥，遵守劳动纪律，完成甲方安排的生产任务乙方工作地点在 本工程施工现场 第三条 乙方工资按下列l或2项中选择 1、乙方岗位工资 元/元/小时。 2、乙方实行计件超产工资，基本工资按国家规定月标准工作时间每月算方式按甲方依法制订的制度和责任制协议执行。 第四条 甲方指定专人作为记工员，

28、对乙方每天工作内容、工作时间(工作量)等予以记录，次月月初在工作场所予以公示。乙方应对公示内容予以核对。若有疑义，应与记工员协商解决。公示后的记工考勤记录，作为计算工资的原始凭证。 第五条 乙方供应正常生产劳动，其工资酬劳不得低于当地政府规定的最低工资标准。 第六条 甲方以法定货币形式支付乙方工资，支付工资时间为每月 日。不得克扣或无故拖欠。 第七条 工资由甲方通过银行或现金干脆向乙方发放，乙方凭本人身份证原件领取并签名确认。 第八条 甲方依据建筑业生产特点实行不定时工作制或综合计算工时工作制等其他工作和休息方法，并报劳动保障部门批准。甲方应根据国家法律、法规和地方政府有关规定，合理支配乙方的

29、工作和休息时间。 第九条 社会保险和福利规定如下： 乙方保险和福利，均按国家和地方政府有关法律、法规、规章、政策以及甲方依法制定的规定执行。 第十条 甲方应根据国家和行业劳动卫生、平安生产等相关规定，为乙方供应符合国家规定的劳动爱护设施及其他劳动爱护条件。对可能产生职业病的作业岗位，甲方有告知和警示的责任。 第十一条 甲方应对乙方进行上岗前平安生产教化。乙方从事特种作业的必需经特地培训并取得特种作业资格后持证上岗。 第十二条 乙方在劳动过程中应严格遵守平安生产、文明施工等制度的各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业，对甲方管理人员漠视职工平安和健康的行为有权进行检举和控告。 第十三条 甲方可

30、以依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当刚好告知乙方。乙方应严格遵守甲方依法制定的各项规章制度和劳动纪律。 第十四条经甲乙双方协商一样，本合同可以变更或解除。 第十五条有下列情形之一的，甲方可以随时解除本合同： (一) 乙方在试用期间被证明不符合招用条件的； (二) 乙方供应虚假身份证、资格证、上岗证、劳动关系状况证明的； (三) 乙方严峻违反甲方劳动纪律或者规章制度的： (四) 乙方有偷窃、打架斗殴、赌博等行为，经教化仍不悔改的； (五) 乙方有严峻失职、假公济私，给甲方利益造成重大损害的； (六) 乙方被依法追究刑事责任的。 第十六条 有下列状况之一

31、的，乙方可以随时通知甲方解除本合同： (一) 在试用期内的； (二) 甲方以暴力、威逼或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的； (三) 甲方不能根据劳动合同约定支付劳动酬劳的； (四) 甲方不能根据国家规定和本合同约定供应劳动条件的。 第十七条 乙方完成约定的工作后，本劳动合同即行终止。 第十八条 违约责任规定如下： (一) 由于甲乙任何一方的过错造成本合同不能履行或者不能完全履行的，由有过错的一方担当法律责任；给对方造成经济损失的，应依据后果和责任大小，向对方担当赔偿责任。 (二) 本合同的变更、续订、解除、终止手续由甲方办理，因未刚好办理手续给乙方造成经济损失的，由甲方担当法律责任。 (三)

32、 乙方擅自离职，造成本合同不能履行，给甲方造成干脆经济损失的，乙方应按损失大小予以赔偿，生产经营干脆损失存在但难以计算的，按未履行合同年限每年一个月乙方本人工资的标准支付赔偿金。本人工资按解除劳动合同前十二个月生产经营正常状况下的实得平均工资予以确定。 第十九条 双方约定：xx 其次十条 甲乙双方因执行本合同发生劳动争议时，可协商解决；协商不成的，任何一方可以以劳动争议发生之日起60日内向劳动争议仲裁委员会提出书面仲裁申请。任何一方对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法法院提起诉讼。 其次十条 本合同未尽事宜，或与现行法律法规、本省规定有抵触的内容，按法律法规和本省规定执

33、行。 其次十二条 本合同经甲乙双方签字盖章后生效，双方必需严格遵守执行。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份报劳动部门备案。 甲方(盖章)： 乙方(签字) ： 甲方法定代表人(托付代理人)： (签字或盖章) 订立日期： 年月日 建筑合同纠纷 建筑合同条款篇五 甲方_ 法定代表人(主要负责人)或者托付代理人_ 注册地址_ 联系方式_ 乙方_ 居民身份证号_ 户口所在地_省(市)_区(县)_ _乡镇_村 家庭住址_邮政编码_ 现住址_联系方式_依据劳动法,劳动合同法及有关规定,甲乙双方经同等自愿,协商一样,签订本合同. 一,合同期限 第一条 甲,乙双方选择以下第_种形式确定本合同期限: (一)固

34、定期限:自_年_月_日起至_年_月_日止.其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止,期限为_天. (二)无固定期限:自_年_月_日起至依法解除,终止劳动合同时止.其中试用期自_年_月_日起至_年_月_日止,期限为_天. (三)以完成肯定的工作(任务)为期限:自_年_月_日起至_工作(任务)完成时即行终止. 二,工作内容和工作地点 其次条 甲方招用乙方在_(项目名称)工程中,担当_岗位(工种)工作. 乙方的工作地点为_ 经双方协商一样,可以变更工作岗位(工种)和工作地点. 三,工作时间和休息休假 第三条 甲方支配乙方执行以下第_种工时制度. (一)执行标准工时制度.乙方每天工作时间不超过8小时

35、,每周工作不超过40小时.每周休息日为_. (二)经当地劳动行政部门批准,执行综合计算工时制度. (三)经当地劳动行政部门批准,执行不定时工时制度. 乙方依法享有公休假,法定节日假,探亲假,婚丧假,产假,带薪年休假等假期.甲方保证乙方每周至少休息一天. 甲方因施工建设须要,商得乙方同意后,可支配乙方加班.日延长工时,休息日加班无法支配补休,法定节假日加班的,甲方按劳动法第四十四条规定支付加班工资. 四,劳动酬劳 第四条 甲方采纳以下第_种形式向乙方支付工资: (一)月工资_元,试用期间工资_,甲方每月_日前向乙方支付工资. (二)日工资_元,试用期间工资_,甲方向乙方支付工资的时间为每月_日.

36、 (三)计件工资.甲方应以同类岗位人员能够完成的劳动量为基础制定的计件单价约定为_. 以上双方约定的工资不低于甲方所在地的最低工资标准,其中乙方在试用期的工资不低于甲方相同岗位最低档工资(或者本合同约定工资的百分之八十). 甲方生产经营任务不足,乙方同意待岗的,甲方向乙方支付的生活费为_元或按_执行. 甲方应当在劳动合同终止,解除时一次性付清乙方的工资.甲方向乙方支付工资应由乙方签字确认. 五,社会保险 第五条 甲乙双方按国家规定参与社会保险.甲方为乙方办理有关社会保险手续,并担当相应社会保险义务.乙方应缴的社会保险费由甲方代扣代缴. 乙方患病或非因工负伤的医疗待遇按国家有关规定执行.甲方按_支付乙方病假工资.